合同编号：________ ________（售方）为一方，与________（购方）为另一方，签订合同如下： 第一条　合同对象 依据________年____月____日双方签订的关于合作的协议，在售方国国境车上交货条件下售方售出，购方购入货物。其数量、种类、价格及交货期均按第____号附件办理，该附件为本合同不可分割的部分。 合同总金额为__________ 第二条　价格 本合同所售出货物的价格以瑞士法郎计算，此项价格系卖方国国境车上交货，包括包皮、包装和标记费在内。 第三条　品质 按本合同所售出货物的品质应符合中华人民共和国国家标准或原苏联国家标准，并符合本合同附件所规定的技术条件；凭样交货的商品品质应符合双方确认的样品。 商品质量应以售方国国家商品检验局出具的品质证明书证明之。 第四条　供货期 售方应在本合同附件规定的期限内发货。在征得购方同意的情况下，售方有权按双方商妥的数量和金额提前交货。 第五条　标记 每个货箱均应用防水颜料在箱体的三面（上面，前面和左右）用英、俄两种文字书写以下标记：合同号，收货人，箱号，毛重，净重。 第六条　支付 本合同所供应的货物之价款，由购方按照中国银行和原苏联外经银行关于边境贸易支付协议书所规定的办法及1990年3月13日“由中国向苏联和由苏联向中国交货的共同条件”以瑞士法郎凭下列单据向售方支付： 1．帐单4份； 2．盖有售方国发站印章的铁路运单副本1份； 3．明细单3份； 4．品质证明书1份。 第七条　保证和索赔 卖方在提供的商品投入使用之后12个月内保证商品质量，但不超过供货之日起18个月。 对货物品质的异议应在发现缺陷后3个月内提出，如在保证期发现缺陷，提赔日期不能迟于保证期结束30天。 如商品在保证期内出现缺陷，供货一方应排除缺陷或更换有缺陷的部分并负担费用。 当事人一方给对方造成人身伤害或因故意或重大过失给对方造成财产损失的，应当进行赔偿。 第八条　发货通知 售方应在发货后10天内以电传向购方通知有关货物自生产厂发运的情况，并注明发运日期，合同号，发动机号，件数，毛重和铁路运单号。 第九条　仲裁 由本合同所产生或与本合同有关的一切纠纷，应尽可能通过双方谈判解决。如双方不能达成协议，可提交被告国对外贸易仲裁机关审理，中方国家对外贸易仲裁为中国对外贸易促进委员会，苏方为原苏联工商会。 第十条　不可抗力条款 双方任何一方发生不可抗力情况（如火灾、自然灾害、战争、各种军事行动、封锁、禁止进出口或不以双方意志为转移的其他情况），使本合同全部或部分义务无法履行时，履行本合同义务的期限可相应推迟，在此期间合同义务仍然有效。 如果不可抗力情况持续30天以上，其中一方有权通知另一方免除继续履行合同义务，此时任何一方无权向对方提出补偿可能的损失。 无法履行本合同义务方应将不可抗力情况发生和结束及影响合同义务履行情况立即通知对方。 不可抗力发生和持续的时间应以售方或购方有关商会出具的证明书证明。 第十一条　其他条件 本合同未尽事宜，双方均按1990年3月13日“由中国向苏联和由苏联向中国交货共同条件”办理。 本合同一式两份，以中、俄两种文字书就，两种文字具有同等效力。 第十二条　双方法定地址 售方名称：__________ 　购方名称：__________

签约地点：______________ 日期：__________________ 甲方：________地址：__________电话：__________传真____________ 乙方：________地址：__________电话：__________传真____________ 根据平等互利原则，______________有限公司与?______________有限公司友好协商特约签定本合同。 一、双方承诺：由乙方提供不作价设备______?美元(港币)给甲方用于加工生产______之用，(详见设备清单)。产权归乙方所有。使用期限为______年，在监管期限内，不得擅自在境内销售、串换、转让、抵押或者移作他用。到期后如不续签，则由甲方协助乙方申报海关核准后处理。乙方以免费方式提供设备，不需甲方办理付汇进口，也不需用加工费或差价偿还设备款。 二、甲方向乙方购买原料、辅料 原料辅料 编码单位数量单价金额品名单位数量单价金额 三、甲方供乙方制成品的数量及金额 原料辅料 编码单位数量单价金额品名单位数量单价金额 四、乙方供料于____________________?起运抵?_______________ 甲方制成品于_________________?日前运往______________ 五、运输方式及运费用 _______________________________________________________ 六、保险费负担 ______________________________________________________ 七、付款方式 _____________________________________________________ 八、包装要求 _____________________________________________________ 九、仲裁：因执行本合同所发生的争议或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应提交中国国际贸易促进委员会根据该会仲裁程序进行仲裁，仲裁裁决为最终裁决，对双方都有约束力。 十、本合同一式八分，由签字双方各执一分，其余六分报送有关部门备案。 甲方(盖章)：__________________ 乙方(盖章)：__________________

进口医疗器械合同书 合同编号：京典y________号 甲方：____________________有限公司（以下简称甲方） 乙方：____________医药科技有限公司（以下简称乙方） 经友好协商，甲乙双方就提供进口医疗器械产品技术服务一事达成以下协议： 一、委托条款 1．甲方委托乙方代理下列进口医疗器械产品的技术服务。 2．甲方负责按’医疗器械注册管理办法’提供注册资料并附有中文译本。甲方承诺对所提供证明文件的真实性、有效性及合法性负完全的法律责任（具体要求见医疗器械注册管理办法）。 3．乙方负责资料文件送审，并协助甲方对文件资料（包括产品标准）进行整理，并保证在资料文件完整的情况下，自国家食品药品监督管理局医疗器械司受理该产品之日起，在其规定的工作日取得注册证，乙方有义务对甲方资料保密。 4．关于注册时间计划见合同附件。 5．乙方取得注册证书，在确定收到甲方全部应付款项后，应将注册证书及甲方提交的剩余资料退还甲方。 二、支付条款 1．甲方支付乙方上述产品____________注册技术服务费人民币________万元；检测技术服务费用人民币_______万元，标准技术服务费人民币________万元。 2．在合同签订5日内，甲方应该支付乙方80%的代理服务费；当乙方拿到上述产品sfda的受理通知书后，甲方支付乙方15%的代理服务费；当乙方取得上述产品的注册证后，甲方支付乙方5%的代理服务费。 3．根据《医疗器械注册管理办法》，所有上报至sfda的注册资料需要提供中文译本。甲方可自行翻译但需对翻译质量负责。如果甲方委托乙方进行资料翻译。乙方收取的翻译费用为人民币200元每千字。乙方保证翻译文档质量符合sfda关于注册的要求，并承担相应责任。 三、附加的支付条款（国家收费） 1．根据《医疗器械注册管理办法》，国家食品药品监督管理局医疗器械司对每个注册证收取的审查费人民币3000元。甲方按照乙方书面通知，按时将款打入乙方指定的账户中。 2．根据《医疗器械注册管理办法》注册产品需要检测的，甲方应负责样机自发货地点与乙方检测中心的来往运输，并承担自己相应的样机运输和质量检测费用。质量检测费用由国家食品药品监督管理局指定的检测中心收取，甲方应在样机运送至sfda指定的检测中心5日内支付检测中心质量检测费，由检测中心出具正式发票。 3．在产品sfda检测过程中，如因甲方做出产品型号增加等重大调整而造成注册时间的延长，责任由甲方承担，所发生的额外费用由甲方承担。 四、注册失败和不可抗力 1．如确因无法抗拒原因（如国家注册法规发生重大变化等）未能取得产品注册证，乙方在扣除基本费用（代理费20%）后，将已收取的注册代理费退还甲方。 2．如甲方发生在送审资料、文件中有弄虚作假行为或产品质量检测不合格等单方面原因造成注册失败或甲方中途提出更换代理（或停止委托项目），乙方有权不退还已收取的代理费。 3．如因乙方在整理注册资料、申报过程中的错误等单方面原因造成注册失败，则需退还已收取的代理费。 五、一般条款 1．本协议不完备之处，甲乙双方可协商签署补充协议。 2．如在协议执行过程中或与本协议有关的一切争议应协商解决，无法协商解决的可提交人民法院进行解决。 3．本协议一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力。 4．本协议由双方盖章签字后生效。 甲方单位盖章：__________ 乙方单位盖章：__________ 甲方代表人签章：________ 乙方代表人签章：________ ________年_____月_____日?________年_____月_____日

（文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方： 委托代理人： 联系地址： 联系电话： 开户行： 账号： 风险提示： 仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力，避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。 在签约前应保留对方的营业执照复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况，还可以通过电话、网络查询，最好亲自上门察看一下，尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检，是否是假执照、单位经营(办公)场所和登记的是否一致，股东构成如何，是否有不良记录，要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。 乙方： 委托代理人： 联系地址： 联系电话： 开户行： 账号： 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方经过协商，确认根据下列条款订立化妆品购销合同，以资共同遵照执行。 风险提示： 合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式。 合同的内容应合法，且能充分保护自身权益，避免不利条款。根据合同双方力量的对比，尽可能争取相对有利的合同条款，不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全，力求用语准确、清晰、避免歧义，严防笔误、涂改。 第一条：产品的名称、品种、规格和质量 1、化妆品名称： 2、款式： 3、规格（毫升）： 4、数量： 5、单价（元）： 6、总计： 第二条：产品的包装标准和包装物的供应与回收 1、产品的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行。 2、有原厂包装的，按照原厂包装。 3、没有原厂包装的，由乙方进行包装。 第三条：产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 风险提示： 如果货物送往本地，当明确约定送货地点，这关系到纠纷处理时法院的管辖;如果货物送往外地，则尽量不要写明，而应争取约定由本地法院管辖。此外，合同中应列明收货方的经办人的姓名。经办人签收亦视买受人签收。重新委任签收人，须提交留有其签名的收货授权书。这样做的目的是防止经办人离开后，对方不承认收货的事实，给诉讼中的举证带来困难。 因现在企业人员的变动较为频繁，当对方更换新的经办人时，应当要求对方提供授权委托书。对于送货到外地的卖方来说，应特别注意应尽量要求对方付清全款后再卸货，以防止外地买方卸货后不再支付余款，置于“货款两飞”的尴尬境地。 1、产品的交货单位：________。 2、交货方法，按下列第（）项执行： （1）乙方送货。 （2）乙方代运（乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具）。 （3）甲方自提自运。

进料加工贸易合同的格式和条文同一般贸易合同相同，只是进料加工贸易中原料来自境外，成品出口境外，而且提供原料的外商和购买成品的外商并不一定是同一个。下面，我们举一个没有进出口经营权的企业开展加工贸易时所签订合同，共包括中方两家企业的出口代理协议、进口代理协议、加工协议及中方外贸企业同国外客商签订的进料合同、成品销售合同五个部分。 第一部分：出口代理协议书 甲方： 地址： 电话： 传真： 乙方： 地址： 电话： 传真： 甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方代理皮革进料加工，皮革制品出口业务达成如下协议： 一、甲方委托乙方代理皮革进料加工，皮革制品出口至香港业务，乙方接受甲方委托。 二、合同标的：中国石材网-外贸助手-stonebuy.com 产品名称： 数量： 合同金额： 拟出运日期： 出运港： 到货港： 外方付款结算方式： 三、双方责任及义务： (—)甲方职责： 1．负责与外商签订所有出口合同，并对合同的全部内容负责； 2．负责安排生产、出运、交货； 3．负责向乙方提供工厂开具的增值税发票、纳税缴款书及运费等正式发票； 4．承担业务的全部费用及风险，保证按合同条款(合同标的)的全部内容执行，并向乙方支付出口代理手续费(乙方收汇)。

农副产品购销合同 甲方（购方）：____________________________________ 地址：____________?邮码：____________?电话：____________ 法定代表人：____________?职务：____________ 乙方（销方）：____________________________________ 地址：____________?邮码：____________?电话：____________ 法定代表人：____________?职务：____________ 为了促进农副产品生产的发展，沟通城乡流通渠道，为城镇人民和对外贸易提供丰富的农副产品，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 第一条?交售日期、数量及价格 1.乙方必须在____年____月以前（或____月____旬内），向甲方交售____（农副产品）____斤（担）。 2.甲方应按照物价主管部门规定的价格（国家允许议价的，价格由甲、乙双方协商议定），向乙方计付货款。 3.甲、乙双方的任何一方如需提前或延期交货与提货，均应事先通知对方，达成协议后按协议执行。 第二条?品种、等级、质量及包装 1.____?（农副产品）的品种、等级和质量，按下列第（?）项执行： （1）按国家标准执行； （2）按部颁标准执行； （3）按地区标准执行； （4）由甲、乙双方协商确定。 2.____?（农副产品）的包装，按下列第（?）项办理： （1）按国家或部门规定的办法执行； （2）由甲、乙双方协商包装办法。 包装物由乙（甲）方供应，包装物的回收办法另订附件。 第三条?交（提）货方式 1.交（提）货方式按下列第（?）项办理： （1）送货，乙方应按合同规定的时间送往____（接收地点），交货日期以发运时运输部门的戳记为准； （2）提货，乙方应按合同规定的时间通知甲方提货，以发出通知之日作为通知提货时间； （3）代运，乙方应按甲方的要求，选择合理的运输路线和运输工具，向运输部门提报运输计划，办理托运手续。交货日期以发运时运输部门的戳记为准。 第四条?农副产品的验收地点 （实行乙方送货或乙方委托运输部门代运的，以接收地点为验收地点；实行甲方提货的，以提货地点为验收地点。） 第五条?验收办法 （合同应明确规定：（1）验收期限；（2）验收手续；（3）验收标准；（4）由谁负责验收；（5）在验收中对产量质量发生争议，应按《中华人民共和国标准化法》的规定，交质量监督检验机构裁决。） 第六条?货款结算办法 乙方交售的____（农副产品）经验收合格后，甲方应在____天之内，通过银行转帐（或按银行的规定以现金）向乙方支付货款。 第七条?乙方的违约责任 1.乙方交货数量少于合同的规定而甲方仍然需要的，以及供方逾期交货而甲方仍需要的，应照数补交，乙方并应比照人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款总值计算，向甲方偿付逾期交货的违约金；乙方超过规定期限不能交货的，应偿付甲方不能交货部分货款总值____％（1％～20％）的违约金；因逾期交货，甲方不再需要的，由乙方自行处理，并向甲方偿付该部分货款总值____％（1%～20％）的违约金。 2.乙方如因违约自销或因套取超购加价款而不履行合同时，应向甲方偿付不履行合同部分货款总值____％（5%～25％的幅度）的违约金，并退回套取的加价款和奖售、换购的物资；乙方违约自销多得的收入，由工商行政管理部门没收上交国家财政。 3.乙方在交售____（农副产品）中掺杂使假、以次充好的，甲方有权拒收，乙方同时应向甲方偿付该批货款总值____％（5%～25％）的违约金。乙方交售的鲜活产品如有污染或疾病的，甲方有权拒收，并可按国家有关规定处理。 4.乙方的包装不符合规定，发货前需返修或重新包装的，应负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。发货后因包装不善给甲方造成损失的，应赔偿其实际损失。乙方由于返修或重新包装而造成逾期交货的，按逾期交货处理。 5.甲方按乙方通知的时间、地点提货而未提到的，乙方应负逾期交货的违约责任，并承担甲方因此而支付的实际费用。 6.因数量、质量、包装或交货期限不符合合同规定而被拒收的产品，甲方应代供方保管。在代保管期间，乙方应负责支付实际开支的一切费用，并承担非因保管、保养不善所造成的损失。

广东省佛山市中级人民法院 民事判决书 （2003）佛中法民一终字第1761号 上诉人（原审被告）沈强，又名沈钊强，男，1961年4月28日出生，汉族，住佛山市南海区里水镇大石管理区大元阁村。 委托代理人范奕兴，广东煜日律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）霍均洪，男，1961年5月21日出生，汉族，住佛山市禅城区石湾镇忠信巷13号。 委托代理人游植龙，广东禅正律师事务所律师。 上诉人沈强因买卖合同欠货款纠纷一案，不服广东省佛山市禅城区人民法院（1999）佛禅法民二重字第490号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。 原审判决认定：被告沈强于1997年5月27日出具欠条，确认“南海工程公司沈强欠陶瓷货款81640.59元”。原告霍均洪持此欠条于1999年5月?21日向本院起诉。诉讼中，被告也确认该欠条是其亲手交给原告的。在原上诉期间，原告曾陈述被告所欠货款是承包佛山市石湾区工业开发总公司物资购销部的债权，但未能举证。在重审期间，原告又陈述其在1996年7月至1997年6月间挂靠于佛山市石湾区工业开发总公司物资购销部，并提交了佛山市石湾区工业开发总公司的证明。 原审判决认为：原告在诉讼中陈述承包佛山市石湾区工业开发总公司物资购销部，后又陈述挂靠于佛山市石湾区工业开发总公司物资购销部，并提交了佛山市石湾区工业开发总公司的证明，但该证据不能充分证明承包或挂靠的事实，故本院对有关事实不予确认。被告沈强出具的欠条属于债权凭证，由于该欠条并未注明债权人的具体情况，因此持有该债权凭证的人即有权向债务人主张债权，除非该债权凭证为持有人通过非法手段取得。诉讼中，被告确认该债权凭证是其亲手交付给原告的，因此，本院认为原告合法取得该债权凭证。原告有权向债务人主张债权。被告认为该笔债务的实际债务人是南海建筑工程公司，但未能提供充分证据证明，故被告的抗辩本院不予支持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国民法通则》第一百零八条的规定，判决：1、被告沈强应于本判决生效之日起十五日内支付81640.59元给原告霍均洪；2、本案诉讼费2960元由被告承担。 宣判后，沈强不服上述判决，向本院提起上诉。沈强上诉认为：一、霍均洪的原告主体不适格。本案是发回重审案，要求查明霍均洪是否为物资购销部的承包人，以审查其诉讼主体资格，但重审法官却不管中院裁定，另起炉灶。重审中，霍均洪没有提供其承包经营合同或证明、挂靠经营合同或证明，也未能证明自己是购销部的业主。很显然，他仅仅是购销部的一名雇员。重审法官认为谁抓住欠条，谁就是债主，不但确认了霍的主体资格，实在太武断了。一审法官根本就没有考虑沈强是在什么时候、什么地点、什么情况下把欠条交给霍的。沈强多次代表施工队到霍所在的购销部购买陶瓷，每次都是霍接待、点货、收钱、开发票。这次沈强带的现金不足，向购销部出具欠条自然也需要通过霍转交，写下欠条给霍不是在霍的家中，不是在购销部外，买的是购销部的货，欠的自然是购销部的款。双方不可能在此种场合下以个人名义做买卖。二、沈强个人不负付款责任。沈强提交的询问笔录、欠条、支付证明单、发票，足以证明他是受南海建筑工程公司102施工队所托，到霍均洪所在的购销部购买陶瓷。一审为了贪求结案方便，没有采信上述证据，令沈强合法权益受损。故请求撤销原判，改判驳回霍均洪的起诉。 上诉人沈强在二审期间提交了新证据：1、《南海市庆云旅游开发集团公司》的证明一份；2、《南海建筑工程公司》的证明一份；3、石湾区经委物资公司订发货表一式三份；4、佛山市石湾区工业开发总公司物资购销部订货表一式两份。以证明上诉人是被南海建筑工程公司102施工队雇佣，在此期间是与被上诉人霍均洪所在的购销部发生购销关系。对上诉人提出的新证据，被上诉人认为已经超过举证时限，不予质证。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第四十三条、第六十六条的规定，对被上诉人的反驳，本院予以采信。 被上诉人霍均洪辩称：一、上诉人称本人为物资购销部雇员，并无事实依据。本人并未受雇于原佛山市石湾区工业开发总公司物资购销部，也并没有与该部构成任何劳动关系。上诉人并无任何证据证明本人为物资购销部雇员，上诉人的事实依据不足。二、本次购销业务在本人与答辩人之间进行，本人与物资购销部的挂靠或承包关系并不能对本案性质产生实质影响。在本人与答辩人之间发生业务往来期间，本人确曾挂靠过物资购销部与他人发生业务。但是，就本次讼争购销活动而言，本人只以自己的名义直接与上诉人进行购销，并未以该部的名义进行，在本次业务往来中也一直没有出现过物资购销部的名义。三、从现有证据看，该欠据是由上诉人直接出具给本人，本人作为债权人，以债权凭证的欠据为根据主张权利，依据充分，应予支持。正是因为本人直接与上诉人发生购销业务，一切的定价、交接、送货、都是以本人名义进行，由本人一手操办，所以上诉人才出具欠据直接交给本人，这充分证实该欠据债权人为本人。另一方面，该欠据作为债权凭证，在没有指明债权人的情况下，谁持有，谁就是债权人。如果上诉人认为该欠据出具给物资购销部的，应直接写明是“欠物资购销部陶瓷货款”，而不是直接写“欠陶瓷货款”。四、上诉人称其代表南建102施工队进行购销、欠款应由102施工队偿还，也无依据。本人只直接与上诉人发生购销业务，上诉人在本次购销活动中一直以其自己的名义与本人进行，从洽谈、接货到出具欠据，都是答辩人一人经办，并未出现过南建102施工队的名义，尤其是在欠据中，“欠款人”一栏明白地签名是“沈强”?而不是施工队。故请求二审法院维持重审判决，驳回上诉。 被上诉人在二审期间未提交新证据。 经审查，本院对原审确认的事实予以确认。 本院认为，被上诉人与佛山市石湾区工业开发总公司物资购销部未建立任何劳动或雇佣关系，仅是以购销部名义开展经营活动，支付门面租金，并独自承担法律后果。被上诉人虽未与佛山市石湾区工业开发总公司物资购销部签定任何书面合同，但其行为符合挂靠经营的特征，属于事实挂靠，主体适格。上诉人在一、二审期间对欠条所载明的时期发生过购销陶瓷的业务活动，立写欠条后交由被上诉人收持的事实均未提出异议。上诉人只是提出其作为南海市建筑工程公司102队的雇员发生购销陶瓷的业务活动，该笔欠款应属单位债务，不是上诉人个人债务作为反驳理由。佛山市石湾区工业开发总公司亦出具证明，证明该欠条所列款项与其无关。上诉人在发生购销陶瓷活动后立写欠条确认欠款事实，并将欠条交由被上诉人收持，在上诉人没有举出被上诉人非法取得欠条的情况下，本院确认被上诉人合法取得欠条，即债权凭证。本院根据欠条所载明的内容，证明的内容，上诉人确认购销陶瓷行为的陈述以及被上诉人合法持有债权凭证的事实，综合认定被上诉人是讼争款项的债权人，有权请求上诉人清偿到期债务。上诉人提供的证据只能证明上诉人与南海建筑工程公司存在劳动雇佣关系，上诉人与南海建筑工程公司施工队内部之间存在债权债务关系，却未能提供充分证据证明应由其他单位或个人对上诉人与被上诉人的该次购销活动承担法律后果。故对上诉人提出该笔欠款属于单位债务的主张，本院不予支持。

卖?方：____________________________________ 地?址：____________?邮码：____________?电话：____________ 法定代表人：____________?职务：____________ 乙?方：____________________________________ 地?址：____________?邮码：____________?电话：____________ 法定代表人：____________?职务：____________ 经卖买双方友好协商一致同意成交下列商品，订立条款如下，共同遵守： 1.商品：________________________ 2.规格：________________________ 3.数量：________________________ 4.单价：________________________ 5.总价：u.s.d(大写：)________________________ 6.包装：________________________ 7.装运期：________________收到信用证后____?天。 8.装运口岸和目的地：从____________经____?至____________。 9.保险：________________________ 10.付款条件：________________________ (1)买方须于____?年__月__日前将保兑的、不可撤销的、可转让、可分割的即期信用证开到卖方。信用证议付有效期延至上列装运期后____?天在________到期。 (2)买方须于签约后即付定金________?%。 11.装船标记及交货条件：货运标记由卖方指定。 12.注意：开立信用证时请注明合同编号号码。 卖方：____________________ 代表：________ 买方：____________________ 代表：________ 签订日期：____年__月__日

代理进口合同（一） 　??委托方：___________________________ 代理方：___________________________ 双方根据国家有关法规，就委托方委托代理方进口所列商品的有关事项，签订本协议： （一）进口商品 　?品名：_____________单价：_____________ 　?数量：_____________总值：_____________ （二）装运期限：_____________________________________________ （三）运输方式：_____________________________________________ 　目的港：_______________________________________ （四）运输\保险费用负担：____________________________________ （五）交货地点：_____________________________________________ （六）验货期限\方式和机构：__________________________________ （七）合同的履行 委托方须按照本合同及进口合同规定履行义务，向代理方支付货款和关税、增值税、运杂费，支付本合同规定的代理手续费和银行财务费，偿付代理方为其代垫的货款、税金、费用和利息，承担违约而造成的一切损失和责任； 代理方有义务办理履行进口合同所需的各种手续，并及时向委托方通报对外业务进展及合同履行情况，承担约定条件的责任和义务，代理方不承担因委托方指定外商，因外商信誉而造成的货物质量和品质与合同不符； 因履行进口合同与外商发生争议需要诉讼或仲裁的，由委托方决定并书面通知代理方，同时承担一切费用。 （八）货款支付方法：______________________________________ （九）手续费和其他费用支付方法：__________________________ 代理手续费：_______________________________________ 进口增值税、关税：_______________________________________ 其它费用：_______________________________________ （十）违约条款 本合同签订后，委托方单方取消委托的，应向代理方支付有关费用并承担因此造成经济损失，如代理方为委托方垫付资金，委托方应全部偿还； 代理方未按合同规定履行责任，承担因此造成的经济损失。 （十一）如在本合同履行过程中外汇汇率发生变化由委托方承担。 （十二）本合同一式二份，未尽事宜双方协商解决。 委托方：（签字盖章）_____________ 代理方：（签字盖章）_____________

（文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 风险提示： 仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力，避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。 在签约前应保留对方的营业执照复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况，还可以通过电话、网络查询，最好亲自上门察看一下，尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检，是否是假执照、单位经营(办公)场所和登记的是否一致，股东构成如何，是否有不良记录，要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。 根据甲方申请并经政府购销领导小组办公室核准的政府购销计划，甲方委托商通购销招标有限公司对设备进行招标购销_______的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议： 风险提示： 合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式。 合同的内容应合法，且能充分保护自身权益，避免不利条款。根据合同双方力量的对比，尽可能争取相对有利的合同条款，不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全，力求用语准确、清晰、避免歧义，严防笔误、涂改。 1、合同标的及合同价格 ________________________________。 2、交货方式和交货地点 2.1交货方式： 2.2交货地点： 风险提示： 如果货物送往本地，当明确约定送货地点，这关系到纠纷处理时法院的管辖;如果货物送往外地，则尽量不要写明，而应争取约定由本地法院管辖。此外，合同中应列明收货方的经办人的姓名。经办人签收亦视买受人签收。重新委任签收人，须提交留有其签名的收货授权书。这样做的目的是防止经办人离开后，对方不承认收货的事实，给诉讼中的举证带来困难。 因现在企业人员的变动较为频繁，当对方更换新的经办人时，应当要求对方提供授权委托书。对于送货到外地的卖方来说，应特别注意应尽量要求对方付清全款后再卸货，以防止外地买方卸货后不再支付余款，置于“货款两飞”的尴尬境地。 3、供货清单 3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（购销人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。） 项目名称： 规格型号： 生产厂家： 单位： 数量： 单价（元）： 总价（元）： 交货日期： 合同总金额（大写）： （合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用） 4、付款方式与条件 4.1货物交货付款 风险提示： 应明确约定付款的时间。模棱两可的约定会给合作方找到拖延付款的理由。如约定“乙方在收货后一次性付清款项”，此约定只有始期，即“收货”，无终期，即到底是收货后当日/当时支付款项，还是收货后一日/两日/十日内付清 应该有明确的始期和终期。 全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以______方式向乙方一次性支付_____%的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除）。现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。 a、金额为有关合同货物价格_____%的正式发票。 b、制造厂家出具的货物质量合格证书。 c、甲方已收讫货物的验收凭证。

甲方：_________ 乙方：_________ 经甲方和乙方友好协商，就乙方与甲方合作以oem方式生产_________这一项目，现达成协议如下： 一、乙方授权委托甲方生产“_________”牌_________，甲方应负责“_________”牌_________生产、销售的合法性，即“_________”牌_________可使用甲方代为申办的生产许可证号。 二、乙方授权“_________”牌_________商标予甲方进行生产，详细条款参见附件《商标授权委托书》。 三、在本协议有效期内乙方只允许委托甲方生产“_________”牌商标_________，甲方对“_________”牌商标_________只具有生产制造权，无经营销售权。 四、甲方根据乙方每次订单提出的具体规格说明书进行生产，甲方有责任严格按照有关标准进行质量控制。 五、技术参数标准、质量管理体系以甲方和乙方商议和质量文件为标准，甲方对质量负责，整机保修三年，其中第一年内保换，第二、三年免费维修，只收取配件成本费。 六、保修期限由乙方提货当日开始计算。 七、甲方不负责对最终用户（即乙方的客户）提供售后服务；甲方仅向乙方提供非人为因素损坏的配件的保换、保修服务。 八、由于自然灾害、雷电、事故等不可抗拒的，以及由于供电线路、犯罪等因素对系统造成的损害或软硬故障，甲方有义务提供咨询服务，但不属甲方的免费保修范围。 九、运输及费用： 1．交（提）货地点在_________，由甲方代乙方进行货物运输。 2．运输方式根据具体的每次订货合同要求进行。 3．运输费用负担由双方根据具体订货合同制定。 十、结算方式及期限： 1．当双方签订本协议后，双方将以此协议作为基础，每次订货都由乙方向甲方下订单，由甲方负责人确认后才视为合格的订货合同，不合格的订货合同不受本协议条款约束。 2．乙方向甲方订货的同时，首先向甲方提交该次合同总额的_________以上预付款。 3．每次订单的余款在乙方提货验收完成之日，立即向甲方一次性付清。 4．甲方对乙方所订货物的交货期限，从乙方向甲方交付预付款到帐之日起计算，十五个工作日内完成。 十一、验货的标准及方法： 1．乙方对货物的验收方法依据甲方和乙方商议认可的质量文件为依据。 2．乙方对货物的验收期限为收到货物之日起算三天内完成。 3．乙方认为货物有不良现象时，可向甲方提出异议。 4．提出异议期限为验收货物即日起算一周内书面向甲方提出，甲方在一周内给予处理答复，超过期限视为保修处理。 十二、违约及解决纠纷的方式： 1．当发生纠纷，双方应本着互让互谅的原则协商解决。 2．未尽事宜双方协商后增加补充协议，补充协议经双方认可后与本协议具有同等法律效力。 3．实在协商解决不了则向_________所在地法院提出诉讼。 十三、本协议有效期为_________年。 十四、本协议一式三份，乙方一份，甲方二份。 甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ 　法定代表人（签字）：_________ 　 委托代理人（签字）：_________ 　委托代理人（签字）：_________ 　 地址：_________

中外货物买卖合同（三） 合同号码：______________ 日期：______________ 中国____________________公司（以下简称卖方）和____________________（以下简称买方）双方经过友好协商，同意按照以下两部分条款签订本合同： 第一部分 一、商品品名：______________________________ 二、数量：____________________吨 三、规格：______________________________ 四、价格：本合同各交货期的具体价格原则上与____________________号合同，同一交货期有效的价格一致。 五、交货期 _________________年 第1季度__________吨 第2季度__________吨 第3季度__________吨 第4季度__________吨 上述各季度的装船月份由买方选定，但应在各季度前月15日以前通知卖方。 六、装船口岸：____________________港。 七、目的口岸：____________________港口。 八、付款条件：买方应于货物装船前_______天，按本合同第二部分第三条①款双方商定的装船数量及期限，通过双方同意的银行开出以中国化工进出口公司山东省分公司为受益人的，不可撤销的可转让的，可分割的美元信用证。该信用证凭受益人出具的以开证行为付款人的汇票以及本合同第一部分第九条所规定的各项单据，自提单日起三十天（包括提单日在内），由开证行将货款电汇中国银行。信用证金额应按双方商定的交货数量增开5％。信用证上须证明租船提单可以接受。 九、单据 ①卖方在货物启运后，应向议付银行提供下列单据作为议付货款的依据： a．发票四份； b．清洁装船提单正本二份； c．由商品检验局出具的质量检验证书，重量鉴定证书及产地证明书各一份。 ②卖方须将上述单据中的清洁装船提单副本二份，随船带交目的港买方 指定的收货人。其余单据副本二份航寄买方。 十、附注 ①本合同第一部分各条款尚未规定的事项，应按本合同不可分割的第二部分的各条款以及由双方随时协商后决定的条款履行 ②本合同的执行由__________开立信用证。 ③本合同项下的数量双方应努力执行，但如买方或卖方在接货或供货方面有困难时，双方对本合同的履行均可不承担责任。 ④本合同第一部分以__________两国文字书就正本一式两份，买卖双方各持一份为证。两种文本具有同等效力。 卖方：____________________ 买方：______________ 地址：____________________ 地址：______________ 电报挂号：________________ 电报挂号：__________ 电传：____________________ 电传：______________ 第二部分

购销合同（九） 销货方：________（以下简称甲方） 购货方：________（以下简称乙方） 签约时间：_____________________签 约地点：_____________________ 第一条　经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。具体品类（种），需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件；本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。 签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。 第二条　合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同；乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的手续。 按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需严格执行合同。如需变更，由此而产生的损失，乙方负担；如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失，甲方负担。 第三条　成交单中的商品价格，由双方当事人商议决定，或以国家定价决定。 在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度双方商定。 国家定价的商品，在合同规定的交（提）货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，按交货（指运出）时的价格执行。 逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行；遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。 第四条　运输方式及运输费用等费用，由双方当事人协商决定。 第五条　各类商品质量标准，甲方严格执行合同规定的质量标准，保证商品质量。 第六条　商品包装，必须牢固，甲方应保障商品在运输途中的安全。乙方对商品包装有特殊要求，双方应具体合同中注明，增加的包装费用，由乙方负担。 第七条　商品调拨，应做到均衡、及时。对合同期内的商品可考虑按3∶3∶4的比例分批发货；季节性商品按承运部门所规定的最迟、最早日期一次发货；当令商品，零配件和数量较少的品种，可一次发货。 第八条　对有有效期限的商品，其有效期在2／3以上的，甲方可以发货；有效期在2／3以下的，甲方应征得乙方同意后才能发货。 第九条　甲方应按乙方确定的合理运输路线、工具、到达站（港）委托承运单位发运，力求装足容量或吨位，以节约费用。 如一方需要变更运输路线、工具、到达站时，应及时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再办理发运，由此而影响合同期限，不以违约处理。 第十条　商品从到达承运部门时起，所有权即属乙方。在运输途中发生的丢失、缺少、残损等责任事故，由乙方负责向承运部门交涉赔偿，需要甲方协助时，甲方应积极提供有关资料。乙方在接收商品时发现问题，应及时向承运部门索取规定的记录和证明并立即详细检查，及时向有关责任方提出索赔；若因有关单据未能随货同行，货到后，乙方可先向承运部门具结接收，同时立即通知甲方，甲方在接到通知后5日内答复；属于多发、错运商品，乙方应做好详细记录，妥为保管，收货后10日内通知甲方，不能自行动用，因此而发生的一切费用由甲方负担。 第十一条　商品的外包装完整，发现溢缺、残损串错和商品质量等问题，在货到半年内（贵重商品在7天内），责任确属甲方的，乙方可向甲方提出查询。 发现商品霉烂变质，应在30天内通知甲方，经双方共同研究，明确责任，损失由责任方负担。 接收进口商品和外贸库存转内销的商品，因关系到外贸查询，查询期为乙方收货后的60天，逾期甲方不再受理。 乙方向甲方提出查询时，应填写“查询单”，一货一单，不要混列。查询单的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、调拨单号等资料，并保留实物；甲方接到“查询单”后，10日内作出答复，要在30天内处理完毕。 为减少部分查询业务，凡一张调拨单所列一个品种损溢在2元以下、残损在5元以下均不做查询处理（零件除外）。对笨重商品的查询（如缝纫机头、部件等的残品）乙方将残品直接寄运工厂，查询单寄交甲方并在单上注明寄运日期。 第十二条　商品货款、运杂费等款项的结算，购销双方应按中国人民银行结算办法的规定，商定适宜的结算方式，及时妥善办理。 货款结算中，要遵守结算纪律，坚持“钱货两清”原则，分期付款应在成交单上注明。有固定购销关系的国营、供销合作社商业企业，异地货款结算可采用“托收承付”结算方式；对情况不明的交易单位，可采用信用证结算方式，或先收款后付货。 第十三条　甲、乙双方的任何一方有违约行为的，应负违约责任并向对方支付违约金。因违约使对方遭受损失的，如违约金不足以抵补损失时，还应支付赔偿金以补偿其差额。如违约金过分高于或者低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加。 1．甲、乙两方所签订的具体合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同时，应向对方支付违约合同货款总值______％的违约金。但遇双方协商办理变更或解除合同手续的，不按违约处理。 2．自提商品，甲方未能按期发货，应负逾期交货责任，并承担乙方因此而支付的实际费用；乙方未按期提货，应按中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向甲方偿付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的保管费用。 3．甲方提前交货和多交、错发货而造成的乙方在代保管期内实际支付的费用，应由甲方负担，乙方逾期付款的，应按照人民银行有关逾期付款的规定，向甲方偿付逾期付款违约金。 4．对应偿付的违约金，赔偿金，保管、保养费用和各种经济损失，应在明确责任后，10天内主动汇给对方，否则，按逾期付款处理，但任何一方不得自行用扣发货物或扣付货款充抵。 第十四条　甲、乙两方履行合同，发生纠纷时，应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。（两者选一）

进口直流电机电刷国产化协议书 _________（下称甲方）和_________（下称乙方），双方经协商签定如下协议： 一、目的与要求 1．通过双方合作，努力使甲方的电刷完成国产化，用性能优良，价格适中的国产电刷取代进口电刷： 2．通过甲方电刷国产化工作，以提高乙方电刷制造技术水平； 3．乙方提供的国产化电刷的技术性能必须达到或接过国外同类电刷的技术水平，并保证今后长期供货时各批量性能保持稳定与试用样品一致，确保甲方的生产能顺利运转。 二、国产化内容 1．先从轧管厂连轧机用1400kw直流电机，限动芯棒用384kw电机电刷开始； 2．在上述电机电刷国产化完全成功后将陆续向甲方所有其他进口电机推广。 三、国产化进程 1．在此协议签订之前甲方已对乙方的设备能力，技术水平和管理水平进行了调研，认为有能力承担进口电刷国产化的研制工作； 2．甲方对乙方提供的试用电刷在1400kw电机（1号下位）进行试用考核，在各种工况下能满足运行需要，并将乙方提供的384kw电机复合电刷装机试用； 3．甲方将在_________年_________季度向乙订制一批国产化电刷做为扩大试用； 4．经三个月考核期，若各项指标均能满足甲方使用条件，则甲方向乙出具试用签定材料并批量订货。 四、双方职责与工作 1．甲方向乙方提供电刷国产化所需要的有关电机，电刷，工况条件，技术参数，电刷实样等供乙方参考，分析和测绘； 2．甲方向乙方提供的电刷试样装机试用，并及时将使用情况反馈乙方； 3．甲方向乙方提供电刷国产化过程中的现场技术服务与调研所需要的条件并积极配合； 4．乙方应调研资汇编成册，将电刷制图编号一同归档并提供甲方一份，以作备案； 5．乙方负责国产化电刷的分析，选型，试制全部工作，并按甲方的要求研制相应使用的电刷； 6．乙方应提供国产试用电刷的技术性能数据与该进口电刷的有关技术性能数据，提交甲方参考； 7．乙方将提供现场技术服务，积极配合甲方安全顺利的搞好国产化工作； 8．双方均持严谨的科学态度进行合作，对在国产化中现反复应以谅解的态度直协商解决，确保电刷国产化顺利进行。 五、费用：甲方不另行向乙方去付研制费，但对国产化成功的电刷按优质的精神在订货价格上予以体现。 六、约束 1．不得向第三方提供双方在国产化过程中的有关试制情况，文件，技术资料； 2．待国产化电刷成功之后，甲方尽快地向乙方定点订货，推广电刷国产化的成果； 3．乙方保证长期批量产品与试制产品质量一致，不得有质量的波动，并将甲方作为重点售后技术服务对象，提供长期技术服务，以保证国产化电刷的稳定使用。 七、本协议未尽事宜由友好协商解决。 八、本协议一式肆份，双方各保留贰份，盖章签字后生效。 甲方（盖章）：_____________ 法定代表人（签字）：_______ _________年________月____日 签订地点：_________________ 乙方（盖章）：_____________ 法定代表人（签字）：_______ _________年________月____日 签订地点：_________________

（文中蓝色字体下载后有风险提示） 合同编号： 甲方： 委托代理人： 联系地址： 联系电话： 开户行： 账号： 乙方： 委托代理人： 联系地址： 联系电话： 开户行： 账号： 风险提示： 仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力，避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。 在签约前应保留对方的营业执照复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况，还可以通过电话、网络查询，最好亲自上门察看一下，尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检，是否是假执照、单位经营(办公)场所和登记的是否一致，股东构成如何，是否有不良记录，要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。 风险提示： 合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式。 合同的内容应合法，且能充分保护自身权益，避免不利条款。根据合同双方力量的对比，尽可能争取相对有利的合同条款，不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全，力求用语准确、清晰、避免歧义，严防笔误、涂改。 一、药品清单及价格 产品名称 规格 厂家 单位 供货价 采购数量 金额（元） 批准文号 合计人民币（大写）： 二、质量与技术标准和产品包装 1、质量与技术标准： 药品质量必须符合法定质量标准和其它质量要求。 每件药品包装内应附有合格证。 药品包装符合有关规定和货物运输要求。 进口药品，甲方还应提供符合规定的证书和文件 卖方已知悉上述标准，并确认采用该标准的产品能满足买方对产品的要求。 2、产品包装： （1）有原厂包装的，按原厂包装标准；