(文中蓝色字体下载后有风险提示) 甲方(需方): 乙方(供方): 风险提示: 仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力,避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。 在签约前应保留对方的营业执照复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况,还可以通过电话、网络查询,最好亲自上门察看一下,尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检,是否是假执照、单位经营(办公)场所和登记的是否一致,股东构成如何,是否有不良记录,要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。 甲方购置乙方厨房设备,依据国家有关法律、法规,经甲、乙双方友好协商,在平等互利自愿的基础上,签订合同如下: 风险提示: 合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任,也为免被人利用进行欺诈,订立合同应尽量采用书面形式。 合同的内容应合法,且能充分保护自身权益,避免不利条款。根据合同双方力量的对比,尽可能争取相对有利的合同条款,不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全,力求用语准确、清晰、避免歧义,严防笔误、涂改。 一、合同总价及付款方式: 1、合同总价为人民币_______(大写)。总价包括设备成本、包装、运输、上下力、安装调试、保险、利润、税金、政策性规费以及所有风险。 2、付款方式:合同签订起预付总合同款的____%,调试验收完毕后一周内支付合同款的_____%。 风险提示: 应明确约定付款的时间。模棱两可的约定会给合作方找到拖延付款的理由。如约定“乙方在收货后一次性付清款项”,此约定只有始期,即“收货”,无终期,即到底是收货后当日/当时支付款项,还是收货后一日/两日/十日内付清 应该有明确的始期和终期。 二、设备名称、规格、数量、价格及技术规范要求: 1、设备清单 标的名称: 规格型号: 生产厂家: 单位: 数量: 单价: 金额: 备注: 2、乙方按合同所制定的清单列明的产品名称、规格、数量、技术参数等为甲方制作厨房设备。 3、乙方制作的厨房设备用料必须按合同中规定的规格、产地质量、技术标准等制作。 三、运输 1、乙方按照甲方的要求,按期将甲方订购的厨房设备运至甲方指定的工地,负责卸货及就位。 2、乙方必须遵守甲方工地的规章制度,并与施工单位密切配合,文明施工,以确保工程进度及质量。 风险提示: 如果货物送往本地,当明确约定送货地点,这关系到纠纷处理时法院的管辖;如果货物送往外地,则尽量不要写明,而应争取约定由本地法院管辖。此外,合同中应列明收货方的经办人的姓名。经办人签收亦视买受人签收。重新委任签收人,须提交留有其签名的收货授权书。这样做的目的是防止经办人离开后,对方不承认收货的事实,给诉讼中的举证带来困难。 因现在企业人员的变动较为频繁,当对方更换新的经办人时,应当要求对方提供授权委托书。对于送货到外地的卖方来说,应特别注意应尽量要求对方付清全款后再卸货,以防止外地买方卸货后不再支付余款,置于“货款两飞”的尴尬境地。 四、供货质量、交货时间及交货地点: 1、供货质量: (1)乙方提供的设备必须符合国家安全环保标准,国家有关产品质量认证标准以及甲方本合同约定的质量要求和技术指标为约定标准。 (2)乙方提供的设备(含零配件、随机工具等)必须是全新的,表面和内部均无瑕疵的原厂正品。 (3)所供设备在质保期内出现质量问题,乙方应负责三包(包修、包换、包退)并承担所有费用。 2、交货时间: 3、交货地点:
合同编号:??签订日期:???签订地点: contract?no:?date:??signed?at?: 电??话: tel:?? 传??真: fax: 电??报: cable: 电???传: telex: 电???话: tel: 传???真: fax: 电??报: cable: 电???传: telex: 经买双方?确认根据下列条款订立本合同: the?undersigned?sellers?and?buyers?have?confirmed?this?contract?in?accordance?with?the?terms?and?conditions?stipulated?below?: 1?. 货号 art?no.?名称及规格 descriptions?单位 unit?数量 quantity?单价 unit?price?金额 amount?? 合计: totally?:?中国石材网-贸易助手-stonebuy.com ? 总值(大写): total?value:(in?words) 允许溢短???%?。??%?more?or?less?in?quantity?and?value?allowed. 2?.成交价格术语: ?terms: □?fob???□?cfr??□?cif??□?ddu?□ 3?.出产国与制造商: country?of?origin?and?manufacturers?: 4?.包装:
工业类合同参考格式(样本三)? ?目 录? 前言? 1)定义? 2)公司名称、法定地址? 3)宗旨、经营范围? 4)注册资本和投资? 5)利润分配和亏损分担? 6)权利、债务和责任? 7)董事会? 8)经营管理机构? 9)技术投资和技术转让? 10)生产计划、购买和销售? 11)银行帐户和外汇安排? 12)财务、会计、审计、保险? 13)税务? 14)公司职工的雇用、解雇及工资、福利? 15)筹备期? 16)工会? 17)期限、解散和清算? 18)不可抗力? 19)保密? 20)违约责任? 21)争议的解决和适用法律? 22)合同文件和文字? 23)合同有效期及修改? 24)通知? 附件、会计程序? 序 言? ××(以下简称甲方)是按照中华人民共和国法律组织并建立的独立法人。其总部设在××××。? ×××(以下简称乙方)其主要业务所在地设在×××××。? 双方经过友好协商同意按《中华人民共和国中外合资经营企业法》就下列各条款及其附件的内容达成协议,签订本合同。? 第一条 定义? 除因特殊需要在本合同上下文中另有明确含义外,下列名词词语在本合同中的定义如下:? 1.1 公司是指甲乙双方合资经营的××××公司。? 1.2 专有技术(know-how)是指×方从获得的按技术转让和许可证合同转让给公司的,为设计、生产、制造和销售本公司产品,以及为改进本公司这些产品进行技术改造所需的一切专有技术、知识、经验和技能。它包括技术资料、图纸、试验方法、试验报告、制造工艺、设备说明书、质量控制、计算机程序与应用、安装与调试方法、企业管理、销售、技术服务和×方通过其关联公司派遣的技术人员、管理人员与工人所掌握的各种经验、知识和技巧。? 1.3 专利(patent)是指×方从其关联公司得到,以×方在×国和其他国家已获取专利和将据技术转让和许可证合同转让给公司的发明。? 1.4 合同产品是指公司按本合同附件中所列的要求而设计、生产、制造、安装和调试的电站锅炉、工业锅炉和有关产品。?
(文中蓝色字体下载后有风险提示) 合同编号: 甲方: 委托代理人: 联系地址: 联系电话: 开户行: 账号: 乙方: 委托代理人: 联系地址: 联系电话: 开户行: 账号: 风险提示: 仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力,避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。 在签约前应保留对方的营业执照复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况,还可以通过电话、网络查询,最好亲自上门察看一下,尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检,是否是假执照、单位经营(办公)场所和登记的是否一致,股东构成如何,是否有不良记录,要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,买卖双方经过协商,确认根据下列条款订立合同,以资共同遵照执行。 风险提示: 合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任,也为免被人利用进行欺诈,订立合同应尽量采用书面形式。 合同的内容应合法,且能充分保护自身权益,避免不利条款。根据合同双方力量的对比,尽可能争取相对有利的合同条款,不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全,力求用语准确、清晰、避免歧义,严防笔误、涂改。 一、大米产品清单及价格 产品名称 包装 数量(吨) 含税单价 (元/斤) 总金额 (元) 备注 合计金额(大写): 二、质量与技术标准和产品包装 1、质量标准: 严格按国家标准生产,并向甲方提供相应的检验合格证书,甲方可随时抽查乙方大米的质量。 2、产品包装: (1)有原厂包装的,按原厂包装标准; (2)没有原厂包装的,按卖方包装标准进行包装。 三、收货事项 1、本合同设备的到货日期为:合同生效起_________个工作日内。 2、本合同实际支付金额为人民币(大写)___________。
案 情 上海甲公司将于2008年9月25日筹办大型庆祝宴会、2006年8月25日,因客户丙对宴会的主菜牛排提出7肉质要求,故与美国乙公司签订合同:甲公司向乙公司购买u.s.d.a.prim安格斯菲力牛排500奔斤:甲公司特地向乙公司说明了合同的意图,并强调了牛排的等级要求。 乙公司随后开始组织资源。固装货延误,在2006年9月24日送到上海。随后,甲方在验货时发现,u.s.d.a.prim级牛排只有200公斤,其余为u.s.d.a.choice级牛排。 甲公司要求解除合同。乙公司不同意双方出现争议。 甲公司主张乙公司根本违约、要求解除合同,甲方还以牛排品质下降,时间延误,造成与丙的合同不能履行,请求法院判决乙赔偿造成的利润损失和甲公司向客户支付的违约金5万元人民币。 乙公司辩称已经履行合同,所交货物只有少部分不符合合同规定,时间在9月24目前,而甲公司举办的宴会是25日,时间并末耽误。因此,乙公司请求继续履行合同,但可以减少价款或更换货物,并对因时间延误给予甲一定补偿,但不同意完全承担甲公司提出的损失。 法律评析 本案的核心在于是否可以确定乙公司在合同的履行过程中根本违约,甲公司是否能解除其与乙公司的合同。
相关的合同范本·办公家具采购合同·水果(苹果)采购合同·粮食竞价采购合同·农副产品采购书·茶叶采购合同·食品采购合同·政府采购合同书·建材采购合同·木材采购(订货)合同购方:_________ 卖方:_________ 签订地点:_________ 签订时间:_________年_________月_________日 买卖双方自愿按照下列条款签订本供销合同并共同遵守: ┌──┬───┬────┬────┬───┬───┬────┬──────┐ │序号│名称 │型号 │规格 │?单位?│?数量?│单价 │?金额 │ ├──┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤ │ 1?│ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤ │ 2?│ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤ │ 3?│ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤ │ 4?│
合同号码: 签约日期: 买方: 卖方: 本合同由买卖双方缔结,用中、英文字写成,两种文体具有同等效力,按照下述条款,卖方同意售出买方同意购进以下商品: 第一部分 1.商品名称及规格 2.生产国别及制造厂商 3.单价(包装费用包括在内) 4.数量 5.总值 6.包装(适合海洋运输) 7.保险(除非另有协议,保险均由买方负责) 8.装船时间 9.装运口岸 10.目的口岸 11.装运唛头,卖方负责在每件货物上用牢固的不褪色的颜料明显地刷印或标明下述唛头,以及目的口岸、件号、毛重和净重、尺码和其它买方要求的标记。如系危险及/或有毒货物,卖方负责保证在每件货物上明显地标明货物的性质说明及习惯上被接受的标记。 12.付款条件:买方于货物装船时间前一个月通过______银行开出以卖方为抬头的不可撤销信用证,卖方在货物装船启运后凭本合同交货条款第18条a款所列单据在开证银行议付贷款。上述信用证有效期将在装船后15天截止。 13.其它条件:除非经买方同意和接受,本合同其它一切有关事项均按第二部分交货条款之规定办理,该交货条款为本合同不可分的部分,本合同如有任何附加条款将自动地优先执行附加条款,如附加条款与本合同条款有抵触,则以附加条款为准。 第二部分 14.fob/fas条件 14.1.本合同项下货物的装运舱位由买方或买方的运输代理人___________租订。 14.2.在fob条件下,卖方应负责将所订货物在本合同第8条所规定的装船期内按买方所通知的任何日期装上买方所指定的船只。 14.3.在fas条件下,卖方应负责将所订货物在本合同第8条所规定的装船期内按买方所通知的任何日期交到买方所指定船只的吊杆下。 14.4. 货物装运日前10-15天,买方应以电报或电传通知卖方合同号、船只预计到港日期、装运数量及船运代理人的名称。以便卖方经与该船运代理人联系及安排货物的装运。卖方应将联系结果通过电报或电传及时报告买方。如买方因故需要变更船只或者船只比预先通知卖方的日期提前或推迟到达装运港口,买方或其船运代理人应及时通知卖方。卖方亦应与买方的运输代理或买方保持密切联系。 14.5.如买方所订船只到达装运港后,卖方不能在买方所通知的装船时间内将货物装上船只或将货物交到吊杆之下,卖方应负担买方的一切费用和损失,如空舱费、滞期费及由此而引起的及/或遭受的买方的一切损失。 14.6. 如船只撤换或延期或退关等而未及时通知卖方停止交货,在装港发生的栈租及保险费损失的计算,应以代理通知之装船日期(如货物晚于代理通知之装船日期抵达装港,应以货物抵港日期)为准,在港口免费堆存期满后第十六天起由买方负担,人力不可抗拒的情况除外。上述费用均凭原始单据经买方核实后支付。但卖方仍应在装载货船到达装港后立即将货物装船,交负担费用及风险。 15.c&f条件 15.1.卖方在本合同第8条规定的时间之内应将货物装上由装运港到中国口岸的直达船。未经买方事先许可,不得转船。货物不得由悬挂中国港口当局所不能接受的国家旗帜的船装载。 15.2.卖方所租船只应适航和适货。卖方租船时应慎重和认真地选择承运人及船只。买方不接受非保赔协会成员的船只。 15.3.卖方所租载货船只应在正常合理时间内驶达目的港。不得无故绕行或迟延。 15.4.卖方所租载货船只船龄不得超过15年。对超过15年船龄的船只其超船龄额外保险费应由卖方负担。买方不接受船龄超过二十年的船只。 15.5.一次装运数量超过一千吨的货载或其它少于一千吨但买方指明的货载,卖方应在装船日前至少10天用电传或电报通知买方合同号、商品名称、数量、船名、船龄、船籍、船只主要规范、预计装货日、预计到达目的港时间、船公司名称、电传和电报挂号。 15.6.一次装运一千吨以上货载或其它少于一千吨但买方指明的货载,其船长应在该船抵达目的港前7天和24小时分别用电传或电报通知买方预计抵港时间、合同号、商品名称及数量。 15.7.如果货物由班轮装运,载货船只必须是______船级社最高船级或船级协会条款规定的相同级别的船级,船只状况应保持至提单有效期终了时止,以装船日为准船龄不得超过20年。超过20年船龄的船只,卖方应负担超船龄外保险费。买方绝不接受超过25年船龄的船只。 15.8.对于散件货,如果卖方未经买方事前同意而装入集装箱,卖方应负责向买方支付赔偿金,由双方在适当时间商定具体金额。 15.9.卖方应和载运货物的船只保持密切联系,并以最快的手段通知买方船只在途中发生的一切事故,如因卖方未及时通知买方而造成买方的一切损失卖方应负责赔偿。 16.cif条件 在cif条件下,除本合同第15条c&f条件适用之外卖方负责货物的保险,但不允许有免赔率。 17.装船通知
(文中蓝色字体下载后有风险提示) 原告: 住址: 身份证号码: 被告: 住址: 身份证号码: 诉讼请求: 风险提示: 诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。 另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。 1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同; 2、判决被告返还原告剩余房款______元整; 3、本案诉讼费用由被告承担。 事实和理由: 风险提示: 诉状是个利剑,挑起战争。如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。 原告于______年_____月_____日与被告签订商品房买卖合同,约定由原告购买被告拟建造的位于____县_____的一套面积为_____平方米的商品房,该房屋为______号,交房日期为______年_____月_____日之前。协议生效后,原告如约向被告一次性支付总房款_____元。但是,被告却迟迟没有建造该房屋,超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日,被告一直违反合同约定,未履行交房义务,导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定:“出卖人逾期超过45日未能交房的,买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同,返还已付房款,但被告到目前为止只返还给原告房款______元,迟迟不予返还剩余房款,未能承担相应的违约责任。现诉诸法院,请求法院判如所求! 此致 _______人民法院 具状人:________ ______年_____月_____日 风险提示: 提起民事诉讼的原告负有举证责任,要能够举出证明案情事实,支持自己诉讼主张的各种证据等等。 注意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;列举证人,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。 另外,证据和证据来源,虽然法律规定必须提交,但提交时的说明应能简就简,尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏,在庭审辩论中占据主动。 附: 起诉状副本____份; 证据材料副本____份。 无法复制,请下载范本查看~~
__________(下称卖方)为一方,__________(下称买方)为另一方,于___年__月__日签订本协议书。 经同意:卖方出售、买方购买__________(下称货物),其数量、规格、价格详见清单a. 兹同意如下: 1.本合同所列条款,包括了双方达成的全部协议,并取代在此以前双方所达成的一切协议。除双方授权主管人或代表同意书入本合同的条款外,其余一律无效。 2.买方须由卖方确认的银行,开出不可撤销的、无追索权的、保兑的、可转让的、可分割的、允许转船和分批装运、以卖方为受益人的见票即付信用证。信用证有效期为末批货物从装运港启运后45天。信用证保兑费用由买方支付。 3.卖方须向议付行提交下列单据: (1)整套清洁海运提单一式两份; (2)发票一式四份; (3)由商品检验局出具的质量证书一式两份; (4)由商品检验局出具的数量/重量检验报告一式两份。 4.允许的溢短装数量为相当于信用证总金额5%的货物数量。 5.交货: (1)交货期为___________; (2)装运港____________。 6.装运条件: (1)应卖方之要求,买方于每批货物装运前20天,将船名、船籍、预计抵 达装运港日期和载重吨位等以书信告知卖方; (2)买方可指定_____远洋运输代理公司作为其船运代理,并负责支付港口所有费用。买方应分别于船到达装运港前10天、5天、72小时、24小时,把船到达装运港的预计日期和时间,以及船到达装运港时,该船的吃水量以电报告知其代理; (3)买方应在船达装运港前10天,将该船的详细情况,包括船名、船籍、预达日期、船长和船员之国籍,呼号、载重吨位、吃水、总长及按国际海运惯例所需的其他资料,以电报告知其代理; (4)买方应将租船方出具的租船单一份尽快提交给卖方。 7.货物装船后,凡发生货物短缺、损坏、变质,其风险均由买方承担。货物之投保由买方自理。 8.买方应通过银行及时向卖方提供履约按金,金额为合同总值的3%,有效期为末批货物自装运港启运后30天。此按金作为买方部分违约但尚未涉及全部协议的违约罚金。买方不按第2条开出不可撤销的信用证时,卖方有权立即终止合同,没收上述3%按金并写信给买方告之理由。 9.买方须按本合同第2条所规定的日期前开立本批交易信用证,否则,卖方有权不经通知取消本合同,或对由此而遭受的损失提出索赔。 10.适用规则和章程: (1)装运条款:见清单b; (2)外轮在_____港速遣费和滞期费收取规定,见清单c; (3)滞期费率/速遣费率以及装卸结算法则刊行于_____,_____ 应遵照_____颁布之规则予以办理。所有费用均由买方负担。 11.除保险公司和船方应承担的索赔外,凡涉及货物质量、数量和重量等争 执,双方应通过协商予以解决。如果协商不能解决,则提交_____商检局或其下属单位进行裁决,裁决是终局的,对双方均有约束力,任何一方均无权上诉。 12.卖方因自然的原因而无法控制之因素,诸如不可抗力、政变、罢工、禁运、解雇等造成合同货物推迟交货或妨碍交货,卖方不承担责任。但卖方按买方之要求,应向买方挂号邮寄由_____出具的证书,如有可能,也可提交由_____主管当局出具的证书。 (某一) 13.凡涉及本合同或因执行本合同所发生的一切争执,双方通过协商解决。如协商不能解决,可提交被告方国家根据该国仲裁规则和程序进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方都有约束力。仲裁费用除该仲裁机构另有判定外,则由败诉方负责。 清单a 1.物?品?名:___________________________ 2.货物规格:___________________________ 3.数?量:(由卖方定,买方同意溢短装总额之5%) 4.单?价:___________________________ 5.总?值:u.s.d._____________________ (每公吨价为_____总值按实际交货数量而定)
甲方:_________???乙方:_________ 地址:_________???地址:_________ 邮编: ? ?邮编: 电话: 电话: 传真: 传真: e-mail: e-mail: 甲乙双方本着公平、自愿、互惠互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》,经协商一致签订本协议。 一、公证方式 1.本协议由_________公证处(以下简称公证处)提供公证备案,甲乙双方共同遵守该公证处公告的有关公证规定与要求。 2.与本协议相关联的商品销售报价单信息、商品购货清单等法律文件由甲乙双方在_________公证处备案后,通过传真或特快信函邮寄方式转给对方。 3._________公证处所保存备案的以上第2款中所有法律文件均为双方解决争议的法律凭证。 4._________公证处的传真号码:_________,电话:_________。 二、基本约定 1.甲方负责将乙方合法商品通过甲方向中国进行销售,商品销售价格见《进口商品报价单》(见附件1);乙方通过甲方向中国销售的商品必须附有中文说明(包括商品包装说明和商品说明书)。 2. (1)乙方应按甲方要求,选择其所在地的_________提供产品质量认证和产品加工生产及其管理能力的信用评级服务,并提交评级报告。 (2)乙方确定本协议项下的年度货物总交易额为_________万美元。 (3)乙方向甲方提交的《进口商品报价单》中内容由乙方以传真方式在公证处备案,并领取公证备案回执,乙方可通过互联网向甲方经营的_________?网站(http://www._________)的进口销售报价栏目提交公证后的《进口商品报价单》;乙方报价后必须将商品彩色照片的电子文档通过互联网提交给甲方,并在该商品照片电子文档中标明该商品的厂家编号和商品应用码。 (4)乙方应及时访问甲方经营的_________网站(http://www._________),了解交易指南、报价单填写说明和业务公告等内容,积极配合甲方进行产品销售业务,乙方在该网站所发布的信息不得违反中国有关法律法规。 (5)如果乙方拥有网站,应该将在“_________网”销售的商品在乙方网站上加以宣传,宣传时必须标明该商品在“_________网”的商品应用码。 (6)如乙方委托甲方在中国所销售的商品需要向中国有关部门申请办理销售许可证,乙方可以委托甲方办理有关手续,但应向甲方提交所需文件、商品样品,并承担有关费用。 3.乙方可以修改商品信息,但应将修改的内容传真至公证处备案后方可向甲方提交修改申请。甲方只接受乙方向公证处传真备案的《进口商品报价单》的全部内容和乙方向公证处传真备案的修改内容,乙方还应通过互联网向甲方经营的_________(http://www._________)提交该内容,甲方在使用或公布该内容时,不得对乙方提交的内容进行任何修改加工(甲方只使用乙方提交的经公证处公证备案的最新内容)。 4.甲方同意乙方将乙方网站与甲方“_________”网站(http://www._________?)进行善意链接。 5. (1)甲方根据本协议的约定,按乙方向甲方提交的《进口商品报价单》中的产品销售信息在中国销售乙方产品,甲方根据《进口商品报价单》中的产品销售信息以传真方式向乙方提交《_________商品进口购货清单》(见附件2,简称《购货清单》),作为甲方向乙方购货的凭证。 (2)甲方将《购货清单》在公证处备案后以传真方式提交给乙方,乙方应在24小时内以传真方式确认是否收妥《购货清单》传真函。如果乙方在48小时内仍然没有以传真方式对是否收妥《购货清单》向甲方进行确认,视为乙方违约,甲方有权单独向为乙方开具交易保证金付款保函的银行发出《违约通知单》(见附件3),并按本协议第十条之规定处理。 (3)甲方收到乙方确认收妥《购货清单》的传真函7日内向乙方开具以乙方为受益人的100%不可撤销即期跟单信用证,信用证规定的可议付金额为乙方向甲方开具销售发票金额的95%。 6.《_________商品进口交易服务协议》与其关联的《进口商品报价单》、《购货清单》等法律文件不可分割并具有同等的法律效力。 7.甲方优先拥有乙方商品在中国市场销售的独家代理权,具体方式双方另行协商并签订合同。 三、交易保证金条款 1.为保证本协议的执行,乙方按其确定年度货物总交易额的4%交纳交易保证金(最低不少于usd2000),即乙方保证其可以接受的《购货清单》的货物的总值不得超过其可用的交易保证金的25倍。交易保证金交纳方式:本协议签订之日起5日内乙方向甲方开具以甲方为受益人的甲方认可的《交易保证金付款保函》[格式见附件4,简称《付款保函》,《付款保函》上必须注明本协议编号]。该保证金使用期限为本协议有效期限延长6个月,到期后,甲方将《付款保函》退还给为乙方开具《付款保函》的银行注销。《付款保函》由甲方确认生效后,乙方方可通过互联网向甲方网站中的进口销售报价栏目提交《进口商品报价单》。 2.如乙方未按《购货清单》约定的期限、地点、品种或数量向甲方供货,甲方有权以传真方式向为乙方开具《付款保函》的银行直接扣收《购货清单》中违约货物金额的4%的违约金。 3.交易保证金可循环使用,乙方可根据业务需求追加或减少交易保证金。 四、音视频信息发布 1.甲方独家代理乙方在“_________”中播发乙方的企业和商品音视频信息(简称商品信息)的业务。 2.乙方应_________公司公布的宽带数据广播网进口交易信息播发说明的要求提交文件和载有音视频信息的光盘(avi格式)。 3.通过_________公司的审核后,乙方应按播发说明的要求支付商品信息播发费。 4.本协议签订之日起30日内,如果乙方提交的文件和音视频信息的内容没有通过_________公司的审核,乙方应在本协议签订之日起40日内向甲方支付800美元的商品信息播发业务代办服务费,并按中视公司的要求修改相关信息重新提交。 5.本协议签订之日起90日内,如果乙方提交的文件和音视频信息的内容仍没有通过中视公司的审核,甲方有权单独终止执行本协议,已收取的商品信息播发业务代办服务费不予退回。 五、产品责任条款
需方(甲方):_________县_________区供销社 供方(乙方):_________县_________区_________乡_________村_________组 双方经协商一致,订立本合同,共同信守下列条款: 1.品名、数量、交货时间、地点: ┌───┬───┬────┬───┬───┬────┬────┬───┐ │品名 │?单位?│?数量 ?│?单价?│?金额?│交货时间│交货地点│?备注?│ ├───┼───┼────┼───┼───┼────┼────┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───┼────┼───┼───┼────┼────┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───┼────┼───┼───┼────┼────┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───┼────┼───┼───┼────┼────┼───┤ │合计 │ │ │
(文中蓝色字体下载后有风险提示) 甲方(需方): 联系电话: 风险提示: 仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力,避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。 在签约前应保留对方的营业执照复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况,还可以通过电话、网络查询,最好亲自上门察看一下,尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检,是否是假执照、单位经营(办公)场所和登记的是否一致,股东构成如何,是否有不良记录,要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。 乙方(供方): 联系电话: 丙方(安装): 联系电话: 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,为明确各方的权利及义务,经甲、乙、丙三方友好协商,一致同意按下列条款签订本合同。 风险提示: 合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任,也为免被人利用进行欺诈,订立合同应尽量采用书面形式。 合同的内容应合法,且能充分保护自身权益,避免不利条款。根据合同双方力量的对比,尽可能争取相对有利的合同条款,不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全,力求用语准确、清晰、避免歧义,严防笔误、涂改。 一、供货物品: 二、物品质量要求及乙、丙方对质量负责条件和期限: 1、乙方提供的物品必须符合中华人民共和国国家安全环保标准以及该产品的出厂标准。 2、乙方提供的物品必须是全新、表面无划伤、无碰撞。 3、因物品的质量问题发生争议,由广州市技术监督部门进行质量鉴定;物品符合质量标准的,鉴定费用由甲方承担;物品不符合质量标准的,鉴定费用由乙方承担。 4、丙方对甲方所购货物根据上表提供免费保修和保养服务,具体包括:整机保修_____年,保修期内如物品非因甲方的人为原因而出现的质量问题,由丙方负责包修、包换,并承担修理、调换的实际费用。 三、交货及验收: 1、交货时间:具体送货安装时间由甲方提前内组织货源及安装人员到位。 2、产品必须具备出厂合格证。 3、丙方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件等交付给甲方。 4、验收时间:于每批货物送达安装天内,甲方必须进行验收,否则视同验收合格。 风险提示: 应明确约定付款的时间。模棱两可的约定会给合作方找到拖延付款的理由。如约定“乙方在收货后一次性付清款项”,此约定只有始期,即“收货”,无终期,即到底是收货后当日/当时支付款项,还是收货后一日/两日/十日内付清 应该有明确的始期和终期。 四、付款方式: 1、签订本合同后,甲方即付捌万元预付款给乙方(此笔款项于最后一批货物中冲减),不得作其它用途。 2、丙方每批货物到达甲方指定地点甲方结付此批货款给乙方。额外安装材料费于验收合格天内,由甲方支付给丙方。 3、丙方接甲方传真通知送货、安装后,即由丙方先代甲方结付该批货物货款给乙方;在乙方收到甲方该批货物款项后再转回给丙方。 4、最终结算金额按实装实结方式,但总金额不得少于合同总金额的90%。 风险提示: 质量不符合合同约定,通常违约方应按照合同总金额的___%向守约方支付违约金。违约责任中是否包括预期利润,可以综合交易的实际的情况,约定违约方违约时须赔偿守约方的预期利润,约定的预期利润可以得到法院的支持。 根据合同法规定,当事人一方违约时,守约方只能向违约方主张违约金和经济损失的一种,既主张违约金又主张赔偿损失的一般不会得到法院的支持。 五、违约责任及附加条款 1、乙方未能按合同要求交付货物时,必须向甲方偿付货物总金额的_______%违约金。 2、甲方在没有正当理由拒收货物时,则甲方必须向乙方偿付货物总金额的_______%违约金。 3、丙方在没有正当理由逾期交付物品时,由每逾一日按合同总金额的_______%违约金。 4、如因甲方原因逾期付款,则甲方每逾一日按合同总金额的5‰向乙方偿付违约金。
供方:____________ 需方:____________ 供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。 第一条商品名称、种类、规格、单位、数量 品名:_______________________ 种类:_______________________ 规格:_______________________ 单位:_______________________ 数量:_______________________ 备注:_______________________ 第二条商品质量标准 商品质量标准可选择下列第____项作标准: 1.附商品样本,作为合同附件。 2.商品质量,按照_____________标准执行。(副品不得超过____%)。 3.商品质量由双方议定。 第三条商品单价及合同总金额 1.商品定价,供需双方同意按________定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化,需变动价格时,应经供需双方协商。否则,造成损失由违约方承担经济责任。 2.单价和合同总金额:__________________。 第四条包装方式及包装品处理______________。 (按照各种商品的不同,规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品,应按铁路规定,订明回空方法及时间,或另作规定。) 第五条交货方式 1.交货时间:____________________________。 2.交货地点:_________________________________。 3.运输方式:____________________________。 第六条验收方法____________________。 (按照交货地点与时间,根据不同商品种类,规定验收的处理方法。) 第七条预付货款 (根据不同商品,决定是否预付货款及金额。) 第八条付款日期及结算方式______________。 第九条运输及保险_______________________。 (根据实际情况,需委托对方代办运输手续者,应于合同中订明。为保证货物途中的安全,代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。) 第十条运输费用负担_____________________。 第十一条违约责任 1.需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失,应偿付对方此批货款总价____%的违约金。 2.供方如提前或延期交货或交货不足数量者,供方应偿付需方此批货款总值____%的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品,亦应按偿付供方此批货款总值____%的违约金。任意一方如提出增减合同数量,变动交货时间,应提前通知对方,征得同意,否则应承担经济责任。 3.供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况,需方有权拒绝付款(如已付款,应订明退款退货办法),但须先行办理收货手续,并代为保管和立即通知供方,因此所发生的一切费用损失,由供方负责,如经供方要求代为处理,并须负责迅速处理,以免造成更大损失,其处理方法由双方协商决定。 4.约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 第十二条当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。 第十三条本合同在执行中发生纠纷,签订合同双方不能协商解决时,可向人民法院提出诉讼。(或申请______仲裁机构仲裁的解决) 第十四条合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并互相换文或另订合同,方为有效。
合同编号: 甲 方:上海 有限公司 地 址: 乙 方: 地 址: 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,经友好协商,就以下商品销售事宜,订立本合同: 商品 商品名称、规格、金额: 序号商品名称规格单位数量单价总额备注 1 2 3 4 5 6 7 8 上述商品金额共计: rmb:____ 元,即:人民币__佰__拾__万__仟__佰__拾__元__角__分。 上述金额若不相符,以汉字表示的金额为准。 甲方提供的上述商品应符合规定的质量和要求。 二、交货 交货地点:________________________ 交货地点如有变动,乙方应出具书面说明。 交货时间:___________________________ 。 交货方式:甲方送货,运费由___ 方承担 乙方自提 甲方商品自乙方在送货单或提货单上签字之时风险转移至乙方,乙方或乙方授权人在签字时应核对商品名称、规格、数量,签字后即视为验收完毕。 验收合格之后,非因质量原因,乙方不得以任何理由要求退货或要求更换。 三、付款 付款条件和期限: 乙方应于本合同签订后 日内,向甲方支付本合同总金额的___%,即: 人民币______ 元,作为预付款(预付款金额不得低于合同总金额的20%)。 乙方应于甲方交货验收完成后 日内结清余款,即人民币___元。 付款方式: □现金 □支票 □贷记凭证 □银行汇票 乙方全部货款未付清之前,合同约定之商品的所有权仍归甲方所有。 四、售后服务 甲方承诺,本合同约定商品在正常使用和维护的情况下,甲方将提供免费保养___年,保养范围包括:___,耗材费用另计。 五、违约责任
商品房购销合同说明 1.本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。 2.本合同所称现房是指已经过工程质量监督部门验收,并取得质量合格证明文件,可以立即交付使用的商品房。 3.本合同所称预售商品房是指尚处于建设期,不能立即交付使用的商品房。 4.本合同第一条,必须填明土地使用权是以出让方式还是以划拨方式取得。以转让方式取得土地使用权的,应当填原土地使用权的取得方式;但原以划拨方式取得的土地使用权在转让中已补办土地使用权出让手续的,则应填以出让方式取得土地使用权。 5.本合同第二条、第四条所称实得建筑面积是指与商品房购买方独立使用的空间相应的房屋建筑面积,其共用墙从墙体中线计算,非共用墙从墙体外侧计算。 6.[ ]中内容为并列的选择项,须根据实际情况选择√。 推荐合同范本·北京购房合同·南京购房合同·西安市购房合同·苏州市购房合同·武汉购房合同·重庆市购房合同 7.本合同的部分条款,当实际情况未发生或当事人双方不作约定时,应在空格部位打×,以示删除。 8.乙方在签订本合同前,有权要求甲方出示本合同提及的甲方有关证书、证明文件和物业管理规定。 9.本合同条款由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局负责解释。 商品房购销合同 (合同编号: ) 本合同双方当事人: 卖方(以下简称甲方):__________________________________ 注册地址:__________________________________________ 营业执照号码:____________________邮政编码:____________________ 法定代表人:____________职务:__________联系电话:__________________ 委托代理人:______________________职务:______________ 地址:____________________________________________ 邮政编码:__________________________联系电话:______________________ 委托代理机构:________________________________________ 注册地址:__________________________________________ 营业执照号码:________________________邮政编码:____________________ 法定代表人:______________职务:____________联系电话:______________ 买方(以下简称乙方):____________________________________ [本人][法定代表人]姓名:____________________国籍:______________ [身份证][护照][营业执照号码]__________________________________ 地址:__________________________________ 邮政编码:____________________________联系电话:____________________ 委托代理人:____________国籍:__________电话:______________________ 地址:________________________________邮政编码:____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买商品房,甲乙双方达成如下协议: 第一条 甲方用地依据及商品房坐落位置 甲方以__________方式取得位于__________________________、编号为________的地块的土地使用权。 [土地使用权出让合同号][土地使用权划拨批准文件号]为____________。 划拨土地使用权转让批准文件号为____________________________________。 土地使用权证号为____________,土地面积为________________。地块规划用途为______________,土地使用权年限自________年____月____日至________年____月____日止。 甲方经批准,在上述地块上建设商品房,[现定名][暂定名]__________, 主体建筑物的性质为__________,属____________结构,建筑层数为__________层。工程建设规划许可证号为____________________。 第二条 乙方所购商品房的面积