进口协议 　??甲方：________________________ 地址：________________________ 法定代表人：__________________ 电话：________________________ 乙方：（工厂）________________ 地址：________________________ 法定代表人：__________________ 电话：________________________ 丙方：（外商）________________ 地址：________________________ 授权代表：____________________ 电话：________________________ 鉴于： 1．乙丙双方经友好协商，同意由乙方向丙方购买本协议及本协议所涉及合同项下的货物；且________________ 2．乙方委托甲方向丙方进口上述货物，但出于某些技术上的原因，甲、乙双方于_____年_____月_____日就该批货物签订了_____号《买卖合同》（以下称“销售合同”）而非代理进口合同；且 3．乙方授权甲方就上述货物以甲方名义（而非乙方名义）与丙方于_____年_____月_____日签订了_____号《进口合同》（以下称“进口合同”）；且 4．甲乙丙三方均知悉并同意上述情况及做法： 甲乙丙三方就上述销售合同及进口合同中的某些问题，经友好协商，达成一致，兹签订本协议书。 甲、乙、丙三方同意： a．如乙方未按照销售合同的规定将全部货款（分批交货、分批付款的，指每批货物的全部货款）付至甲方，甲方无义务按进口合同的规定向丙方支付任何货款，且免除任何有关延迟付款的违约责任，丙方无权依进口合同向甲方追索（究）任何货款（违约责任）。 b．甲方对有关货物的质量不承担任何责任。如乙方对货物质量有任何异议，应自行与丙方协商处理，而无权依销售合同向甲方追究任何违约责任；如需退换货，乙方可委托甲方办理，手续费另计。 c．丙方保证交付所给甲方的货物在产地，规品、数量等方面与进口合同的规定严格一致；如有不符，丙方应承担所有法律责任并赔偿甲方因此而遭受的海关处罚。 　??d．如销售合同及进口合同的规定与本协议不符，以本协议的规定为准。 甲方：__________________ 授权人签字：____________ 盖章：__________________ 乙方：__________________ 授权人签字：____________ 盖章：__________________ 丙方：__________________ 授权人签字：____________ 盖章：__________________ 签订时间：______________ 签订地点：______________

（文中蓝色字体下载后有风险提示） 供方（以下简称甲方）： 风险提示： 仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力，避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。 在签约前应保留对方的营业执照复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况，还可以通过电话、网络查询，最好亲自上门察看一下，尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检，是否是假执照、单位经营(办公)场所和登记的是否一致，股东构成如何，是否有不良记录，要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。 需方（以下简称乙方）： 乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。 风险提示： 合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式。 合同的内容应合法，且能充分保护自身权益，避免不利条款。根据合同双方力量的对比，尽可能争取相对有利的合同条款，不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全，力求用语准确、清晰、避免歧义，严防笔误、涂改。 1、乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则乙方应向甲方支付违约金人民币伍万元整，同时甲方有权单方解除合同。 2、乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时，应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在____日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期，发货的价款的_____支付违约金。 风险提示： 如果货物送往本地，当明确约定送货地点，这关系到纠纷处理时法院的管辖;如果货物送往外地，则尽量不要写明，而应争取约定由本地法院管辖。此外，合同中应列明收货方的经办人的姓名。经办人签收亦视买受人签收。重新委任签收人，须提交留有其签名的收货授权书。这样做的目的是防止经办人离开后，对方不承认收货的事实，给诉讼中的举证带来困难。 因现在企业人员的变动较为频繁，当对方更换新的经办人时，应当要求对方提供授权委托书。对于送货到外地的卖方来说，应特别注意应尽量要求对方付清全款后再卸货，以防止外地买方卸货后不再支付余款，置于“货款两飞”的尴尬境地。 3、由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。 4、钢材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起___日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在___日内换送合格钢材。 5、付款方式：本合同项下钢材款项按以下方式支付：甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的_____%如果乙方没有按时如数支付任何一期的钢材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计_____的违约金。 风险提示： 应明确约定付款的时间。模棱两可的约定会给合作方找到拖延付款的理由。如约定“乙方在收货后一次性付清款项”，此约定只有始期，即“收货”，无终期，即到底是收货后当日/当时支付款项，还是收货后一日/两日/十日内付清 应该有明确的始期和终期。 6、双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。 7、本合同双方签字后生效。 8、本合同一式____份。甲乙双方各执____份。 甲方： _______年_____月___日 乙方： _______年_____月___日 无法复制，请下载范本查看~~

（文中蓝色字体下载后有风险提示） 合同编号： 甲方： 委托代理人： 联系地址： 联系电话： 开户行： 账号： 乙方： 委托代理人： 联系地址： 联系电话： 开户行： 账号： 风险提示： 仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力，避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。 在签约前应保留对方的营业执照复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况，还可以通过电话、网络查询，最好亲自上门察看一下，尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检，是否是假执照、单位经营(办公)场所和登记的是否一致，股东构成如何，是否有不良记录，要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。 风险提示： 合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式。 合同的内容应合法，且能充分保护自身权益，避免不利条款。根据合同双方力量的对比，尽可能争取相对有利的合同条款，不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全，力求用语准确、清晰、避免歧义，严防笔误、涂改。 一、产品清单及价格 编号 产品或原材料名称 规格型号 单位 单价 （张/元） 需量 备注 合计人民币（大写）： 二、质量与技术标准和产品包装 1、质量与技术标准： 产品的质量技术标准为产品制造商（下称原厂商）制定的质量技术标准。 卖方已知悉上述标准，并确认采用该标准的产品能满足买方对产品的要求。 2、产品包装： （1）有原厂包装的，按原厂包装标准； （2）没有原厂包装的，按卖方包装标准进行包装。 三、收货事项 1、本合同设备的到货日期为：合同生效起_______个工作日内。

1992年8月，和龙水产公司通过当地外贸窗口与俄罗斯某公司签订了一份易货贸易合同书，准备用食品换取俄方的废海洋捕捞船一艘。后经人介绍又与四海公司代理人王兆东进行了洽谈，并将该船的图纸、外型照片、船上物品清单等中、俄文资料交给王。双方协商后签订购销合同书一份，该合同书约定：和龙水产公司从俄罗斯购进2000吨综合捕捞船一艘，船到大连港交货价400万元人民币，到港后马上交给四海公司，船的质量以能开到大连港为准，根据俄罗斯提供的材料还有二年使用期，四海公司在合同签订后一周内交抵押金50万元，等等。合同签订后，王兆东带上述资料回四海公司。但此后，四海公司并未履行此合同，却于1992年12月8日电传给和龙水产公司《工商产品购销合同》一份，该合同约定：供方吉林省和龙县水产品开发公司，需方哈尔滨四海物资经销公司;产品名称捕捞船;规格型号吨位2000吨;单价400万元、总金额400万元;交货时间1993年1月末到大连港;质量要求、技术标准以提供的原始材料为准;验收标准、方法按提供的资料为依据，凭商检证明验收;提出异议的期限为1993年3月17日前;随机备品、配件工具以原始资料为准，需方亲自验收检查配件及备品;结算方式为需方交给供方15万元合同正式生效，余额接船时一次付清。该合同还加盖了四海公司的合同专用章。和龙水产公司收到此件后，在产品名称栏内添上“旧船”二字，将交货时间改为1993年2月末到大连港，将提出异议期限改为1993年2月末前，并加盖合同专用章后电传给四海公司。1993年1月12日，四海公司汇款15万元给和龙水产公司，和龙水产公司便通知俄方可以启航。同年2月，由俄方船员驾驶的捕捞船开到大连港，和龙水产公司办理了船只进口关税、增值税等手续后，通知四海公司接船并付货款。2月20日，四海公司王兆东在大连港上船验收了该船后，双方签署了“交接手续”，约定：交接后发生的任何责任事故和龙方概不负责，一切后果由四海公司负责;交接发生的费用由四海公司承担。四海公司接船后，大连海关经实地考察，认为该船已无再航能力，令四海公司拆船。2月25日，四海公司擅将该船以178万元卖给福建省某海运公司。和龙水产公司将船交给四海公司后，便开始履行与俄方的易货合同，全部购船费用共计307万元(其中：出口食品232.9万元，汽运费21.4万元，船只进口关税等23.9万元，食品出口代办费22.5万元，其他费用6.3万元)。 和龙水产公司因向四海公司索要货款未果，向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院起诉，诉称：我公司于1992年12月8日与被告四海公司签订的购销进口废旧船舶合同，按合同规定，船舶吨位为2000吨，价款400万元人民币，1993年2月末在大连港交货。我公司已于1993年2月20日经被告方验收正式进行了交接。被告四海公司未按合同规定付款。要求被告支付尚欠的385万元货款，并承担银行利息、违约金和诉讼费用。 被告辩称：我方与原告签订的购销船舶合同，我方接货后，发现资料与实际不符，此船系废钢船，已无再航能力，按废船已经转卖给福建省，我方只能将卖船款返还给原告，不负其它经济损失责任。 审判 审判简介 延边朝鲜族自治州中级人民法院经审理查明：1992年12月8日，原、被告双方签订了购销进口废旧船舶合同，按合同约定，进口俄产“扎哈洛夫”号废旧渔船，吨位2000吨，价值400万人民币，2月末大连港交货，以提供的原始资料为准，到港前的一切费用由供方负担，从接船开始，一切费用由需方负担;交定金15万元人民币合同正式生效，余额接船时一次付清，如一方违约，按经济合同法处理。1993年1月12日，原告收到被告汇款15万元定金。1993年1月28日，由原、被告双方前去大连港接货，原告通过中国大连外轮代理公司办理了“扎哈洛夫”号渔船的检疫、海关代征增值税等有关手续。报关手续载明该船系废钢船，净吨位1700吨，经被告方代表王兆东验收，于1993年2月20日办理了交接手续。被告于1993年3月2日向大连海关出具了保函书，保证按废船进行拆船。但被告接船后却将该船转卖给福建省福安市湾坞海运公司。上述事实，有原始合同为凭，又有双方签署的交接书及报关时的合法资料在卷，足以认定属实。 延边州中级法院认为：原告和龙水产公司与被告四海公司签订的购销废旧船舶合同未违背国家政策法律，双方签订合同意思表示真实，提供的原始资料已经注明系废旧船舶，故合同有效。和龙水产公司提供的废船舶吨位只有1700吨，不足吨位应按平均吨位价款扣除。四海公司接货后，本应一次性付清余款，现船已转卖他人，仍没有付款，应对此纠纷负全部责任。原告和龙水产公司申请财产保全，冻结被告四海公司帐户存款超过诉讼标的造成的经济损失应赔偿。依照《中华人民共和国经济合同法》第九条、第三十二条和《工矿产品购销合同条例》第三十四条、第三十六条第四项的规定，判决如下： 一、被告四海公司应给付原告和龙水产公司货款340万元，扣除定金15万元，还应给付货款本金325万元，并承担违约金209625元(从1993年2月20日至1993年9月25日止，每日按应付款数万分之三计算)，两项合计3459625元。 二、原告和龙水产公司赔偿被告超标的冻结帐户损失8700元(从1993年5月28日至6月7日止，每日按超扣款数万分之三计算)，从被告支付原告的货款中扣除。 上述给付款项限于本判决生效五日内付清。如逾期加倍支付银行利息。 案件受理费27200元及财产保全费15000元，由被告承担。 四海公司不服一审判决，向吉林省高级人民法院提起上诉称：和龙水产公司用废船当旧船欺骗我们，应承担责任。一审判决把合同标的购销旧捕捞船写为废旧捕捞船，混淆了二者的区别。和龙水产公司用废船顶替旧船，隐瞒真象骗取我方与之签了交接手续，是无效的。本案履行地在大连，被告所在地在哈尔滨，不应由原告所在地法院管辖。 和龙水产公司答辩称：在此合同签约谈判过程中，我方已向对方出示了该船的全部资料，其中一份已注明是废船，他们带走了这些资料。对船的详细情况，我们也不大清楚，只是根据俄方的资料和船尚能从俄罗斯开到大连来判断该船修一下还能用二年。退一步讲，还可以拆船卖钢铁和贵金属。所以在签合同过程中，我方没有欺骗他们。另外，船到大连后，四海公司验收了船，双方办了交接手续，事后又反悔是不行的。

目录 第一条?工程范围 第二条?合同文件 第三条?履约保证 第四条?工程总价和完工时间 第五条?转包和分包 第六条?图纸 第七条?一般责任 第八条?工程完工 第九条?工程保险 第十条?人身和财产损失 第十一条第三方责任险 第十二条?人员的意外事故或伤害 第十三条?对于承包方未履行保险义务的法律救济 第十四条?应当遵守的法规、规章等 第十五条?其他承包方的加入 第十六条?承包方保持施工现场的清洁 第十七条?劳工 第十八条?材料和工艺 第十九条?施工的检验 第二十条?不适当工程和材料的返工及更换 第二十一条?工程的中断执行 第二十二条?开始和终止的时间 第二十三条?工期的延展 第二十四条?工程的进度 第二十五条?工程延期损失的计算 第二十六条?工程完工的证明 第二十七条?工程缺陷的保证和不履行义务的责任 第二十八条?合同条款的变更、增加和删减 第二十九条?由于工程数量变更所做的合同价格的调整 第三十条?设备、临时工程和材料 第三十一条?工程量的计算 第三十二条?临时款项 第三十三条?付款和保留金 第三十四条?对承包方违约的法律救济和处理 第三十五条?特殊风险 第三十六条?合同的落空及其补偿 第三十七条?争议的解决 仲裁 第三十八条?通知 第三十九条?发包方的违约

协议号：_________ 委托人：_________（以下简称甲方） 法定代表人：_________ 地址：_________ 邮编：_________ 电话：_________ 传真：_________ 代理人：_________（以下简称乙方） 法定代表人：_________ 地址：_________ 邮编：_________ 电话：_________ 传真：_________ 甲、乙双方经友好协商，就_________进口项目事宜，根据国家现行的法律、法规和政策之规定，于_________年_________月_________日在_________签订协议条款如下，以资信守。 一、甲方委托乙方作为其进口项目的代理人，乙方接受甲方委托，代理甲方对外签订和执行该项目进口合同。 二、甲方委托乙方代理进口_________项目。详细情况如下： 卖方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 传真：_________ 商品名称及规格：_________ 单价：_________ 数量：_________ 总价：_________ 价格条款：_________ 付款方式及付款时间：_________ 交货时间及运输方式：_________ 制造商及原产地：_________ （如上述情况不足以详尽说明，可设附件） 三、甲方义务： 1．负责按规定办理：□进口证明，□进口登记表，□免税证明，□进口许可证，□进口所需的卫生或食品部门的有关文件。 2．甲方对外所做的承诺或约定必须符合国家现行的法律、法规和政策的规定，并承担有关责任。同时，负责确保所进商品和商品进价的真实性。如因甲方原因造成到货通关时发生问题，其责任和直接损失，以及乙方按甲方委托要求履行合同过程中所产生的风险和损失都由甲方承担。 3．甲方应向乙方支付的货款和手续费如下（包括但不限于以下各项）： （1）进口货物所需的全部货款人民币_________元； （2）银行费用人民币_________元； （3）进口税款（关税、增值税）人民币_________元； （4）港杂、运杂费人民币_________元； （5）进口代理手续费人民币_________元（为合同金额的_________％）。 上述款项为预估数，其中（1）、（2）款项于本协议签订之日（即_________年_________月_________日）；（3）、（4）、（5）等款项于货到港前个工作日内，由甲方向乙方分别支付，支付方式为_________。与乙方结算时，以实际发生数为准。 4．所进商品为法检商品，甲方负责办理有关手续。

中外货物买卖合同(ｆｏｂ条款) 　 买方：____________________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 卖方：____________________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 买卖双方遵循平等、自愿、互利、互惠原则协商并达成如下协议，共同信守。 第一条品名、规格、数量及单位 ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 第二条合同总值 第三条原产国别及制造厂商 第四条装运港 第五条目的港 第六条装运期 ________分运： ________转运： 第七条包装 所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋和长途陆路运输，防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸。任何由于卖方包装不善而造成的损失由卖方负担。 第八条唛头 卖方须用不褪色油漆于每件包装上印刷包装编号、尺码、净重、提吊位置及“此端向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等字样及下列唛头： 第九条保险 装运后由买方投保。 第十条付款条件 1.买方在收到备货电传通知后及装运期前30天，开立以卖方为受益人的不可撤销信用证，其金额为合同总值的____％，计___________。____________行收到下列单证经核对无误后，承付信用证款项(如果分运，应按分运比例承付)： ａ.全套可议付已装船清洁海运提单，外加两套副本，注明“运费待收”，空白抬头，空白背书，已通知到货口岸________运输公司。 ｂ.商业发票一式五份，注明合同号，信用证号和唛头。 ｃ.装箱单一式四份，注明每包装物数量，毛重和净重。 ｄ.由制造厂家出具并由卖方签署的品质证明书一式三份。 ｅ.提供全套技术文件的确认书一式两份。 2.卖方在装船后10天内，须挂号航空邮寄三套上述文件，一份寄买方，两份寄目的港________运输公司。 3.____银行收到合同中规定的，经双方签署的验收证明后，承付合同总值的____％，金额为________。 4.买方在付款时，有权按合同第十五、十八条规定扣除应由卖方支付的延期罚款金额。 5.一切在中国境内的银行费用均由____方承担，一切在中国境外的银行费用均由____方承担。 第十一条装运条款 1.卖方必须在装运期前45天，用电报／电传向买方通知合同号、货物品名、数量、发票金额、件数、毛重、尺码及备货日期，以便买方安排订仓。

购销合同（房产2） 商品房产购销合同 甲　方：＿＿＿＿＿ 乙　方：＿＿＿＿＿ 甲乙双方为购销＿＿＿＿＿度假村商品房事宜，经洽商签订合同条款如下，以便共同遵守。 第一条　乙方向甲方购买坐落在＿＿＿＿＿度假村＿＿＿＿＿组团内＿＿＿＿＿楼房＿＿＿＿＿栋。建筑面积为＿＿＿＿＿平方米。其面积以＿＿＿＿＿省《建筑面积计算规则》为准。 第二条　商品房售价为人民币＿＿＿＿＿元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用，但不包括建筑税和公证费。 第三条　付款办法： 预购房屋按房屋暂定价先付购房款＿＿＿＿＿％，计人民币＿＿＿＿＿元，（其中＿＿＿＿＿％为定金）。待房屋建设工作量完成一半时再预付＿＿＿＿＿％。房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。 第四条　交房时间： 甲方应于＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月将验收合格的房屋交付乙方。 第五条　乙方在接到甲方接房通知后的十天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时，须委托甲方代管，并付甲方代管费（按房价的万分之一／日计取）。 第六条　乙方从接管所购房屋之日起，甲方按照国家规定，对房屋质量问题实行保修（土建工程保修一年，水电半年，暖气一个采暖期）。 第七条　违约责任： 1．本合同生效后，如乙方违约，乙方已缴定金不退；如甲方违约，则应双倍退还定金。 2．甲方如不能按期交付乙方所购房屋时（除人力不可抗拒原因外），每逾期一天，甲方向乙方承担应交房屋售价万分之一的罚金。甲方通过努力交付房屋，乙方又同意提前接管时，以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。 第八条　乙方需要安装电话，由甲方解决，费用由乙方承担。 第九条　乙方对所购房屋享有所有权，但必须遵守国家有关房屋管理规定及度假村管理办法。 第十条　甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，应首先通过友好协商解决，如双方不能达成一致意见时，应提交有关仲裁机关进行仲裁。 第十一条　本合同一式九份，正本两份，双方各执一份；副本六份，双方各执三份，正副两本具有同等法律约束力。 第十二条　本合同双方签字盖章经公证后生效。本合同未尽事宜另行协商。 第十三条　本合同附件： 1．房屋平面位置及占用土地范围图（略） 2．＿＿＿＿＿度假村别墅暂行管理办法（略） 甲　方：（盖章） 　乙　方：（盖章） 代　表：＿＿＿＿＿ 代　表：＿＿＿＿＿ 地址及电话：＿＿＿＿＿ 地址及电话：＿＿＿＿＿ 开户银行：＿＿＿＿＿ 　开户银行：＿＿＿＿＿ 帐号：＿＿＿＿＿ 　帐号：＿＿＿＿＿ 年　月　日

（文中蓝色字体下载后有风险提示） 合同编号： 甲方： 委托代理人： 联系地址： 联系电话： 开户行： 账号： 乙方： 委托代理人： 联系地址： 联系电话： 开户行： 账号： 风险提示： 仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力，避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。 在签约前应保留对方的营业执照复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况，还可以通过电话、网络查询，最好亲自上门察看一下，尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检，是否是假执照、单位经营(办公)场所和登记的是否一致，股东构成如何，是否有不良记录，要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。 风险提示： 合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式。 合同的内容应合法，且能充分保护自身权益，避免不利条款。根据合同双方力量的对比，尽可能争取相对有利的合同条款，不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全，力求用语准确、清晰、避免歧义，严防笔误、涂改。 一、货物清单及价格 序号 货物编码 配置及规格 单位 单价(rmb：元) 数量 总价(rmb：元) 1 2 合计 二、质量与技术标准和产品包装 1、质量与技术标准： 产品的质量技术标准为产品制造商（下称原厂商）制定的质量技术标准。 买方已知悉上述标准，并确认采用该标准的产品能满足买方对产品的要求。 2、产品包装： （1）有原厂包装的，按原厂包装标准； （2）没有原厂包装的，按卖方包装标准进行包装。 三、收货事项

国际技术转让加设备进口合同 目录 第一章　定义 第二章　合同范围 第三章　合同价格 第四章　付款条件 第五章　合同文件、设备和材料的交付方式 第六章　包装和唛头 第七章　技术支持服务和技术培训 第八章　预检和预验 第九章　最终验收、检验和测试 第十章　担保和保证 第十一章　专利、商标和保密 第十二章　质量标准 第十三章　税收 第十四章　不可抗力 第十五章　争议的解决 第十六章　合同生效及其他 第十七章　联络会议 第十八章　法定地址 签约日期：__________________ 签约地点：__________________ 合同号：____________________ 一方为中国___________公司，主要办公地址在中国___________________（以下简称被转让方），另一方为_______________公司，主要办公地址在_______________（以下简称转让方）。 鉴于转让方拥有制造_____________设备的专有技术，并有资格转让上述技术； 鉴于转让方有权并同意向被转让方许可上述专有技术，只在____________厂使用；________公司购买许可活动所必需的合同材料和合同设备，由______________厂进行许可的制造活动；________公司和___________厂共同而又分别承担本合同中的义务； 鉴于被转让方希望使用转让方的专有技术，只在中华人民共和国____________厂制造___________设备； 鉴于被转让方希望向转让方购买合同材料和模块，该模块由要制造的元部件组成，并购买合同设备，使被转让方只在____________厂能制造___________设备； 鉴于被转让方应不断履行以购买订单为形式的不同协议，以向转让方购买合同材料； 鉴于该购买订单应服从于本合同有关合同材料的条件和条款； 因此，双方授权的代表通过友好协商达成如下协议，特此为证。 第一章　定义 1．1　“辅配件”指大量商用可购买到的材料，包括易耗品和其它与__________系统安装和系统配套有关的元部件，可由________厂或转让方提供。 1．2　“合同设备”指附件十二中规定的由转让方售给被转让方的测试生产设备。 1．3　“合同工厂”指被转让方用转让方提供的技术文件和专有技术制造合同产品的唯一地点，即中国__________厂。 1．4　“合同材料”指固定网络设备、转让方软件和辅配件。 1．5　“合同产品”指合同材料制成整机，经测试可销售给最终用户。“合同产品”的进一步定义见附件一a。 1．6　“最终用户”指合同产品的购买者。 　1．7　“固定网络设备”指附件一b中规定的材料，为___________系统的一部分。 1．8　“模块”指本合同附件一b中的规定的___________设备子机及由转让方售给被转让方用于制成合同产品的元部件。

（文中蓝色字体下载后有风险提示） 合同编号： 甲方： 委托代理人： 联系地址： 联系电话： 开户行： 账号： 乙方： 委托代理人： 联系地址： 联系电话： 开户行： 账号： 风险提示： 仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力，避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。 在签约前应保留对方的营业执照复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况，还可以通过电话、网络查询，最好亲自上门察看一下，尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检，是否是假执照、单位经营(办公)场所和登记的是否一致，股东构成如何，是否有不良记录，要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。 风险提示： 合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式。 合同的内容应合法，且能充分保护自身权益，避免不利条款。根据合同双方力量的对比，尽可能争取相对有利的合同条款，不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全，力求用语准确、清晰、避免歧义，严防笔误、涂改。 一、货物清单及价格 1、产品名称：_________商标：_________规格/型号：_________原产地：_________生产厂家：_________ 2、交易数量：_________ 3、单价：_________总价款：_________ 二、质量与技术标准和产品包装 1、质量与技术标准： （1）整体质量、性能应当达到的标准，采用以下第_________项： a．按照国家强制标准或者指导标准：_________执行 b．按照国际通用标准：_________执行 c．按照行业标准：_________执行 d．按照封存的样品标准执行 e．协商约定质量达到以下水平：_________ （2）以下部件的质量、性能标准或参数为 部件a：_________质量标准或参数：_________ 部件b：_________质量标准或参数：_________ （3）产品整体作业的性能应当达到以下水平： 以下部件作业应当达到以下水平： 部件a：_________作业水平：_________ 部件b：_________作业水平：_________

中外买方信贷合同 借?款?方：____________________________________地?址：____________ 邮码：____________?电话：____________法定代表人：____________?职务：____________ 贷?款?方：____________________________________地?址：____________ 邮码：____________?电话：____________法定代表人：____________?职务：____________ 第一条?定义 1.1.“贷款”：贷款人在本合同项下所承担的贷款金额和责任。 1.2.“提款”：贷款人在本合同项下，凭借款人通过其指定银行发来的提款电报，通知提款用以向卖方支付贷款的金额。 1.3.“承担期”：自本合同签字日起，至本合同第五条规定的贷款使用截止日为止的期间。 1.4.“计息期”： (1)自第一次提款日起，即自贷款帐户第一次被借记之日起，每6个月的期间为一个计息期; (2)第一个计息期的末日应与第一次提款日同日; (3)如该期末月无同日，即为该月之最后营业日; (4)如同日不是营业日，即顺延至继后的营业日; (5)如继后营业日跨入下月，即顺延至继后的营业日。 1.5.“付息日”：每个计息期的末日为借款人付息之日，按实有天数支付该期利息。 1.6.“还款日”：自承担期终止日起，3个月以后的第一个付息日开始的，连续________个付息日，为借款人分期还款之日。 1.7.“美元”us$：可以自由划拔和自由兑换的美利坚合众国的法偿货币。 1.8.“营业日”：北京、伦敦、纽约三地银行营业之日，同时又是后两地的美元拆放市场营业之日。 1.9.“年基数”：利息计算以360天为年基数。 1.10.“月”：日历月。 1.11.“日”：日历日。 1.12.________银行同业间贷款利率“libor”：当付息日前的第二个营业日，________时间上午11时，由指定的参考银行报出的伦敦欧州货币市场上的商业银行之间6个月美元贷款利率，经由中国银行________分行于同日以电传分别通知贷款和借款人。 第二条?贸易合同借款人在此确认：已于________年________月________日在________与卖方签订下列合同。合同号码：________金额：________(美元) 其中由中国制造的部分，占合同总金额的________%，即____?(美元) 商品名称：________定金加现付的百分率：________交货条件：________第三条?贷款金额根据上述合同，贷款人同意向借款人提供总额不超过________万美元贷款，用于支付上述合同总金额的________%给卖方。 第四条?提款条件借款人在向贷款人提交下列文件后可以提款： 4.1?提款人组织规章，最近财政年度的、经当地开业的会计师签证的财务报告书包括资产负债表和损益计算书。 4.2?借款人所在国政府对借款人进行营业、签订本合同的批准文件。 4.3担保人出具的借款人无力偿还部分或全部借款之本息时承担还款责任的不可撤销的保函。 4.4?借款人所在国的外汇管理当局出具的证明，承认该当局了解借款人在本合同中所负的各种责任，并对借款人用以支付所有在本合同项下付款的外汇许可证书(可视贷款方所在国不同的管汇规定决定需否)。 4.5?借款人提供的已按贸易合同规定，付讫定金和现付部分款项的银行证明文件。 第五条?提取贷款 5.1?借款人从其指定的银行，收到卖方通过贷款人交来的，按第二条贸易合同第________条规定的汇票、发票、全套装运单据后，在不超过30天的期限内，通过指定的银行拍发加押电报向贷款人提取贷款支付给卖方。 5.2?贷款人当收到上述加押电报后，即凭以借记贷款帐户，付款给卖方并取得收据，正副本一式二份。 5.3?本贷款的提取期限截至________年________月________日止。 第六条?贷款帐户6.1?贷款人在其帐簿上以借款人名义开立贷款帐户，用以记载全部提款人本金、利息和还款的收付金额6.2?贷款人根据第五条二款借记贷款帐户后，向借款人寄送借记通知书，还款付息日程表附卖方收据副本。还款付息日程表内容按第二款和第三款填列。 6.3?贷款人收到借款人按第七条及或第八条的各次还款时，贷记贷款帐户。 6.4?贷款帐户的借方余额，构成贷款人债权和借款人债务的正式记录。

　合同编号contract?no:____________ 　签订日期date:____________________ 　签订地点signed?at:________________ 买方：?____________ 　?电话tel:　________________________ the?buyers： 　传真fax:___________________________ 地址：?________________ 　?电报cable:　_______________________ address： ?电传telex：________________________ 卖方：________________ 电话tel:?________________________ the?sellers： ?传真fax:　________________________ 地址：____________________ 电报cable:?____________________ address： ?电传telex：____________________ 经买卖双方确认根据下列条款订立本合同： the?undersigned?sellers?and?buyers?have?confirmed?this?contract?in?accordance?with?the?terms?and?conditions?stipulated?below: 1. 货号art?no.　名称及规格descriptions?单位unit　数量quantity　单价unit?price　金额amount 合计：totally: 总值(大写)： total?amount:(in?words) 允许溢短____%。 ____%more?or?less?in?quantity?and?value?allowed. 2．成交价格术语： terms: □fob?□cfr?□cif?□ddu?□ 3．出产国与制造商： country?of?origin?and?manufacturers: 4．包装： packing: 5．装运唛头： shipping?marks: 6．装运港： delivery?port: 7．目的港：

? __________公司（以下简称甲方）系中外合资经营企业，现聘用______________先生/女士（以下简称乙方）为甲方合同制职工，于____年____月____日签订本合同。 　 第一条?乙方工作部门 _______________________职位（工种）：______________________________ 第二条?试用期：乙方被录用后，须经过____个月的试用期。在试用期内，任何一方均有权提出终止合同，但需提前一个月通知对方。如甲方提出终止合同，须付给乙方半个月以上的平均实得工资，作为辞退补偿金。试用期满时，若双方无异议，本合同即正式生效，乙方成为甲方的正式合同制职工。 第三条?工作安排：甲方有权根据生产和工作需要及乙方的能力、表现，安排调整乙方的工作，乙方须服从甲方的管理和安排，在规定的工作时间内，按质按量完成甲方指派的任务。 第四条?教育培训：在乙方被聘用期间，甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、安全生产及各种规章制度的教育和训练。 第五条?生产、工作条件：甲方须为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，否则乙方有权拒绝工作或终止合同。 第六条?工作时间：乙方每周工作不超过6天，每日工作不超过8小时（不含进餐时间）。如因工作需要加班加点，甲方应为乙方按排同等时间的倒休或按国家规定的标准向乙方支付加班加点费。 第七条?劳动报酬：甲方每月按本公司规定的工资形式和考核办法确定乙方的劳动所得，以现金人民币向乙方支付工资、奖金，并按国家有关规定向乙方支付各种补贴及福利费用。 第八条?劳动保险待遇：甲方按照国家劳动保险条例的规定为乙方支付医疗费用、病假工资、伤残抚恤费、退休养老金及其他劳保福利费用。 ?　乙方享受元旦、春节、“五一”、“十一”等共7天国家法定有薪假日。乙方家属在外地的，乙方实行计划生育的，分别按国家规定享受探亲假待遇和计划生育假待遇。乙方符合公司休假条件的，享受年休假待遇。 第九条?劳动保护：甲方根据生产和工作的需要，按国家规定向乙方提供劳动保护用品和保健食品。 甲方按国家规定在女职工经期、孕期、产褥期、哺乳期对其提供相应的劳动保护。 第十条 劳动纪律：乙方应遵守国家的各项法律规定、《职工守则》及甲方的各项规章制度。 第十一条?奖惩：甲方将根据乙方的工作态度、劳动表现、贡献大小，按照本公司奖惩条例给予乙方物质和精神奖励。乙方如违反《职工守则》和甲方的其他规章制度，甲方有权给予乙方处分。乙方如触犯刑律受到法律制裁，甲方将予开除，本合同自行解除。 第十二条?合同期限：本合同自签订之日起生效，有限期为____年，于____年____月____日到期。 第十三条?本公司《职工守则》（略）为本合同的附件，是本合同的有效组成部分。???附件?（略）?

供应商： 经销商： 1.?经销范围 1.1区域与产品 供应商授权经销商在（???）?地区从事（???）产品的零售业务及其经销服务。 1.2非独占性 本协议所含的任何内容均不得解释为旨在禁止、限制或变更供应商就本商标下的系列产品在授权区域指定其他经销商的权利，即经销商享有的经销权是非独占性的，且不得擅自转让。 2.?供应商义务 2.1?优先供货：经销商享有供应商合格产品的优先供货、推广、销售权。 2.2?价格稳定 供应商承诺尽可能保持供货价格的稳定性及优惠性，但供应商有权根据市场原料价格变动而调整产品供货价格，供应商如需调整供货价格则应提前一个月告知经销商。 2.3?折扣 根据经销商的出样展示情况，经销商享有（）产品市场统一价，价格的??折，促销产品以促销报价为准。 2.4?支持 供应商负责对经销商不定期进行产品知识及市产场信息培训。供应商免费提供给经销商宣傳资料； 供应商定期走访经销商的销售区域，配合解决经销商零售市场的开发、培育、管理等问题。经销商应主动及时向供应商提供零售市场各类信息，以取得供应商支持。 2.5?出样 供应商向经销商以三折的价格收取出样费用，如经销商达到供应商规定的保底销售指标?万元/年，且经销商在出样之日起的一年之后无任何有损供应商商业信誉及利益的行为，出样展示完好，供应商将在年终结清货款后的次月一次性支付给经销商销售总额的?（???）%，作为广告费以作鼓励。（销售总额指除去税价及出样、促销费用）。