甲 经 －－双方协商，签订本合同，共同信守。 　乙 ┌─────┬─────┬──┬──┬──┬──┬────┬─────┐ │品（材料）│规格、型号│单位│数量│单价│金额│交货日期│超欠幅度％│ │名 │ 　│ │ │ │ │ │ 　│ ├─────┼─────┼──┼──┼──┼──┼────┼─────┤ │ 　│ 　│ │ │ │ │ │ 　│ ├─────┼─────┼──┼──┼──┼──┼────┼─────┤ │ 　│ 　│ │ │ │ │ │ 　│ ├─────┼─────┼──┼──┼──┼──┼────┼─────┤ │ 　│ 　│ │

为支持××国××公司（以下简称“买方”）同中国×××公司（以下简称“卖方”）签订中国出口的资本商品、专有技术和有关劳务的贸易合同（以下简称“合同”），应“买方”的要求，中国银行××分行同意提供贷款，为上述合同的执行向买方融通部分资金。为此，以买方（以 下简称“借款人”）为一方，以中国银行××分行（以下简称“贷款人”）为另一方，于年月日在×××（地点）签订本贷款协议书（以下简称“协议书”）。 第一条定义 一、“贷款”：贷款人在本协议书项下所承担的贷款金额和责任。 二、“提款”：贷款人在本协议书项下，凭借款人通过其指定之银行发来的提款电报，通知提款用以向卖方支付贷款的金额。 三、“承担期”：自本协议书签字日起，至本协议书第五条规定的贷款使用截止日为止的期间。 四、“计息期”： １．自第一次提款日起，即自贷款帐户第一次被借记之日起，每六个月的期间为一个计息期； ２．每一个计息期的末日应与第一次提款日同日； ３．如该期末月无同日，即为该月之最后营业日； ４．如同日不是营业日，即顺延至继后的营业日； ５．如继后营业日跨入下月，即倒溯至前一个营业日。 五、“付息日”：每个计息期的末日为借款人付息之日，按实有天数支付该期利息。 六、“还款日”：自承担期终止日起，三个月以后的第一个付息日开始的，连续××个付息日，为借款人分期还款之日。 七、“美元”ｕｓ＄：可以自由划拨和自由兑换的美利坚合众国的法定货币。 八、“营业日”：北京、伦敦、纽约三地银行营业之日，同时又是后两地的美元拆放市场营业之日。 九、“年基数”：利息计算以３６０天为年基数。 十、“月”：日历日。 十一、“日”：日历月。 十二、“伦敦银行同业间贷款利率”ｌｉｂｏｒ：当付息日前的第二个营业日，伦敦时间上午十一时，由指定的参考银行报出的伦敦欧洲货币市场上的商业银行之间六个月期美元贷款利率，经由中国银行伦敦分行于同日以电传分别通知贷款人和借款人。 第二条贸易合同 借款人在此确认：已于年月日在（某某地方）与卖方签订下列合同。 合同号码： 金额：（美元） 其中由中国制造的部分，占合同总金额的××％，即（美元） 商品名称： 定金加现付的百分率： 交货条件： 第三条贷款金额 根据上述合同，贷款人同意向借款人提供总额不超过×××万美元的贷款，用于支付上述合同总金额的××％给卖方。 第四条提款条件 借款人在向贷款人提交下列文件后可以提款。 一、借款人组织规章、最近财政年度的、经当地开业的会计师签证的财务报告书包括资产负债表和损益计算书。 二、借款人所在国政府对借款人进行营业、签订本协议书的批准文件。 三、担保人出具的在借款人无力偿还部分或全部借款之本息时承担还款责任的不可撤销的保函（或其他担保手段）。 四、借款人所在国的外汇管理当局出具的证明，承认该当局了解借款人在本协议书中所负的各种责任，并对借款人用以支付所有在本协议书项下各项付款的外汇许可证书（可视所在国不同的管汇规定决定需否）。 五、借款人提供，已按贸易合同规定，付讫定金和现付部分款项的银行证明文件。 第五条提取贷款 一、借款人从其指定的银行，收到卖方通过贷款人交来的，按第二条贸易合同第××条规定的汇票、发票、全套装运单据后，在不超过三十天的期限内，通过指定的银行拍发加押电报（格式见附录一）向贷款人提取贷款支付给卖方。 二、贷款人当收到上述加押电报后，即凭以借记贷款帐户，付款给卖方并取得收据（格式见附录二）正副本一式二份。

近年来我国的建筑行业发展势头迅猛,各地的土建工程热火朝天。但是与此同时,土建工程的质量问题也引起人们的高度关注。因此签订土建工程合同书需要注意什么呢 以下是小编为大家整理的土建工程合同书范文，欢迎参考阅读。 土建工程合同书范文1 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国《合同法》和《建筑工程承包合同条例》及国家有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致同意签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：砖混住宅楼 2、工程地点：太丰垸二组 3、工程承包方式：包工不包料，每平方米145元计算。 4、工程总面积大慨1400m，完工后按实际面积结算。(架空层按全面积计算：瓦屋面按50%面积计算) 第二条乙方所含工程内容(基础工程，砖砌体工程，上板，水电，瓦屋面，散水坡，内外粉刷，室内地面找平，回填、地板砖，地板砖面积为2-4层，靠南面三家) 第三条甲方职责 1、甲方负责按合同规定支付乙方工程工资款。 2、甲方及时提供图纸等技术资料。(开工前三天提供) 3、负责协调乙方和现场其他邻里关系。 4、工程竣工后及时验收，并在一星期内为乙方办决算手续。 第四条乙方职责 1、乙方严格按照建筑设计图纸合同规定的设计施工。 2、施工人员应注意安全施工，应有专人负责施工安全工作。注意排除事故隐患，施工中由于乙方的原因一旦发生伤亡事故，乙方应负全部责任及由此带来的经济损失。 3、乙方按照有关施工规范保持保量，按时完工。 4、乙方负责提供所有机械设备，模板，钉子，铁丝，脚手架。 5、乙方做文明施工，按比例节约用料。 第五条竣工日期为180个晴天日，从乙方施工队伍进场开始。 第六条付款方式 1、基础完工付工程总造价的10%给乙方; 2、第一层完后付5%给乙方。 3、第二层完后付5%给乙方。 4、第三层完后付5%给乙方。 5、第四层完后付5%给乙方。 6、第五层完后付5%给乙方。 7、第六层完后付5%给乙方。 8、瓦层面完后付5%给乙方。 9、粉刷期间每层付一万元。 10、工程全部竣工后甲方留2%做工程质量保证金，付清余款。 11、余款在3月内付清。 第七条违约责任：以上条例望甲、乙双方共同遵守，若任何一方违约，甲乙双方协商赔偿对方损失。 第八条合同生效 本合同自双方签字盖手印后生效，工程完工后合同终止。 第九条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

工程名称 ???建设单位 ???施工单位 ???签订时间 ???签订地点 ? ??电力建设工程施工合同条件 ? ??第一章?词语涵义及合同文件 ? ? ???第一条?词语涵义 ???《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》 （以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：? 一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。??? 三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。??? 四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。?? 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。??? 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。??? 八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。??? 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。??? 十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。??? 十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。??? 十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。??? 十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。??? 十五、开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。??? 十六、竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。??? 十七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。??? 十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。??? 十九、书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。??? 二十、不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。??? 二十一、赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。??? 二十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。??? 二十三、协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。 ??? 第二条?合同文件及解释顺序 ???一、合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

订立合同双方： 建设单位，____________，以下简称甲方; 拆迁户(单位)，_______市(县)______区(镇)_____街(路)____号房主(代表人)_______，以下简称乙方。 根据 __________ 建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。 一，乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房______幢______间，共______平方米〈原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面准)，全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于一九____年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资，材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)______平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾)。 二，乙方应于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房)，甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费_____元。 三，甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助： 1，乙方自行找房周转，每人每月补助______元; 2，由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助____元; 3，乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助______元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。 四，甲方安置乙方的住房位于______，共______套______间，______层______号，配有______等设备。 五，乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_______人一致签字同意______作为乙方代表人，授权他(她)在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人______领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。 六，甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的______%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资，材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付______元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付______元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。 乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金______元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。 七，　其它：______________________________________________________________. 本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，交____市(县)房地产管理局，建设银行，建委，计委____等单位各留存一份。 建设单位(甲方)：_____________________________________(公章) 地址：__________________________________________ 代表人：__________________________________________________ 电话：_____________________________________________________________ 银行帐户：_________________________________________________ 拆迁户(乙方)代表人：_____________________________(盖章) 家庭18岁以上成员：______________________________(盖章或签名) 地址：____________________________________ (乙方如系单位，则应有单位公章，地址，代表人，电话，银行帐户) ______年______月______日订

＿＿＿＿，以下简称总承包方：＿＿＿＿，以下简称分包方。? 双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成＿＿＿＿工程之建筑安装任务，? 经充分协商，特订立本合同。? 第一条　工程名称? ＿＿＿＿。（指分包部分之工程名称）? 第二条　工程地点? ＿＿＿＿。? 第三条　工程范围? ＿＿＿＿。（可用列附表办法）? 第四条　质量标准? ＿＿＿＿。（可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规? 范》列出）? 第五条　承包方式? ＿＿＿＿（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，? 分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。? 第六条　工程总价? 本工程包价计人民币＿＿＿＿元整。? 第七条　工程包价? 本工程包价计人民币＿＿＿＿元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包方? 供应材料总值）。? 第八条　付款办法? 第九条　工程期限? 按本合同第三条规定的工程范围自＿＿年＿＿月＿＿日开工至＿＿年＿＿月＿? ＿日止全部完工。? 第十条　中间交工? 本工程项目范围内的＿＿＿工程，自＿＿年＿＿月＿＿日开工于＿＿年＿＿月? ＿＿日开工于＿＿年＿＿月＿＿日完成交工。? 第十一条　双方联系制度及协作办法? ＿＿＿＿＿＿。? 第十二条　关于工程保密办法? ＿＿＿＿＿＿。? 第十三条　违约责任? ＿＿＿＿＿＿。? 第十四条　特殊条款? ＿＿＿＿＿＿。? 第十五条　合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣? 工，办理交工验收款项结清后失效。? 第十六条　合同份数　本合同正式本二份，双方各执一份，副本＿＿＿＿份，? 总承包方收执＿＿＿＿份（其中送拨款银行及发包人各一份）；分包方收执＿＿＿? ＿份。?

发包人：____________________合同编号：______________________ 监理人：____________________签定地点：______________________ 签定时间：________年____月_____日 依据《中华人民共和国合同法》，_____________________（以下简称发包人）与_____________（以下简称监理人）， 就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。 发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。 工程概况： 1.工程名称：_____________________________________________________ 2.工程地点：______________________________________________________ 3.工程规模及特性_________________________________________________ 4.工程总投资：静态：_______________________________________________ 动态：____________________________________________ 5.工程总工期：___________________________________________________ （二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。 （三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。 （四）工程建设监理的期限自______年____月____日至_______年____月____日。 （五）建设监理报酬为（大写）______________元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。 建设监理合同的组成文件及解释顺序。 （一）监理委托函或中标函。 （二）监理合同书。 （三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。 （四）专用合同条款。 （五）通用合同条款。 （六）监理招标书（或委托书）。 （七）监理投标书（或监理大纲）。 上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。 三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。 四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本______份，各执______份。 发包人：___________（公章）监理人：________________（盖章） 法定代表人：_________（签章）法定代表人：_____________（签章） 委托代理人：__________（签章）委托代理人：__________（签章） 邮编：__________________邮编：__________________ 电话：__________________电话：__________________ 传真：__________________传真：__________________ 开户银行：______________开户银行：______________ 账号：__________________账号：__________________ 通用合同条款 词语涵义及适用语言 第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义： 一、“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

甲方：____________________________________ 地址：____________________________________ 邮码：_______________ 电话：_______________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 乙方：____________________________________ 地址：____________________________________ 邮码：_______________ 电话：_______________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 第一部分协议书 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。 第一条项目内容及规模 总投资及资金筹措： 总投资____万元（其中：征地费____万元，开发费____万元，建筑安装费____万元）。投入资金规模____万元，甲方出资____万元，分____次出资，每次出资____万元，预收款____万元；乙方出资____万元，分____次出资，每次出资____万元。 第二条合作及经营方式 合作方式： 各方负责： 甲方： 乙方： 经营方式： 第三条资金偿还及占用费 资金占用费按月利率____‰计付，并于每季末的前____天内付给出资方。资金的偿还按如下时间及金额执行____. 最后一次还款时，资金占用费随本金一起还清。 第四条财务管理 1.成本核算范围： 2.决算编制： 3.财产清偿： 4.利润分配： 第五条违约责任 第六条其他 1.该项目资金在____行开户管理。 2.____方经济责任由____担保。保证方有权检查督促____方履行合同，保证方同意当____方不履行合同时，由保证方连带承担经济责任。 3.____方愿以____作抵押品，另附明细清单作为本合同的附件。____方不履行合同时，____方对抵押品享有处分权和优先受偿权。 第七条本合同正本一式____份，甲方执____份，乙方____份。合同副本____份，报送____等有关单位各存1份。双方代表签字后生效。 本合同附件有________________与本合同有同等效力。 第八条本合同的修改、补充须经甲乙双方签订变更合同协议书，并须保证方同意作为合同的补充部分。 甲方：____________

（文中蓝色字体下载后有风险提示） 发包方（以下简称甲方）： 身份证号码： 承包方（以下简称乙方）： 法定代表人： 身份证号码： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 现甲方区村大街巷号原有____层楼房，委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。为了保证质量，能按时完成任务，甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议： 本合同条款本着公平，公正的原则，双方充分协商达成一致意见并签订本合同，双方必须严格遵守执行。 一、工程名称：甲方私人住宅加建。 二、工程地点：_________________。 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 三、工程限期：从____年___月___日至_____年____月___日止，共_____天。 四、工程议价：人民币____万元整。 五、承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程，乙方全包工包料，包括模板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建筑材料。 六、工程内容：按照甲方要求和现有模型修建，在____楼加建____层楼房。 建房水泥采用______，楼面用钢筋混凝土，室内倒____条横梁，位置由房东安排。楼层高3米。采用____砖，墙面扇灰二遍，贴________砖。东面留______窗____个，具体位置由房东安排。厕所、厨房、阳台墙面贴200×300瓷片到墙顶，地面贴300×300防滑砖。厕所、厨房安装不锈钢门，各留一窗，建厕所位和不锈钢洗手盆，做好排水排污管道，水管材料用联塑。窗材料为东江铝，防盗网为远航不锈钢，飘____cm。 上述材料需为优等品，建好后乙方搞好屋内、四周卫生，做好防火防盗。做到人走场地清。 风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 七、乙方在建房施工时，一定要保证质量。如有不符合质量问题，要求翻工，造成的浪费由乙方自己负责，并负责翻工费用。 八、乙方在施工期间一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成伤亡事故，由责任方承担有关费用；若造成邻居房屋损坏，由乙方负责。 九、若遭受城管干扰，影响乙方施工，当中损坏的建筑材料，按当时造价由甲方负责。另外，如需修改施工内容，增加工程项目必须与甲方商量，双方达成一致，做到互相尊重、顺利完成本次施工任务。 十、乙方进场后，施工用水用电由甲方负责，保证施工场地通水通电。房子建好后水电安装包括水电材料全部由甲方负责。 十一、付款方式：完工后一周内全部付清。 十二、本合同书经双方确认后，即生效，双方必须严格遵守执行。 十三、本合同共一式____份，甲、乙双方各执____份，具有同等法律效力，未尽事宜需经双方协商，意见一致后可作补充条文。结算付清工程款项后，本合同书自然终止无效。 发包方： ____年___月___日 承包方： 法定代表人： ____年___月___日 无法复制，请下载范本查看~~

水电站施工过程浩大,其中交叉作业存在着较大的安全风险和隐患。水电站施工合同怎么写呢 以下是在小编为大家整理的水电站施工合同范文，感谢您的欣赏。 水电站施工合同范文篇一 甲方(发包单位)： 乙方(承包单位)： 甲方同意将工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。 一、工程项目名称(工程地点)：工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2km引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。 二、承包方式： 1、包工包料; 2、包工不包料。 三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月月工，雨天顺延。 四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。 五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。 六、付款办法： 1、总工程价款(金额大写元整; 2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50%付给作工料费，剩余50%尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清; 3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。 七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。 八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。 九、补充协议： 甲方：(公章)法人代表： 乙方：(公章)法人代表： 年月日 水电站施工合同范文篇二 (甲方)：(以下简称甲方)(乙方)：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。 一、工程概况 1、工程名称：上营变电站引水工程。 2、工程地点：上营村。 3、工程主要内容：1500米dn40给水管道安装。 4、承包方式：包工包料。 二、工程期限 工程期限8天，预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。 三、工程承包价及其它 总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。 四、合同双方责任 (一)甲方责任 1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据; 2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。 (二)乙方责任 1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。

发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 资质等级： 甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下： 1、工程概况： 2、工程名称：***地点**承包范围***承包方式***承包内容 3、工期 4、工程质量标准： 5、工程造价： 6、付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款： 7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表九：工程结算单)并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。 8、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。 9、违约责任 1)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金; 2)、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责; 3)、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失; 4)、甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金; 5)、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延; 6)、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金; 10、合同争议的解决方式 双方发生争议协商解决不成时，按下列第__________种方式解决： 1.向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁; 2.向合同签订地人民法院起诉。 11、其他具体规定 1)、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的________________地点，甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)______元(此费用不在工程价款内); 2)、施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_____把，由乙方当场负责安装交付使用。 3)、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_________点_______分至______点_______分;下午_________点_______分至______点_______分。 12、附则 1)、本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。 2)、本合同签订后工程不得转包。 3)、合同履行完后自动终止。 4)、本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。 甲方(签字)乙方： 代表(签字)： 签约日期：年月日 签约地点：

承包方(乙方): 因甲方承建的二环路改扩建大石西路~清水河路口立交工程(2标段)的施工需要,决定将该工程的土石方挖运分项工程进行分包.经我公司考察,由乙方承包该分包施工任务.为明确双方的责任,权利和义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总包合同的原则和规定,结合本工程的具体情况,经双方友好协商,达成如下协议: 第1条:工程概况: 1.1工程名称:二环路改扩建大石西路~清水河路口立交工程(2标段) 1.2工程地点:二环路西一段 1.3工程范围:本工程范围内的所有土石工程(包括所用的机械). 1.4承包方式:土方工程全包干 1.5工期:240天 1.5.1开工日期:2005年11月05日 1.5.2竣工日期:2006年07月05日 1.5.3总日历日期:2005年11月05日至2006年07月05日 1.5.4若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后,则以发包正式批准的实际开工之日为准;以上工期为确保总工期,乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量. 1.6工程质量等级 1.6.1工程质量应达到国家质量检验评定标准的优良等级,同时接受甲方gb/t19002(iso9002)质量保证体系的有规定和要求. 1.7工程造价 1.7.1单价:外运:元/m3;内转:元/m3. 1.7.2如果乙方不能按时完成所承包工作量,外运按元/m3, 内转按元/m3由甲方给乙方进行结算,原单价作废. 1.7.3此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费.以及满足城建需要车辆冲洗费用(包括机械)运土中城建规定各种费用.办理各种政府要求的手续,但不限于如下: 提供机械和人工进行基坑抽水(如必要)直至施工完毕后交给甲方. 1.7.4计量方式和验收 1.7.4.1土方的数量按实际方量施工方案计算,由甲方报相关部门进行签订认可核实. 第2条图纸及资料 2.1乙方施工作图(或大样图/施工方案/质量保证措施)提供日期: 2.2甲方审定日期:(提供份数:份) 第3条工程采用的标准规范及质量要求 3.1按《建筑工程施工规范及验收规范》(jgj73-91)要求组织施工及验收. 3.2质量要求:该分项工程应达到国家质量评定优良标准. 第4条双方责任 4.1甲方责任 4.1.1检查施工进度计划完成情况. 4.1.2为乙方解决施工现场所需的用水,用电接口. 4.1.3按合同条款支付工程款项. 4.1.4协调乙方与其它专业之间在进度,施工质量,交叉施工,相互配合,文明及安全施工方面的相互关系. 4.1.5组织分项工程验收. 4.1.6甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的任何成员. 4.2乙方责任 4.2.1提供进场施工必备的有关资料和文件,证明其有能力承接工程资质的有关材料. 4.2.2组织能胜任该工程施工的项目管理班子和操作熟悉的作业人员,进场前乙方应向甲方附报指派为乙方驻工地代表负责人,负责合同履行,指派为专职质安员,监督施工过程中的不规范行为,并接受项目部的质安部的质安管理分内工作. 4.2.3执行甲方签发的技术质量指令,按甲方审定批准的设计图纸,施工方案及本合同的要求组织施工,确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程.

甲方：市房产管理局 乙方：____________ 丙方：____________ 根据《_________市城市房屋拆迁管理条例》有关房屋拆迁补偿安置资金实行专户存储和监管使用，保证资金本息专项用于拆迁补偿安置的规定，甲、乙、丙三方经协商共同签订如下协议，并承诺严格遵守本协议中的各项条款，履行各自义务。 一、经甲方审核同意，乙方拆迁项目用于拆迁补偿安置专项存储的资金额度为___________(大写)。 二、乙方将上述专项资金存入丙方为其单独开立的资金专户，帐号为_________________。存款按活期利率计息。 三、上述资金专户内的存款本息均用于乙方_________________拆迁项目的补偿安置。乙方必须持转帐拨付凭证及甲方签开《拆迁补偿安置资金支付通知单》交丙方办理资金拨付事宜。 四、丙方负责资金的监管及安全，乙方未持有甲方的《拆迁补偿安置资金支付通知单》，丙方不得从拆迁补偿安置资金专户中拨付资金。 五、乙方存入丙方的补偿安置资金不足以支付实际补偿安置需要时，甲方责成乙方限期补足，由乙方交存丙方。资金到位后，丙方再次出具当日的存款证明。 六、以下三种情况丙方承担连带责任。 (1)出具虚假资金证明。 (2)未凭甲方开具的《拆迁补偿安置资金支付通知单》拨付资金。 (3)不及时拨付资金。 七、本协议在执行过程中如发生争议或需要对协议中的有关条款进行修改、补充，应本着平等互利、互谅互利的原则，友好协商解决。 八、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。 甲方(盖章)：_____________ 法定代表人(签字)：_______ _________年________月____日 签订地点：_________________ 乙方(盖章)：_____________ 法定代表人(签字)：_______ _________年________月____日 签订地点：_________________ 丙方(盖章)：_____________ 法定代表人(签字)：_______ _________年________月____日 签订地点：_________________

委托人：（甲方）______________________ 代理人：（乙方）______________________ 第一条　订立合同的基础和目的 依据国家有关法律、法规和本市有关规定，甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上，就乙方接受甲方委托，代理甲方订立房地产交易_____________________（买卖/租赁）合同，并完成其他委托服务事项达成一致，订立本合同。 第二条　委托的事项 （一）委托交易房地产的基本情况 1．座落：__________________________________________ 2．建筑面积：______________________________________ 3．权属：__________________________________________ （二）委托事项 1．________________________________________________ 2．________________________________________________ 3．________________________________________________ 第三条　佣金支付 （一）乙方完成本合同约定的甲方委托的事项，甲方按照下列第________种方式计算支付佣金；（任选一种） 1．按该房地产______________________（总价款／月租金计）_____％，具体数额为_____________币_____________元支付给乙方； 2．按提供服务所需成本计_____________币___________元支付给乙方。 （二）乙方未完成本合同约定的委托事项第（　）项的，应当按按照合同约定的佣金____％，具体数额为______币___________元，给付甲方。 第四条　预收、预支费用处理 乙方_____________（预收／预支）甲方费用__________币_________元，用于甲方委托的___________________________，本合同履行完毕后，双方按照合同约定再行清结。 第五条　合同在履行中的变更及处理 本合同在履行期间，任何一方要求变更合同条款的，应及时书面通知对方，征得对方同意后，在约定的时限内，变更约定条款或签订补充条款，并注明变更事项。 本合同履行期间，甲、乙双方因履行本合同而签署的补充协议及其他书面文件，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。 第六条　违约责任 （一）双方商定，乙方有下列情形之一的，承担违约责任： 1．完成的事项违反合同约定的； 2．擅自解除合同的； 3．与他人私下串通，损害甲方利益的； 4．其他过失损害甲方利益的。 （二）双方商定，甲方有下列情形之一的，承担违约责任： 1．擅自解除合同的； 2．与他人私下串通，造成乙方无法履行合同的； 3．其他造成乙方无法完成委托事项的行为。 （三）双方商定，发生上述违约行为的，违约方按照本合同约定的佣金总额的_____％，计_________币_________________元作为违约金支付给对方。违约方给对方造成的其他经济损失，应当按照法律、法规有关规定予以赔偿。 第七条　发生争议的解决方法 甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，按本合同约定的下列第________项进行解决 1．向________________仲裁委员会申请仲裁 2．向法院提起诉讼 第八条　订立合同数量 本合同壹式______________份，甲、乙双方各执_______________份。

地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 拆迁户（以下简称乙方）：________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 根据________建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。 第一条乙方在甲方用地范围内共有________结构的住房____幢____间，共________平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）。甲方负责于____年____月____日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）____平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。 第二条乙方应于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费________元。 第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助： 1.乙方自行找房周转，每人每月补助________元； 2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元； 3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助________元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。 第四条甲方安置乙方的住房位于________，共____套____间，____层____号，配有____等装备。 第五条乙方家庭的全部成员（18岁以上者）____等____人一致签字同意____作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文件上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。 第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的____％向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付____元违约金）；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付____元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。 乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金____元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。 第七条其他约定：________________________________________. 本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房产管理部门调解，调解不成的，可向人民法院起诉。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式____份，交____市（县）房地产管理局、建设银行、建委、计委____等单位各留存一份。 建设单位（甲方）：____________（公章） 代表人：_____________________________ ____年__月__日 拆迁户（乙方）：____________（盖章） 代表人：___________________________ ____年__月__日