经济适用房转让协议 甲方: 住所地: 身份证号码: 乙方: 住所地: 身份证号码: 甲方因购买位于周口市川汇区__小区__号楼__单元__层__户房屋,需向乙方借款______(大写:_______)。 同时约定该房屋符合法律、法规、规章规定的经济适用房上市交易所需条件时,将该房屋产权转让与乙方。甲、乙双方就该房屋转让、借款事项,本着平等自愿、互惠互利、协商一致的原则,达成如下协议。 一、甲方向乙方借款______(大写_______),月利息为__,借款方式:乙方于本合同签订之日借给甲方______(大写:_______)。 二、待该房屋符合法律、法规、规章规定的经济适用房上市交易所需的条件后,甲方须协助乙方办理房屋产权变更登记,将该房屋产权过户至乙方名下。 三、乙方支付给甲方现金______(大写_______),作为欲转让房屋产权的转让费。支付方式:本合同成立时,乙方支付现金______(大写_______);待该房屋所有权权属变更登记、产权过户至乙方名下时,支付剩余的现金______(大写_______)。 四、因甲方买房的全款均有乙方所出借,甲方自拿到该房屋钥匙起,同意乙方无偿使用、占有、居住、管理该房屋。由乙方确定该期限。 五、协议第二条约定的所附条件成就时,即房屋(周口市川汇区__小区__号楼__单元__层__户)已符合法律、法规、规章规定的经济适用房上市出售要求时,甲方必须协助乙方办理所有权变更登记,将产权过户至乙方名下。否则:1,逾期不办理,按日5‰支付滞纳金,同时仍应履行协助过户义务;2,若因甲方原因导致无法办理该产权变更登记,乙方无法实现取得该房屋所有权的目的,甲方应向乙方支付该房屋总价款(以甲方与开发商签订的房屋买卖合同为准)30%的违约金,同时归还借款______且按照约定借款利率支付______借款利息。该利息自本合同签订之日起计算至还款日止。 六、协议第二条约定的所附条件成就前,乙方不得提前向甲方催要借款。所附条件成就后,合同目的完成,乙方取得房屋所有权,乙方基于借款______及利息的债权灭失。 七、该合同条款所约定的权利、义务对双方当事人的近亲属有法律约束力,其近亲属享有同等的权利,承担同等的义务,双方有义务告知自己的近亲属。 上述条款符合法律规定,本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方当事人签字后生效(涉及附生效条件的约定条款成立)。 甲方(签字):?乙方(签字) 年?月?日?年?月?日
存量房买卖合同说明 1.本合同文本为签约使用文本。签约之前,当事人应当仔细 阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致的,可向当地 房地产行政管理部门咨询。 2.本合同所称存量房,是指已被购买或自建并取得所有权证书的房屋。 3.本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。 4.本合同文本[ ]中选择内容,由买卖双方协商确定后在空格部位填写。 5.本合同相关条款后的空白行,供双方自行约定或补充约定。 对于实际情况未发生或买卖双方不作约定的,应在空白行划斜线,以示删除,未删除的印刷文字视为双方同意内容。 6.在合同签订前,出卖人应当向买受人出示所售房屋的有关证书、证明文件(原件)等资料。 存量房买卖合同 出卖人: (以下简称甲方) [本人][法定代表人]姓名: 国籍: [身份证][护照][营业执照号]: 住址: 联系电话: 委托代理人: 联系电话: [本人][法定代表人]姓名: 国籍: [身份证][护照][营业执照号]: 买受人: (以下简称乙方) [本人][法定代表人]姓名: 国籍: [身份证][护照][营业执照号]: 住址: 联系电话: 委托代理人: 联系电话: [本人][法定代表人]姓名: 国籍: [身份证][护照][营业执照号]: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产转让管理规定》之规定,经甲、乙双方友好协商,在平等、自愿、协商一致的基础上,订立本合同: 第一条 房屋的基本情况 甲方自愿将其所有的座落于 市 区 路(街\\巷) 号 栋 单元 层 号的房屋出售给乙方,该房屋的《房屋所有权证》证号为 (《房地产交易市场准入证》证号为 ),房屋建筑面积 平方米,属 结构,用途为 ,乙方已对该房屋状况作了了解,愿意购买该房。 第二条土地使用权情况 该房屋的土地宗地号为 ,土地使用权初始取得方式为 [出让][划拨],《土地使用证》证号为 ,使用面积为 平方米,土地使用年限自 至 止。 第三条 计价方式及成交价格 甲、乙双方议定的上述房屋成交价格为:按 [套][建筑面积]计算,单价为每平方米人民币 元;房屋总价款为人民币大写 元(¥ 元)。 第四条 付款方式及付款期限 甲、乙双方约定付款方式为: (一)一次性付款:乙方应于 前将购房款人民币大写 元(¥ 元)一次性支付给甲方。
在二手房交易中,许多购房者往往只考虑房产价值的高低,而忽略了交易中可能出现的问题,对于如何签订房地产买卖合同所知更少。事实上,二手房买卖合同在签订前和签订时更需要特别注意。 签订前 一、购房者一定要对售房者有较为全面的了解。 1、查看产权所有人的身份证件。 2、房屋产权证上的产权所有人是一λ还是几λ 如果是几λ共有,则共有人是否全部同意 出售房产时,房屋的产权共有人一定要全部同意。在签订房产买卖合同时,也要全部到场。如有特殊情况不能到场,需出具经过公证的委托书及代理人身份证件,由委托代理人替其签章。 二、对即将进行交易的房产进行必要的了解。 1、售方提供的房屋产权证是否属实 2、房产面积多大 3、该房产用途是什 是办公还是居住,或是其他 4、该房产有 有被司法机关和行政机关依法裁定、决定查封或以其他形式限制房地产权利 5、该房产是否已设定抵押 根据《中华人民共和国担保法》的规定:抵押期间,抵押人转让已办理登记的抵押物的,应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况;抵押人δ通知抵押权人或者δ告知受让人的,转让行为无效。在这里,如果该房产已设定抵押,那 抵押方即为售房者,抵押权人就是售房者将该房产抵押的第三方即某人、某公司或某银行;受让人就是购房者。这个规定的意思也就是售房者已将该房产抵押给第三方,在转让该房产时,并δ通知第三方或δ告知购房者此房已设定抵押,那 转让行为无效。只有在抵押登记注销或抵押权人同意的情况下,此房产方可进行买卖。 6、该房产是否已设定租赁 如果该房产已经出租,则需要售房者提供该房产的承租方出具的在同等条件下放弃优先购买权的声明。同时购房者还要查询售房者与该房产的承租方所签订的租赁合同是否登记备案 根据《上海市房地产转让办法》的规定:转让已经出租的房地产,租赁双方当事人已经依法办理租赁合同登记备案的,该租赁合同由房地产受让人继续履行。这个规定的意思是售房者转让已经出租的房地产,因该房产而签订的租赁合同是登记备案的,则租赁合同由购房者继续履行。也就是说:如果购房者购买该房产是为了投资,这种带租约的房产是比较适合的;如果购房者购买该房产是为了自己居住,这种带有已经登记备案的租赁合同的房产会对购房者造成较大影响的。 编辑推荐: 二手房购房合同范本(一) 二手房购房合同范本(三)
上海市商品房出售合同 上海市房屋土地资源管理局制定 上海市工商行政管理局监制 二○○○年印制 特别告知 一、本合同文本是根据《上海市房地产转让办法》制定的示范文本,印制的合同条款为提示性条款,供未经预售阶段的商品房(现房)出售时当事人双方约定采用。 二、购房是一种民事法律行为,涉及的标的额较大、专业性较强、法律规范较多,为更好地维护双方当事人的权益,双方签订合同时应当慎重,力求签订得具体、全面、严密。 三、商品房在取得新建商品房房地产权证(大产证)后,方可出售。在签订出售合同前,房地产开发企业应向购房人出示新建商品房房地产权证(大产证)。新建商品房房地产权证真实性、合法性可向市、区、县房地产交易中心查询。 四、房地产开发企业出售已抵押的商品房,应事先以书面形式通知抵押权人,同时,将已抵押的事实告知购房人。未通知抵押权人或未告知购房人的,转让行为无效。购房人在签约前可向市、区、县房地产交易中心查询拟购房屋是否已抵押以及是否存在被司法机关或行政机关依法裁定、决定查封或者其他形式限制房地产权利的情况。 五、商品房出售合同签订后应及时向房地产登记机构办理商品房变更登记手续。购房人领取房地产权证(小产证)。 六、双方履行合同发生争议的,可选择向不动产所在地人民法院起诉,也可选择向仲裁委员会申请仲裁。如选择申请仲裁的,可向本市的仲裁委员会申请,也可向外地的仲裁委员会申请,本市仲裁委员会有上海仲裁委员会和上海对外经济贸易仲裁委员会(涉外仲裁)。 七、本合同文本在市、区、县房地产交易中心对外发售,建议购房人先行购买,仔细阅读。 甲方(卖方):_________________________ 住所:_________________________________ 邮编:_________________________________ 营业执照号码:_________________________ 资质证书号码:_________________________ 法定代表人:___________________________ 联系电话:_____________________________ 委托代理人:___________________________ 联系电话:_____________________________ 乙方(买方):_________________________ 国籍:_________________________________ 性别:_________________________________ 出生年月日:___________________________ 住所(址):___________________________ 邮编:_________________________________ 身份证/护照/营业执照号码:___________ 联系电话:_____________________________ 委托/法定代理人:_____________________ 住所(址):___________________________ 联系电话:_____________________________ 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方购买甲方出售的《_______________________》商品房事宜,订立本合同。 第一条 甲方依法取得_________区/县地块土地使用权(出让合同编____________号:),投资建造的《_________》商品房已竣工,并办理了新建商品房初始登记,取得了房地产权证(大产证)证书号:___________ 第二条 乙方向甲方购买______________路___________弄《______________》幢__________(号)___________层室(以下简称该房屋)。据上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构测量该房屋建筑面积为_______平方米,其中套内建筑面积为_______平方米、公用分摊建筑面积为________________平方米,该房屋建筑层高为_____________米。 该房屋平面图见本合同附件二;该房屋建筑结构、装修及设备标准见本合同附件三;该房屋相关情况(抵押关系、租赁关系、相邻关系及小区平面图)见本合同附件四;该房屋的使用公约见本合同附件五。 第三条 乙方购买该房屋每平方米房屋建筑面积单价(不包含房屋全装修价格)为人民币______________元。 (大写):_______________________________。 根据该房屋的房屋建筑面积,乙方购买该房屋的总房价款(不包含房屋全装修价格)为人民币____________元。 (大写):____________________________________。
合同双方当事人: 出卖人:_________________________________________________________ 注册地址:_______________________________________________________ 营业执照注册号:_________________________________________________ 企业资质证书号:_________________________________________________ 法定代表人:____________________联系电话:_______________________ 邮政编码:_______________________________________________________ 委托代理人:____________________地址:__________________________ 邮政编码:____________________联系电话:________________________ 委托代理机构:__________________________________________________ 注册地址:______________________________________________________ 营业执照注册号:________________________________________________ 法定代表人:____________________联系电话:______________________ 邮政编码:______________________________________________________ 买受人:________________________________________________________ 【本人】【法定代表人】姓名:__________________国籍______________ 【身份证】【护照】【营业执照注册号】【】_______________________ 地址:__________________________________________________________ 邮政编码:______________________联系电话:______________________ 【委托代理人】【】姓名:____________________国籍:_____________ 地址:__________________________________________________________ 邮政编码:______________________电话:__________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议: 第一条项目建设依据。 出卖人以___________方式取得位于___________、编号为___________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为______________________。 该地块土地面积为___________,规划用途为___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。 出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,【现定名】【暂定名】___________。建设工程规划许可证号为___________,施工许可证号为___________。 ________________________________________________________________________________________。 第二条商品房销售依据。 买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为___________,商品房预售许可证号为___________。 ________________________________________________________________________________________。 第三条买受人所购商品房的基本情况。 买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:第_________【幢】【座】__________【单元】【层】__________号房。 该商品房的用途为______,属______结构,层高为_____,建筑层数地上____层,地下________层。 该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。 该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共_____平方米,其中,套内建筑面积_____平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积____平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。 第四条计价方式与价款。 出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商品房价款: 1、按建筑面积计算,该商品房单价为(____币)每平方米____元,总金额(____币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。 2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为(___________币)每平方米__________元,总金额(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
(文中蓝色字体下载后有风险提示) 甲方: 法定代表人: 注册地址: 乙方: 法定代表人: 注册地址: 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用、互惠互利的原则,就合作投资_______________房地产项目友好协商,达成以下协议,明确责任,共同遵守: 第一条 项目概况 本项目位于__________,项目暂定名为“____________”。项目用地面积_________平方米(约________亩),规划用地性质为________用地,土地使用年限________年。项目总建筑面积________平方米,其中地上________层(包括住宅面积________平方米、底层商网面积________平方米),地下一层(面积________平方米)。 第二条 合作形式 根据优势互补、互惠互利的原则,双方采用的合作形式如下: 甲乙双方对外承担责任的方式为: 第三条 合作期限 合作期限为________年,自________年____月____日至________年____月____日止;合同期满后,如各方对合同没有进行否决要求,则合同按照相同要求进行优先续约。 第四条 甲方权利与义务 1、甲方保证其作为房地产开发经营者应依法依规具备相应的资格条件,包括但不限于工商企业法人登记、持有房地产开发资质证书、有固定的经营场所、符合国务院规定的注册资本、有足够的专业技术人员等。 2、甲方负责依法依规办理本项目前期的土地出让、图纸设计、规划审批、施工许可等相关手续。自本协议签订之日起________月以内,取得本项目的《建设用地规划许可证》、《国有土地使用证》、《建设工程规划许可证》,自本协议签订之日起________月以内,取得本项目的《建设工程施工许可证》。并保证本项目的各项规划指标与本协议第一条项目概况的内容一致。 3、甲方负责依法依规办理项目开发建设与房屋销售等相关手续。 4、甲方负责承担项目前期的土地出让金、各项规费与配套费(包括城市建设配套费、垃圾处理、绿化、人防、消防等费用)、图纸设计费、办理施工许可证、本项目建设开发(包括白蚁防治、商混、墙改、档案整理、临时供水供电的水电费等费用),以及房屋销售等一切相关费用,包括办不限于行政费用、建设费用、销售费用、管理费用等。 5、甲方应保证本项目用地无界址纠纷,项目产权明晰,无抵押等他项权利。 6、甲方应将乙方按照本协议约定提供的款项用于本协议约定的项目合作开发事项。甲方不得未经乙方书面同意,将乙方依约提供的款项用于其他用途。 7、在项目建设过程中,甲方应负责同施工现场周边关系的协调,排除项目周边单位或居民对正当开发建设工作的干扰,保证开发建设工作的顺利进行。 8、甲方应向乙方提交与本项目相关的资料,以确保乙方对本项目的监督管理。 第五条 乙方权利与义务 1、乙方应按照本协议约定的付款方式,向甲方提供本协议第二条合作形式约定的合作投资资金。 2、乙方自本协议签订后,对本项目享有监督管理权,负责对本项目的建设开发(包括开发土地、建设项目、销售房产等过程)提供咨询以及相关协助。 3、乙方定期派出一名工作人员协助、监督甲方的规划报批、图纸设计、申请施工许可、施工管理、建设管理、开发协调等相关工作,以保证项目开发工作的顺利进行。 4、乙方负责共同保管甲方提供的与本项目相关的资料。 风险提示: 投资协议最重要的部分便是出资问题,因此一定要在协议中载明出资的方式,以此方式认缴的出资额是多少,确定该出资额所占的出资比例等。其中,最为重要的是,出资实际缴付的时间确定。实践中不乏有投资人在签订出资协议后,因各种原因而迟迟不予缴付出资,从而导致整个合作项目进程延缓。若未在协议中对此约定,或使迟延履行出资义务人逃脱责任。 第六条 投资形式、利润分配 1、乙方对本项目投资最高总额为人民币________元整。 2、付款方式为:________。 风险提示: 在盈余分配问题上,投资人通常不会忽略,但对于投资项目给第三人造成损失的赔偿责任分担上,投资人往往会出现疏漏。虽然各投资人对外承担责任的范围和内容是一致的,但对投资人内部责任分担以及追偿问题很大程度上是依据协议/约定确定的。若因约定不明,会使得无过错投资人要与过错投资人共同承担责任,甚至数倍于有过错投资人。 3、乙方对本项目享有的利润分配为:________。 第七条 项目相关资料手续的移交 1、为保证乙方能迅速进入本项目的建设开发,及时了解本项目基本情况和进行项目开发准备工作,方便乙方日后监督管理,甲方应及时向乙方移交本项目前期相关的全部资料影印件。双方确认甲方移交的资料影印件与原件一致。 2、甲方移交的本项目相关资料包括但不限于:
「发文编号」gf-2000-0101 全文 合同编号:_________ 出卖人:______??签订地点:_________ 买受人:______??签订时间:__年__月__日 第一条??标的、数量、价款及交(提)货时间 第二条??质量标准:________________________________________________________________ 第三条??出卖人对质量负责的条件及期限:______________________________________________________ 第四条??包装标准、包装物的供应与回收:______________________________________________________ 第五条??随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:_________________________________________________ 第六条??合理损耗标准及计算方法:_________________________________________________________ 第七条??标的物所有权自____时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于____所有。 第八条??交(提)货方式、地点:__________________________________________________________ 第九条??运输方式及到达站(港)和费用负担:____________________________________________________ 第十条??检验标准、方法、地点及期限:_______________________________________________________ 第十一条??成套设备的安装与调试:_________________________________________________________ 第十二条??结算方式、时间及地点:_________________________________________________________ 第十三条??担保方式(也可另立担保合同):_____________________________________________________ 第十四条??本合同解除的条件:___________________________________________________________ 第十五条?违约责任:_____________________________________________________________________________________________________ 第十六条?合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决: (一)提交__________仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第十七条??本合同自__________起生效。 第十八条??其他约定事项:_____________________________________________________________ -------------------------------------< xml:namespaceprefix="o"ns="\"> xml:namespace> |??出??卖??人??|??买??受??人??|鉴(公)证意见:??| |??|??|??| |出卖人(章):|买受人(章):|??| |??|??|??| |住所:|住所:|??|
合同编号:____________ 合同当事人:__________________________________________ 出卖人?_______________________________________________ 注册地址______________________________________________ 营业执照注册号___________?;资质证书号________________ 法定代表人_______________?;联系电话__________________ 邮编__________________________________________________ 委托代理人_______________?;?地址______________________ 邮编_____________________?;?联系电话__________________ 委托代理机构__________________________________________ 注册地址______________________________________________ 营业执照注册号___________?;资质证书号________________ 法定代表人_______________?;联系电话__________________ 邮编__________________________________________________ 买受人________________________________________________ 住所(址)____________________________________________ 国籍________;性别________;出生年月__________________ 【身份证】【护照】【营业执照注册号】__________________ 邮编______________________;联系电话__________________ 委托代理人________________;国籍______________________ 住所(址)____________________________________________ 邮编_____________________?;联系电话__________________ 委托代理机构__________________________________________ 注册地址______________________________________________ 营业执照注册号___________?;资质证书号________________ 法定代表人_______________?;联系电话__________________ 邮编__________________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议: 第一条?项目建设依据 出卖人以________方式取得位于__________?、编号为____________的地块的土地使用权,面积_______平方米,规划用途为____________?,土地使用年限自_____年_____月_____日至_____年_____月____日止。 出卖人经批准,在该地块上投资建设_________商品房。 该项目的有关批文如下: 1、《国有土地使用证》 颁发机关:_______________?;编号:_______________?; 2、《建设工程规划许可证》 颁发机关:_______________?;编号:_______________?; 3、《建筑工程施工许可证》 颁发机关:_______________?;编号:_______________?。 第二条?商品房销售依据 买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。
北京市商品房预售合同(bf--2005--0116) 合同编号:_____________________ 出卖人:_________________________________________________ ??买受人:_________________________________________________ 说明 ??1.本合同文本为示范文本,由北京市建设委员会和北京市工商行政管理局共同制定。 2.签订合同前,出卖人应当向买受人出示商品房预售许可证及其他有关证书和证明文件。 3.当事人应当按照自愿、公平及诚实信用的原则订立合同,任何一方不得将自己的意志强加给另一方。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同生效后,未被修改的文本打印文字视为双方当事人同意内容。 4.签订合同前,买受人应当仔细阅读合同条款,应当特别仔细审阅其中具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。 5.为体现合同双方的自愿原则,本合同文本中相关条款后留有空白行,供双方自行约定或补充约定。出卖人与买受人可以针对合同中未约定或约定不详的内容,根据所售项目的具体情况签订公平合理的补充协议,也可以在相关条款后的空白行中进行补充约定。 6.本合同文本【?】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容,双方当事人应当协商确定。()中选择内容,以划√方式选定;对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时,应当在空格部位打×,以示删除。 7.双方当事人在履行合同中发生争议的,可以选择向不动产所在地人民法院起诉,也可以选择向仲裁委员会申请仲裁。如选择申请仲裁的,可以向北京市仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会或外地的仲裁委员会申请。 8.双方当事人可以根据实际情况决定本合同原件的份数,并在签订合同时认真核对,以确保各份合同内容一致;在任何情况下,买受人都应当至少持有一份合同原件。 北京市商品房预售合同 出卖人:?_________________________________________________________ ??通讯地址:________________________________________________________ 邮政编码:________________________________________________________ 营业执照注册号:__________________________________________________ 企业资质证书号:__________________________________________________ 法定代表人:____________________联系电话:________________________ 委托代理人:____________________联系电话:________________________ 委托销售代理机构:?_______________________________________________ 通讯地址:________________________________________________________ 邮政编码:________________________________________________________ 营业执照注册号:__________________________________________________ 买受人:__________________________________________________________ ??【法定代表人】【负责人】:__________________国籍:________________ 【身份证】【护照】【营业执照注册号】【】:________________________ 出生日期:______年______月______日,性别:_________________________ 通讯地址:_________________________________________________________ 邮政编码:______________________联系电话:_________________________ 【法定代理人】【委托代理人】:_________________国籍:______________ 【身份证】【护照】【】:___________________________________________ 出生日期:______年______月______日,性别:_________________________ 通讯地址:_________________________________________________________ 邮政编码:______________________联系电话:_________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《北京市城市房地产转让管理办法》及其他有关法律、法规的规定,出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就商品房预售事宜达成如下协议: 第一条 项目建设依据 ??出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得坐落于___________地块的国有土地使用权。该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为:______________________________?,土地使用权面积为:___________,买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为:___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日止。 出卖人经批准,在上述地块上建设的商品房(地名核准名称)(暂定名)为:_________,建设工程规划许可证号为:_________,建筑工程施工许可证号为:___________,建设工程施工合同约定的开工日期为:______________,建设工程施工合同约定的竣工日期为:___________________。
原告: 住址: 电话: 被告:___________房地产开发有限责任公司 住所地: 法定代表人: 联系人: 电话: 风险提示: 诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。 另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。 诉讼请求: 1、请求法院判令被告立即为原告办理房屋所有权证; 2、请求法院判令被告支付逾期办理房屋所有权证的违约金________元; 3、请求法院判令被告承担本案诉讼费用。 风险提示: 诉状是个利剑,挑起战争。如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。 事实与理由: ______年___月___日,原告向被告支付_________万元(¥_________元)用于购买被告于______年开发建成的_______小区____号楼____、____两套住房,由于该小区是现房销售,被告于原告付款当日便将房屋交付入住。______年___月___日,原告向被告支付该房屋契税及维修基金,并敦促其早日办理房屋所有权证,但时至今日,被告方一直以种种原因拖延原告办理其应有的房屋所有权证,原告多次联系被告方该项目的负责人刘xx要求办理房屋产权手续,均未果。 综上所述,被告作为房屋买卖合同的出售方,在原告交付购房款履行了付款义务后,被告方交付房屋即购房合同成立,被告方应当在合同订立之日起90日内按约定办理房屋所有权证。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第60条、《城市房地产开发经营管理条例》第33条及最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条定,被告应当立即办理房屋产权证并支付违约金。 为维护原告合法权利,特诉请人民法院判允前列诉讼请求。 此致 ________市________区人民法院 具状人:________ ______年___月___日 风险提示: 提起民事诉讼的原告负有举证责任,要能够举出证明案情事实,支持自己诉讼主张的各种证据等等。 注意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;列举证人,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。 另外,证据和证据来源,虽然法律规定必须提交,但提交时的说明应能简就简,尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏,在庭审辩论中占据主动。
电脑购销合同 甲方(买方):某某网络有限公司,?地址:咸阳市渭阳西路中华广场负一层东区,电话:?。 法定代表人:粱某,该公司?。 委托人:张某,家庭住址 ,身份证号?,电话:?。 乙方(卖方): 。 甲方就购买电脑乙方电脑一事,特委托张强作为全权代理人,依据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,双方在平等自愿的基础上经友好协商达成如下协议: 一、甲方同意购买乙方下列产品 型号配置:_______________ 数?量:______________ 保?修?期:_______________ 合计金额:____________________ 二、质量 乙方提供的货物必须是符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规格和性能要求。 三、交货方式、时间、地点 乙方须在本合同签订后______日内交货,交货方式为乙方送货上门,交货地点在甲方住所地,交货时必须有乙方工作人员在场。 四、验收 货物到达后,由乙方完成对货物安装调试,由甲方对货物的品种、质量、型号、数量进行检验,如发现货物的品种、质量、型号、数量与合同规定不符,甲方有权拒绝接受。 五、所有权及风险转移 货物的所有权及风险在甲方验收合格后转移给甲方,乙方存在欺诈、恶意隐瞒货物瑕疵等情形的除外。 六、货款支付 甲方于?年?月?日交订货款(大写)______%货款(人民币:?圆整),在乙方交货,并安装完毕,甲方验收合格后,______日内甲方一次性支付全部余额(大写):______?%货款(即人民币:______?万圆整)。 七、售后服务 本合同所指的货物自验收合格之日起,按______年内免费保修,具体实施办法详见产品保修卡;如是硬件本身的故障,免费上门服务;如是操作系统崩溃或受病毒、木马攻击及人为损坏方面的问题,需上门服务,乙方收取一定的服务费;送修免费。 八、违约责任 甲方无正当理由拒收货物,如拒收货物对乙方造成损失,乙方有权追索。甲方逾期付款,甲方每日偿付乙方欠款总额百分之______的滞纳金;乙方交货时所交货物的品种、型号、数量、质量不符合合同规定标准的,甲方有权拒收;乙方不履行售后服务的有关义务,对甲方造成损失,甲方有权追索。 九、争议解决 本合同在履行过程中发生的一切经济及法律纠纷,由双方当事人协商解决;协商不成的,双方当事人均可向合同签订地人民法院起诉。 十、本合同如有未尽事宜,须经合同各方当事人共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。 十一、本合同一式三份,甲方、乙方、甲方委托人张强各执一份,自甲、乙双方签字(盖章)之日起立即生效。 甲方:?乙方: 委托人:?委托人: 年?月?日?年?月?日
(?)预售证第____号 (存?根) forward?sell?licence?for?commodify?house 售房单位 项目名称 房屋坐落地点 房屋用途性质 预售对象 预售总建筑面积 外销建筑面积 建设用地规划许可证号 土地使用权证号 建设工程规划许可证号 已完成总投资25%以上的证明材料 (?)房预 ro.ftszs (?)预 售房单位:____________________________?ro.twxz 许seller:_____________________________ 项目名称____________预售总建筑面积:________平方米 project?name:total?construction 字area:_______________________________________?sq 房屋用途性质:____________________________________ usage:___________________________________________ 第?商品房屋公开预预售对象:__________________________ commodity?houses?allowed?buter:__________________ 经审查,批准以上所列 号after?examination,the?above?mentioned 发证机关________________ ________年_____月_____日
订立合同单位: _______________(以下简称甲方) _______________(以下简称乙方) 为明确责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。 一、项目内容及规模: ______________________________________________________________________ 二、总投资及资金筹措: 总投资____万元(其中:征地费____万元,开发费____万元,建筑安装费____万元)。投入资金规模____万元,甲方出资____万元,分__次出资,每次出资____万元,预收款____万元;乙方出资____万元,分__次出资,每次出资____万元。 三、合作方式: ______________________________________________________________________ 四、各方负责: (1)甲方:_______________________________ (2)乙方:_______________________________ 五、经营方式:_____________________________ 六、资金偿还及占用费: 资金占用费按月利率__%计付,并于每季末的前__天内付给出资方。资金的偿还按如下时间及金额执行_________,最后一次还款时,资金占用费随本金一起还清。 七、财务管理: (1)成本核算范围:_________________________ (2)决算编制:___________________________ (3)财产清偿:___________________________ 八、利润分配: ______________________________________________________________________ 九、违约责任: __________________________________ 十、其他: (1)该项目资金在______行开户管理。 (2)____方经济责任由______担保。保证方有权检查督促_____方履行合同,保证方同意当____方不履行合同时,由保证方连带承担经济责任。 (3)____方愿以______作抵押品,抵押品另附明细清单作为本合同的附件。_____方不履行合同时,____方对抵押品享有处分权和优先受偿权。 (4)本合同正本一式____份。甲方执____份,乙方执____份。合同副本___份,报送_________等有关单位各存1份。双方代表签字后生效。 本合同附件有___________________,与本合同有同等效力。 本合同的修改、补充须经由甲乙双方签订变更合同协议书,并须保证方同意,作为合同的补充部分。 甲方:(公章) 乙方:(公章) 地址: 地址: 法人代表:(签章) 法人代表:(签章) 开户银行及帐号: 保证方:(公章) 地址: 法人代表:(签章) 开户银行及帐号: 签约日期: 年 月 日
硅芯管工业品买卖合同版本 出卖人:山东阳谷恒泰实业有限公司?合同编号:?ht-01 买受人:?签定地点:?山东阳谷 第一条?标的、数量、价款及交货时间?签定时间:?2009?年?5?月?4?日 货名?规格型号?单?位?数?量?单价 (元人民币)?金额 (元人民币)?交货期?备?注 hdpe硅芯管?40/33?米?183104 5?钢盘包装。每盘赠送1个接头、管材基色为黑色、标识线颜色买受人自订 合计人民币金额(大写):玖拾壹万伍仟伍佰贰拾元整? :?915520.00?元 第二条?质量标准:?出卖人所供硅芯管达到交通部jt/t496-2004 公路地下通信管道?高密度聚乙烯硅芯塑料管 标准规定。?出卖人所供硅芯管达到?施工吹缆要求 第三条?出卖人对质量负责的条件及期限:?货到买受人,质量异议一个月内有效?。?出卖人提供供货发票、检测报告。 第四条?包装标准、包装物的供应及回收:硅芯管每2000米/盘,,钢盘包装钢架押金400元/盘,刚盘退回后压金退回买受人。 第五条?标的物所有权自?货款全部付清给买受人?时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物仍属于?出卖人?所有。 第六条?货物运输方式、地点及费用负担:?运费由买受人负担,,交货地点:甘肃兰州 第七条?成套设备的安装与调试:?出卖人免费提供技术指导,买受人提供技术人员食宿 第八条?结算方式、时间及地点:?预付定金2万元、货到付清货款后卸车、定金最后作为货款结清 第九条?本合同解除的条件:?一方违约对方可终止本合同。?本合同履行完毕自动解除 第十条违约责任:?协商解决或按合同法执行。 第十一条?合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决; 也可以由当地工商行政管理部门调解,协商或调解不成依法向守约方所在地人民法院起诉。 第十二条?本合同自?双方签字盖章、出卖人收到预付定金后。生效传真具有同等效力?起生效。 第十三条?其他约定事项:?未尽事宜,协商解决。 出卖人:山东阳谷恒泰实业有限公司 出卖人(章): 住?所:山东阳谷阎楼工业区 法定代表人:杨传省 代理人:周长发 电?话:13963533354 传?真:0635-6710056 开户行:?中国工商银行阳谷县支行 帐?号:?买受人: 买受人(章): 住?所: 法定代表人:代理人: 电?话: 传?真: 开户行: 帐?号:
出卖方(甲方):______________购买方(乙方):______________甲方及乙方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关规定,为明确买、卖双方的权利义务关系,经协商一致,于__年___月__日签订商品房销售合同(以下称“该合同”),并同意根据该合同之有关规定签订本协议,以补充该合同未尽善之部分,共同遵守。 1.甲方依据《商品房销售许可证》第____号将在____市区____路____号的____单元____层____号的商品房(以下称“该商品房”)出售给乙方。 2.土地使用期限自____________起____________止。 3.该________之建筑材料及设备以附录________为标准。 4.甲、乙双方同意按附录所列之该商品房售价及付款办法付款。对交款日期及付款方式,乙方必须严格遵守。 5.如乙方未能根据附录____之规定期限依时交付楼价款者,由滞付之日起计算直至付款之日止,乙方每日须按该合同第____条向甲方支付该合同所列出之滞纳金。同时甲方还可以书面方式催乙方付款。如乙方逾期七日仍未依时支付楼价欠款及/或滞纳金,甲方有权视乙方违约而作中途退房处理并有权终止该合同及本协议。甲方可以书面通知乙方解除该合同及本协议,并报知_______市房地产管理机关备案后另行出售。乙方已付之楼价款由甲方按该合同第八条之规定扣除违约金及/或滞纳金,并于甲方将该商品房另行售予他人时,赔偿甲方因转售引致的损失后,退回乙方。转售如有盈余,则归甲方所有。乙方已付楼价款不足以支付违约金及损失赔偿时,甲方保留追究乙方法律责任之权利。 6.乙方应于甲方发出该商品房交付使用通知书之日起十四天内,按甲方指定的地点及方式付清楼价余款(若有)、滞纳金(若有)及其他乙方在该合同及本协议下应缴的款项,并接受甲方移交锁匙;否则甲方将有权根据本协议第5条收取滞纳金及/或违约金并安排处理该商品房,乙方不得对此提出任何异议。乙方并须向甲方负责因乙方逾期收搂而引致的任何损失及费用。收楼前如该商品房有未妥善之处,乙方不得藉此拒绝收楼。 7.乙方缴清本协议第6条的款项后,应即办理领取该商品房锁匙的手续,甲方向乙方移交锁匙当天即视为乙方实际对该商品房收楼之日。如乙方于缴清该款项后十天内仍未办理该手续,视为乙方已实际收楼。 8.在乙方实际对该商品房收楼后如该商品房被他人占用或遭受损毁或物业内部的设备、设施被破坏,概由乙方自行负责。 9.如遇下列特殊原因,甲方可无须根据该合同所订定之日期将该商品房交付乙方,并可延期交付该商品房予乙方使用,而不用承担任何违约金及/或滞纳金。 (1)人力不可抗拒的自然灾害或其他事故; (2)施工过程中遇到不能及时解决的异常困难及重大技术问题; (3)其他非甲方所能控制的因素; (4)承建商之延误; (5)市政府配套设施及安装之延误; (6)政府部门延迟文件之批准; (7)图纸之更改; (8)无法预见的意外事件; (9)为执行当时政府的法规而引致的延误; (10)供水、供电部门未能按时接通室内外的水电设施。 甲方应将延期原因以书面通知乙方,乙方不得提出异议。如有特殊需要或在不能预见的情况下,甲方须再度延期支付该商品房予乙方使用,甲方则须出示承建商有关文件及得到有关政府部门的批准,方可再度延期。 10.除甲方根据该合同或本协议之规定有权逾期交房外,如甲方逾期交付该商品房予乙方使用,由该合同或本协议规定的期限或经延期届满之日起至交付使用日止,甲方须按该合同第_______条之规定向乙方支付该合同所列出的滞纳金。但如果由该合同期限或依本协议第9条款经延期后之日起一百八十天后,甲方仍未能将该商品房交付乙方使用的,即视为甲方违约。届时乙方有权在三十天内单方面以书面提出解除该合同及本协议,并报_______市房产管理机关备案。甲方应将乙方已付之一切款项、上述滞纳金及该合同第_______条规定的违约金在接获乙方书面通知后三十天内退付乙方(但乙方已付之律师费、公证费、交易费及乙方已向政府缴纳的税费概不获退还),但乙方将不得要求其他赔偿。如乙方在三十天内未以书面解除该合同及本协议,则甲方每月应照以上方法,支付滞纳金予乙方。 11.甲方有权更改该商品房之图纸,如更改后该商品房面积不多于或不少于原出售面积之10%,乙方不得提出异议,但该商品房售价则因面积多少而增减。如少于或多于原出售面积之10%,乙方可选择接受新面积,而售价亦因面积多少而增减或在收到该商品房交付使用通知书后七天内以书面提出取消该合同及本协议,甲方将在收到通知书后十四天内将乙方所交楼价款无息追还(但乙方已付之律师费、公证费、交易费及乙方已向政府缴纳的税费概不获退还),甲方亦可以将该商品房另卖予别人。有关该商品房建筑面积、建筑设计、装修规格以及设备均以房产执照载明为准。该商品房之图纸及规划如有更改,以有关部门批准之图纸及规划为标准,不再通知。乙方不可提出异议。 12.《房产执照》详列之面积与出售面积有差距的,差距在正负2%内时,互不补/退差价,超过正负2%之部分,甲、乙双方应当互相返补。 13.甲方须根据该合同第五条款负责保修该商品房,但对因任何不可抗力或由乙方过失或其他人为原因造成的损坏或改动或在保修期满后出现的问题概由乙方负责,甲方不负保修之义务。如该商品房经乙方装修改变原状,甲方亦无须负保修之义务。