第[]届第[]次股东会决议(关于股权转让方面) 时间: 地点: 股东参加人员: 主持人: 记录人: 应到会股东[ ]方,实际到会股东[ ]人,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论,会议通过以下决议: 一、同意转让方[ ]将其在上海abc有限责任公司[]%的股份转让给受让方[ ]. 二、同意修改后的章程。 三、本协议一式三份,一份报工商机关,有关各方各执一份。 四、本决议经到会股东签字(盖章)后生效。 全体股东签字盖章: 年 月 日
(文中蓝色字体下载后有风险提示) 甲方(发包方): 法定代表人: 住址: 电话: 传真: 乙方(承包方): 法定代表人: 住址: 电话: 传真: 风险提示: 合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议: 一、工程项目 1、项目名称:___________________________。 2、工程名称:___________________________。 二、工程地点 地点:___________________________。 三、工程期限 1、本合同总工期为________年________月________日开工,至_________年_________月________日结束。 2、如遇下列情况,工期作相应顺延。 (1)施工现场不符合安全施工。 (2)设计范围内重大设计变更。 (3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度。 (4)甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的_________天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在_________天内予以确认和答复,逾期不予答乙方可视为要求已被确认。 风险提示: 应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。 四、工程价款工程总价:__________________人民币元整(¥__________________元)。 五、付款方式 1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价_________%作为预付款,即人民币__________________元整(¥__________________元)。 2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价_________%的款项,即人民币__________________元整(¥__________________元)。 3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即__________________人民币元整(¥__________________元)。 六、工程验收 1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在_________天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告_________天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收。 2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。 3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。 4、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收。
婚庆服务合同范本 甲方:(委托方) 乙方:(婚庆单位) 新郎: 联系人: 新娘: 地址: 地址: 联系电话: 联系电话: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关法律法规,结合本次婚礼庆典服务的具体情况,甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上,经双方协商一致,签订本合同。 第一条婚礼庆典基本情况 举行时间:_____年_____月_______日______时______分 举行地点:______市______区_______路______弄______号 (饭店)________厅 婚宴:共________桌 第二条约定事项 各具体项目类别及价款(请在选定的项目前打√,未选择项目请划去): □总体策划价款:人民币__________元 □婚礼主持价款:人民币__________元 □婚车使用价款:人民币__________元 □化妆服务价款:人民币__________元 □纪实摄影价款:人民币__________元 □纪实摄像价款:人民币__________元 □其他服务项目价款:人民币_________元 各项目的具体约定内容详见相关附件。 第三条约定事项的总价款 上条选定约定事项的价款总计为人民币(大写)__________元。 第四条付款 (一)本合同生效后,甲方应按所选约定事项总价款的30%即人民币________元向乙方交纳定金; (二)如选择婚车使用项目,则试妆、婚礼主持人见面、策划完成后付总价款的50%即人民币_______元;婚礼当天车辆到达验收合格后付总价款的10%即人民币________元; 如未选择婚车使用项目,则试妆、婚礼主持人见面、策划完成后付总价款的50%即人民币__________元 (三)完成所有服务项目后付清余款总价款的10%即人民币___________元 (四)如需增加服务项目,需另订补充协议,价款及付款方式以补充协议为准; 双方所有款项往来均应出具收据,结束后乙方应统一开具发票交甲方。 第五条乙方义务 乙方应严格遵照本合同的内容,按照双方约定的程序及要求,安全、有效、及时地完成各约定事项。 第六条甲方义务 甲方应按时支付各约定事项的价款。 第七条任一方如单方面无故终止本合同,应按合同总价款的30%即人民币元支付违约金。 第八条乙方违反第五条的约定,甲方有权单方面解除合同,并要求乙方承担由此产生的违约责任,同时根据所造成的实际损失,要求乙方给予赔偿. 第九条甲方违反第六条的约定,乙方有权单方面解除合同,并要求甲方承担由此产生的违约责任,同时根据所造成的实际损失,要求甲方给予赔偿。 第十条若附件对违约条款及赔偿标准另有具体约定的,从其约定。 第十一条不可抗力在本合同有效期内,任何一方对于不可抗力事件所直接造成的延误或不能履行合同义务不需承担责任,但该方应采取必要的措施以减少造成的损失。
转让方: 受让方: 转让方与受让方经过充分协商,在平等自愿的基础上,就转让方在上海abc有限责任公司的股权转让给受让方事宜,达成以下协议: 一、转让方[]将其在上海abc有限责任公司的[]%股权转让给受让方[ ]. 二、受让方[]以其持有的股份,按照公司章程的规定,享有相应的责、权、利。 三、本协议自双方签字盖章后生效。本协议生效后,由公司尽快完成相关的工商登记变更手续。 四、本协议一式三份,转让方、受让方各执一份,并报工商登记机关备案一份。本协议于[ ]年[]月[ ]日在上海市[ ]. 转让方签字盖章: 受让方签字盖章: 年 月 日 年 月 日
某市建设工程勘察合同范本 工程名称:____________ 工程地点:____________ 合同编号:____________ 勘察证书等级:__________ 发包人:_____________ 勘察人:_____________ 签订日期:____________ 深圳市规划与国土资源局监制 发包人:___________________________ 勘察人:___________________________ 发包人委托勘察人承担__________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条 工程概况 1.1 工程名称:____________ 1.2 工程建设地点:____________ 1.3 工程规模、特征:____________ 1.4 工程勘察任务委托文号、日期:____________ 1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求:____________ 1.6 承接方式:____________ 1.7 预计勘察工作量:______ 第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。 2.1 提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4 提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 2.5 发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。 第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。 4.1 开工及提交勘察成果资料的时间。 4.1.1 本工程的勘察工作定于__年__月__日开工,__年__月__日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。 4.2 收费标准及付费方式。 4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准____计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2 本工程勘察费预算为____元(大写____),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金,计____元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度____%时,向勘察人支付预算勘察费的____%的工程进度款,计____元;勘察工作外业结束后____天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的____%,计____元;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。 第五条 发包人、勘察人责任 5.1 发包人责任 5.1.1 发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2 在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。
建设工程 gf-2000-0203[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探]工程名称:______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号:______________________________(由勘察人编填) 勘察证书等级:__________________________ 发包人:________________________________ 勘察人:________________________________ 签订日期:______________________________ 中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局?发包人_____________________________________________________________________________________ 勘察人___________________________________________________________________________________________ 发包人委托勘察人承担_________________________________________________________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条:工程概况 1.1工程名称:___________________________________________________________________________ 1.2工程建设地点:_______________________________________________________________________ 1.3工程规模、特征:______________________________________________________________________ 1.4工程勘察任务委托文号、日期:__________________________________________________________ 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:_______________________________________________________ 1.6承接方式____________________________________________________________________________ 1.7预计勘察工作量:_____________________________________________________________________ 第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日开工,________年________月________日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________________计取费用;或以"预算包干"、"中标价加签证"、"实际完成工作量结算"等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2本工程勘察费预算为________元(大写_____________________),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金、计________元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度________%时,向勘察人支付预算勘察费的_________%的工程进度款,计___________元;勘察工作外业结束后________天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的________%,计__________元;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。 第五条:发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。 5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现畅修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。 5.1.4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。
地址:_________ 电话:_________ 联系人:_________ 乙方:_________ 地址:_________ 电话:_________ 联系人:_________ 兹甲乙双方经过友好协商,本着平等互利的原则,就乙方承接_________保养工程,达成以下协议: 一、保养单位名称: _________。 二、保养合同内容: _________。 三、保养周期及内容: 每月巡检一次a.测试自动门各项功能。b.检测雷达灵敏度。c.检查门体及止摆器紧固情况。 四、随机事件:(接到电话48小时内到达现场) 1.电器故障:12小时内排除。 2.机械故障:24小时内排除。 3.对于玻璃破损更换:3天内完成。 五、保养程序: 1.甲方协调和安排合适的维护时间,可安排在周六、日。 2.乙方根据工作情况安排工作时间,上午或下午。 3.每次保养完后由乙方工作人员填写维修记录,甲方工作人员对记录逐项核查完后签字认可,维修工作方可结束。 六、换件费用: 1.甲方承揽全部换件费用。 2.甲方有权自购零件。 3.甲方有权要求乙方代购零件。 七、保养费用: 全年保养费用为人民币_________(_________元)。 八、付款方式: 自本合同签字之日起一周内甲方向乙方支付人民币:_________元整(_________元)。半年到期后一周内,支付佘款。计人民币:_________元整(_________元) 九、合同执行期间遇特殊情况不能按以上条款执行时,甲、乙双方共同协商解决。 十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章之日起生效。 甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________ 代表(签字):_________ 代表(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日
???甲方:____________________ ???乙方:____________________ ???甲方是指:1.房地产开发单位或其委托的物业管理企业;2.公房出售单位或其委托的物业管理企业。 ???乙方是指:购房人(业主)。 ???前期物业管理是指:自房屋出售之日起至业主委员会与物业管理企业签定的《物业管理合同》生效时止的物业管理。 ???本物业名称:____________________ ???乙方所购房屋销售(预售)合同编号:____________________ ???乙方所购房屋基本情况: ???类型____________________ ???座落位置____________________ ???建筑面积______________平方米???根据有关法律、法规,在自愿、平等、协商一致的基础上,在乙方签订《房屋买卖(预售)合同》时,甲乙双方就前期物业管理服务达成如下协议:???第一条?双方的权利和义务 ???一、甲方的权利义务 ???1.对房屋共用部位、共用设施设备、绿化、环境卫生、保安、交通等项目进行维护、修缮、服务与管理; ???2.根据有关法规和政策,结合实际情况,制定本物业的物业管理制度和《物业使用守则》并书面告知乙方; ???3.建立健全本物业的物业管理档案资料; ???4.制止违反本物业的物业管理制度和《物业使用守则》的行为; ???5.物业管理企业可委托专业公司承担本物业的专项管理与服务业务,但不得将本物业的整体管理责任转让给第三方;???6.依据本协议向乙方收取物业管理费用; ???7.编制物业管理服务及财务年度计划; ???8.每______个月向乙方公布物业管理费用收支帐目; ???9.提前将装饰装修房屋的注意事项和限制条件书面告知乙方,并与乙方订立《房屋装饰装修管理协议》; ???10.不得占用本物业的共用部位、共用设施设备或改变其使用功能; ???11.向乙方提供房屋自用部位、自用设施设备维修养护等有偿服务; ???12.自本协议终止时起5日内,与业主委员会选聘的物业管理企业办理本物业的物业管理移交手续,物业管理移交手续须经业主委员会确认; ???13.________________________。 ???二、乙方的权利义务 ???1.参加业主大会或业主代表大会,享有选举权、被选举权和监督权; ???2.监督甲方的物业管理服务行为,就物业管理的有关问题向甲方提出意见和建议; ???3.遵守本物业的物业管理制度和《物业使用守则》; ???4.依据本协议向甲方交纳物业管理费用; ???5.装饰装修房屋时,遵守《房屋装饰装修管理协议》; ???6.不得占用、损坏本物业的共用部位、共用设施设备或改变其使用功能。因搬迁、装饰装修等原因确需合理使用共用部位、共用设施设备的,应事先通知甲方,并在约定的期限内恢复原状,造成损失的,给予赔偿; ???7.转让房屋时,事先通知甲方,告知受让方与甲方签订本协议; ???8.对承租人、使用人及访客等违反本物业的物业管理制度和《物业使用守则》等造成的损失、损害承担民事责任。 ???9.按照安全、公平、合理的原则,正确处理物业的给排水、通风、采光、维修、通行、卫生、环保等方面的相邻关系,不得侵害他人的合法权益; ???10.________________________。???第二条?物业管理服务内容 ???一、房屋共用部位的维护和管理 ???共用部位是指房屋主体承重结构部位(包括基础、内外承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶等)、户外墙面、门厅、楼梯间、走廊通道、_____等。 ???二、房屋共用设施设备及其运行的维护和管理 ???共用设施设备是指共用的上下水管道、落水管、水箱、加压水泵、电梯、天线、供电线路、通讯线路、照明、锅炉、供热线路、供气线路、消防设施、绿地、道路、路灯、沟渠、池、井、非经营性车场车库、公益性文体设施和共用设施设备使用的房屋、________等。 ???三、环境卫生
安装工程合同 于19__年__月__日,联洋航运有限公司(简称甲方),与蓝天船用设备有限公司(简称乙方),签订安装主机的项目合同。 1.安装工程名称:12v-400zc型主机。 2.工程地点:甲方_________________港口。 3.工程范围:本合同所附图纸及估价单。 4.完工期限:本安装工程将配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天内,完成安装工程,其中包括12v-400zc主机试验运行。 5.安装工程总价格:_____________美元整。 6.安装工程付款进度: 第1期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即_______________美元整; 第2期:甲方在a港口造船工程开始时,付给乙方工程总价15%,即______________美元整; 第3期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价10%,即________________美元整; 第4期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的40%,即______________美元整; 第5期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_____________美元整; 第6期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的10%,即______________美元整。 7.违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的1%计算,即______________美元整。 8.增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。 9.监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。 10.工程停止:若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用,在已交款中增付或扣除。 11.工程保管:在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工,按合同第10条规定结束。 12.工程保证:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。 13.附带条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损害,乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责。 14.附件:本合同附件应视为本合同的一部份,与其他条款有同等效力。 附件包括:(1)图样;(2)估价单。 15.合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。 16.附加条款:主机的保养--乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对12v-400zc主机保养服务1年,每六(6)个月派员一次维护正常运行。 本合同按双方所签日期生效。 甲方:______________ 乙方:_____________ 由:_______________ 由:______________ 承包人(contractors)。承包人与欲求安装工程的业主(promoters)双方经洽谈或招标、投标达成默契而签订合同。承包者必须根据工程图纸及业主要求的特殊条件予以施工,而且在一定的时间内承担维修业务。为完成安装施工任务,承包者还需提供施工设备、特殊工具、施工监督工程师及所需的劳动力等。 工程承包有综合承包人(总承包)(general contractors)和专业承包人(specialist contractors)。承包人对工程进度、质量、保证、验收等承担责任。业主必须按时支付工程进度款。 国际间的工程安装和工程承包是一种比较实用的而且广泛被人们所接受的经济技术的合作方式。
委托方(以下简称甲方): 施工方(以下简称乙方): 甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 工程地址:____________________________________工程内容:详见合同附件一。委托方式:采取甲方提供材料,乙方包清工的委托方式。工程工期:1、开工日期:年月日,(以乙方工人开工算起)。 2、竣工日期:年月日,(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。 五、工程总造价:万仟百拾元。 六、甲方的权利和义务: 甲方负责自行采购施工材料,其所购材料应符合国家规定的有关标准,其材料必须在协会会员店铺采购,油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。甲方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时需要使用公共部分,甲方应向邻居打好招呼。施工中,甲方需要变更或增加施工项目时,应及时如实通知乙方,双方应签订项目变更表,商议好造价情况。甲方应配合乙方施工人员的工作。七、乙方的权利和义务: 乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。按施工程序开展监理,及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误,应与甲方商议解决。八、基层检查: 乙方在工程现场对基层状况进行检查时,若发现可能影响涂饰效果的因素时,要及时提出整改意见,由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的,双方应事先做好记录并予以确认。 九、工程施工及验收标准: 附件二 十、付款方式: 1、合同一经签订,甲方须先支付定金600元。 2、乙方人员进场施工五天后,甲方应支付工程总造价的25%,即__________。 3、木器漆完工后,甲方应支付工程总造价的50%,即______________。 4、内墙乳胶结束后,3个工作日内双方按照验收标准验收。验收合格后甲方应付清工程余款,即___________。 变更工程项目的,甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。十一、饰后保修承诺: 乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任,保修期间自工程竣工验收之日起,为期2年。保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。保修内容均采用修复形式。而且只对涂饰质量负责,不承担其他连带责任。在保修期内,乙方应在接到通知后确认是保修范围内的,5个工作日内派人修复。保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因)所产生的结果不属于保修范围。若要乙方维修的,则维修的材料和人工费均由甲方负责。十二、违约责任: 合同生效后,擅自撤除合同的一方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。无正当理由,甲方在应付款日期不付款,给乙方催讨时仍不付款,乙方有权停止施工,由此所造成的后果由甲方承担。甲方未按合同规定付款,或甲方原因而造成延迟完工,每逾期一天,按本合同工程价款的1‰支付给乙方。乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求,乙方必须返工修理,因返工造成的工期延误,每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。十三、争议解决:双方友好协商,协商无效,可由乙方所在地人民法院公诉裁决。 十四、合同效力:本合同一式两份,双方各执一份。经双方签字,盖章后生效,补充合同后本合同具有同等法律效力。 甲方:乙方: 身份证号码:代表: 联系方式:联系方式: 签订日期:签订日期: 合同附件一: 涂装工程单价表 油漆工程项目 单位 价格 工程面积 合计 备注 乳胶漆(含批嵌三道腻子,局部贴麻布,两底漆两面漆) m2 12 聚酯家具清漆(三底二面) m2 30.00 聚酯家具色漆(腻子刮底三底二面)
第一部分协议书 承包人(全称):_______________________ 分包人(全称):_______________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称:_______________________ 分包工程地点:______________________ 分包工程承包范围:__________________ 二、分包合同价款 金额:大写:人民币_____________元,小写:______________元。 三、工期 开工日期:本分包工程定于_______年_______月_______日开工; 竣工日期:本分包工程定于_______年_______月_______日竣工; 合同工期总日历天数为:_______天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为:_________________________ 五、组成分包合同的文件包括: 1.本合同协议书; 2.中标通知书(如有时); 3.分包人的报价书; 4.除总包合同工程价款之外的总包合同文件; 5.本合同专用条款; 6.本合同通用条款; 7.本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件; 8.合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间:_______年_______月_______日 合同订立地点:____________________________ 本合同双方约定_______后生效。 承包人:(公章)__________分包人:(公章)__________ 住所:____________________住所:____________________ 法定代表人:______________法定代表人:______________ 委托代理人:______________委托代理人:______________ 电话:____________________电话:____________________ 传真:____________________传真:____________________ 开户银行:________________开户银行:________________
(文中蓝色字体下载后有风险提示) 原告:_________________住所地:_________________电话:___________ 法定代表人姓名:_________职务:_________ 被告:__________________住所地:__________________电话:___________ 法定代表人姓名:_________职务:_________ 诉讼请求: 风险提示: 诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。 另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。 责令甲方偿付工程款和赔偿乙方经济损失: (一)付工程项目拖欠款________元; (二)赔偿乙方的经济损失:______年____月____日至_____年____月____日因工程款拖欠造成的______、_______等各项经济损失共计_______元。 (三)其他:_______________ 以上_________项合计,共_________元。 事实和理由: 风险提示: 诉状是个利剑,挑起战争。如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。 ______年______月______日,_________(原告,以下简称乙方)同__________(被告,以下简称甲方)签订了《______工程合同》,标的是_____为______修建______。工程款额为_____元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,______年______月______日正式开工。竣工后工程项目均经________建筑工程质量监督站校验合格交付被告使用。 工程结算书经甲、乙双方审定后,交________银行校准,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款_________元。 从______年_____月_____日开始,经多次协商达成协议,甲方一再拖欠乙方工程款。 综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通则》第一百零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”《合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。 此致 ___________人民法院 起诉人:_____________ _________年_________月________日 风险提示: 提起民事诉讼的原告负有举证责任,要能够举出证明案情事实,支持自己诉讼主张的各种证据等等。 注意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;列举证人,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。 另外,证据和证据来源,虽然法律规定必须提交,但提交时的说明应能简就简,尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏,在庭审辩论中占据主动。 附: 起诉状副本____份; 证据材料副本____份。 无法复制,请下载范本查看~~
一、合同协议书 二、合同通用条款 第1条 词语定义 第2条 法规、语言和联系方式 第3条 双方关系与监理依据 第4条 监理范围 第5条 甲方的职责与义务 第6条 乙方的职责与义务 第7条 甲方的权利 第8条 乙方的权利 第9条 监理合同期 第10条 合同的变更和解除 第11条 监理酬金与支付 第12条 人员的更换 第13条 奖励与赔偿 第14条 转让与分包 第15条 违约、争议与仲裁 三、合同专用条款 第2条 法规、语言和联系方式 第4条 监理范围 第5条 甲方的职责与义务 第6条 乙方的职责与义务 第8条 乙方的权利 第9条 监理合同期 第11条 监理酬金与支付 第13条 奖励与赔偿 第15条 违约、争议与仲裁 甲方委托乙方对工程的施工进行约定范围内的监理。为明确双方的职责、权利与义务,经双方协商签订如下协议: 1.本协议书中的名词和用语与下文提到的合同条款中规定的含义相同。 2.下列文件构成全部监理合同文件(以下称本合同)不可分割的整体,各文件相互补充,若有不明确或不一致之处,以下列文件次序在先者为准: (1)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件; (2)本合同协议书; (3)合同专用条款; (4)合同通用条款; (5)施工监理委托书或监理中标通知书; (6)与本合同有关的其它文件。 3.甲乙双方同意按照本合同的约定,承担和履行各自的全部职责和义务。 4.双方同意本合同约定监理范围内和监理期内的监理酬金总额为人民币_________元。 5.本合同施工监理期为_________个月(天),即从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。 6.本合同经双方法定代表人或授权的代理人在协议书上签字和加盖公章后生效,至监理合同期满并结清监理酬金终止。
乙方: 根据相关法律的规定,甲、乙双方经充分协商,一致达成以下协议: 第一条甲方因_____________事由委托乙方代理甲方参加于委托事务相关的法律事务,维护甲方的合法权益。 第二条甲方确认,代理人的代理事项及权限为: 调查事实,代理书写书面材料,陈述事实、参加辩论,代为提出、承认、放弃、变更请求,进行和解,( )。 第三条甲方承诺履行以下义务: 1、积极、主动、及时的配合代理人为甲方利益而从事的各项工作,提供与本委托事务相关的所有证据材料、授权文件,并根据实际需要为代理人提供其他工作便利。甲方必须真实地向乙方叙述案情,提供有关本案证据。乙方接受委托后,发现甲方捏造事实、弄虚作假,有权终止代理,依约所收费用不予退还。 ; 2、按照本协议约定向代理人支付相关费用; 第四条乙方承诺履行以下义务: 1、勤勉、谨慎的为甲方提供本协议约定的法律事务。 2、保守因代理委托事务而知悉的甲方秘密。 第五条法律服务费及办案费的收取 1、法律服务费:甲方选择________方式向乙方付费,并同意在签约同时向乙方支付委托案件的法律服务费用_____元(大写:________元整)。甲方并同意在本委托事务完成之日,以实际实现的标的____%或_______元整加付给乙方作为法律服务费。 2、办案费:办案费共_______元人民币由甲方采用包干的形式一次性支付乙方;或采取预付的形式由甲方预付乙方_______元人民币,由主办人分阶段持费用使用清单及开支的有效凭证经甲方审核确认后据实报销,多退少补。办案费用指在乙方从事与甲方业务有关的活动中发生的包括但不限于鉴定、翻译、资料、复印、交通、通讯、差旅等费用。 以上两项费用共计人民币_______元(大写:______元整)。 3、因甲方原因终止委托关系,乙方概不退费。 4、因乙方过错导致终止委托关系,并经查证属实的,甲方要求退费的,乙方退还预收的全部服务费,但已实际支出的办案费不予退还。 5、本协议自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。 6、本协议正本一式两份,甲、乙双方各执一份,每份均有同等的法律效力。 7、双方因履行本协议而产生的一切争议,又协商解决不了时,应当提请设在北京市的北京仲裁委员会按照该会进行仲裁。仲裁裁决是终局的,各方均应遵照履行。 甲方: 乙方: 法定代表人: 代表人: 签约时间: 年 月 日签约时间: 年 月 日 (版权声明:本站内容、观点、评论均由律师严格审核编辑,供法律爱好者学习参考,如需转载,必须获得作者同意,并注明《来源:中国律师网www.365lvshi.com》,转载本站内容未标明来源的均视为侵权,本站由专职律师定期调查侵权情况,一旦发现,将通过法律措施严惩侵权者。)
根据(合同法)第271条之规定,国家重大建设工程合同,应当根据国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。因此,订立建设工程合同必须严格地按照一定程序进行。其订立过程一般分为以下4个步骤: 第一,立项。 由业务主管部门或建设单位提出项目建议书,对工程方案、选址、资源、资金筹措、经济效益提出初步设想,并报国家计划部门批准。 第二,进行可行性研究。 项目建议书被国家计划部门批准后,成立筹建委员会,委托有关机构对工程方案、选址、资源、资金筹措、经济效益进行可行性研究,编制计划任务书,并报国家计划部门审批。 第三,订立勘察、 设计合同。根据 <合同法>第274条的规定,勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。 第四,订立施工合同。 勘察、设计合同履行后,依据被批准的技术设计、施工图和总概算等订立建筑、安装合同。(合同法)第275条规定:“施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围、质量保证期、双方相互协作等条款。 建设工程合同虽然可以由当事人自由协商订立,但根据1992年12月30日建设部(工程建设施工招标投标管理办法)第2条的规定,政府和公有制企业、事业单位投资的新建、改建、扩建和技术改造工程项目的施工,除某些不适宜招标的特殊工程外,均应实行招标投标。因此,建设工程合同的订立一般采取招标投标的方式,即严格地经过招标、投标和决标3个阶段。(合同法)第271条也规定:建设工程的招标投标活动,应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。不允许任何徇私舞弊、透露标底的行为。