编号：______________发包人：_____________________________________承包人：_____________________________________分包工程名称：_______________________________施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________承包人（全称）：________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称：______________________________________________1.2工程概况：______________________________________________1.3分包工作内容：__________________________________________范围包括：__________________________________________________1.4工程监理单位（全称）：________________________________第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条合同价款4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________元4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （）4.2.2以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据： ①定额工资单价为： 瓦工_____元/工日；结构木工______元/工日；装修木工_____元/工日；钢筋工_____元/工日； 砼工_____元/工日；油工_______元/工日；抹灰工_____元/工日；架子工_____元/工日； 水暖工_____元/工日；电工______元/工日；壮工_____元/工日；_______；_______；_______； ②按建筑面积确定承包价_____元/平方米；其中，地上结构：_____元/平方米；地下结构：_____元/平方米；初装修：_____元/平方米；水电：______元/平方米；________；_________； ③分项工程承包： 外墙面砖：_______元/平方米；屋面防水：_______元/平方米； 水磨石地面：_______元/平方米；水泥砂浆：_______元/平方米； 内墙普通抹灰：_______元/平方米；________；________；________.4.2.3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准）4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。 4.3对合同价款内容的明确：_______________________________________第五条合同价款的结算和支付5.1结算、决算资料： 5.1.1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 5.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 5.2合同价款的结算和决算： 5.2.1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5.2.2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。 5.3合同价款的支付： 5.3.1合同价款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，在______年_____月_____日付款_______元。 5.3.2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80％，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。 5.3.3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 5.3.4办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 6.2重大伤亡及其他安全事故处理： 6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 6.2.2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 6.3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：_______________________.第七条工程质量、验收与保修7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。 7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。 7.4对本工程的质量标准，双方约定如下：_________________________.第八条工期延误8.1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力； b.设计变更和工程量增加； c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；

编号：（工　字）第　号 （招标人）：_____________________________ 鉴于_________________（以下简称投标人）参加_________________项目投标，应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保： 一、保证的范围及保证金额 我方在投标人发生以下情形时承担保证责任： 1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即______年______月______日后至______年______月______日内未经贵方许可撤回投标文件； 2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程施工合同》； 3.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证； 4.招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。 我方保证的金额为人民币____________元（大写：__________________）。 二、保证的方式及保证期间 我方保证的方式为：连带责任保证。 我方的保证期间为：自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后______日，即至______年______月______日止。 投标有效期延长的，经我方书面同意后，本保函的保证期间做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任： （1）代投标人向贵方支付投标保证金为人民币__________________元。 （2）如果贵方选择重新招标，我方向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证金额，即不超过人民币____________元。 四、代偿的安排 贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。 我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 五、保证责任的解除 1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 2.我方按照本保函向贵方履行了保证责任后，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。 3.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。 我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证责任解除之日起____________个工作日内，将本保函原件返还我方。 六、免责条款 1.因贵方违约致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 2.依照法律规定或贵方与投标人的另行约定，免除投标人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。 3.因不可抗力造成投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 七、争议的解决 因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为____________法院。 八、保函的生效 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。 本条所称交付是指：______________________________ 保证人：____________________________ 法定代表人（或授权代理人）：________ ____________年_________月_________日 ?

（一）＿＿单位（甲方）委托＿＿（乙方）代销下列商品： ┌───┬────┬──┬────┬──────┬──┬────┬──┐ │ 　│ │ │ │　代销数量　│ │ │ │ │产　地│商品名称│单位│供应单位├──┬───┤包装│每件重量│备注│ │ 　│规 格│ │ │现货│每季可│ │ │ │ │ 　│ │ │ │ │供　数│ │ │ │ ├───┼────┼──┼────┼──┴───┼──┼────┼──┤ │ 　│ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────┼──┼────┼──────┼──┼────┼──┤ │

合同编号：__________ 委托方：______________________________（以下简称甲方） 服务方：__________建设工程质量检测中心（以下简称乙方） 项目名称：____________________________________________ 乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他建筑实体工程检测事宜进行检测。乙方根据国家规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任，经双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议： 一、工程概况 工程地址：______________________________ 施工单位：______________________________ 施工单位项目负责人：____________________ 联系电话：______________________________ 检测报告提交对象：______________________ 联系电话：______________________________ 报建面积：____________________（平方米） 二、检测服务范围及时间 见证取样检测：1．水泥物理力学性能检测；2．钢筋（含焊接及机械连接）力学性能检测；3．建筑用砂常规检测；4．建筑用卵石、碎石常规检测；5．砼强度检验；6．砂浆强度检验；7．简易土工试验；8．掺和料（粉煤灰）检验；9．沥青检验；10．防水卷材检验；11．墙体材料（强度）检测 主体结构检测：1．回弹法检测混凝土抗压强度检测；2．砼保护层厚度（钢筋扫描）检测；3．砼楼板厚度检测；4．砌体基本力学性能检测 说明：因施工质量、试件制作等原因产生的各类现场实体检测甲方另行委托，费用按实计算。 三、合同单价 1．本合同按单项（或工程平方米费用包干方式）进行收费核算； 2．本次各项检测费用合计约为人民币（大写）______________￥（小写）_______元。 四、付款方式 1．甲方需在检测前预付总检测费用的____％-____％预付金为人民币（大写）______________￥（小写）_______元。 2．其他的付款方式如下 主体工程结束付_______整，剩余款项所有报告全部提交一次性结清。 五、相关权利和义务 甲方义务 1．工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。 2．定期与乙方确认工程进度，并根据付款条件支付相应检测费用。 甲方权利 1．对在建工程的各类检测数据有知情权，协议执行过程，可随时查询。 2．从乙方获取工程检测咨询服务的权利。 乙方义务 1．根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，提供检测报告。 2．对发现的重大质量问题（如水泥安定性不合格、实际检测结果不足设计要求等），及时向甲方通报。 3．做好相关服务工作，特殊项目检测（或乙方检测能力以外的项目），分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包（费用另计）。 4．提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作。 乙方权利 根据相应服务内容收取检测费用。 六、检测标准 1．甲方明确检测标准（可以是国家标准、行业标准或企业标准）情况下，按甲方指定标准进行检测。

团体人身意外伤害保险投保单 保险单号码： 编号： ┌──────────┬───────────────────────┐ │　 投　保　单　位　 │ 　│ ├──────────┼───────────────────────┤ │ 被保险人人数 │ 人（另附被保险人名单一式三份） │ ├──────────┼───────────────────────┤ │　被保险人的受益人　│按所附被保险人名单中所填明的受益人为依据 　│ ├──────────┼───────────────────────┤ │ 保险金额总数 │人民币 │ │ │（大写）＿＿＿＿＿＿ 　│ ├──────────┼───────────────────────┤ │　 保　险　费　率　 │每年每千元 元 角 │ ├──────────┼───────────────────────┤ │ 保　险　费 │人民币 │ │ │（大写）＿＿＿＿＿＿ 　│ ├──────────┼───────────────────────┤ │　 保　险　期　限　 │自 年 月

专利转让合同格式(专利合同文本) 合同编号：_________ 受让方：_________(以下简称甲方) 法定住址：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________ 委托代理人：_________ 身份证号码：_________ 通讯地址：_________ 邮政编码：_________ 联系人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 账号：_________ 电子信箱：_________ 转让方：_________(以下简称乙方) 法定住址：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________ 委托代理人：_________ 身份证号码：_________ 通讯地址：_________ 邮政编码：_________ 联系人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 账号：_________ 电子信箱：_________ 专利有效期限：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日 本合同乙方将其_________的专利权转让甲方，甲方受让并支付相应的转让价款。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条　本合同转让的专利权： (一)为_________(发明、实用新型、外观设计)专利。 (二)发明人/设计人：_________。 (三)专利权人：_________。 (四)专利授权日：_________。 (五)专利号：_________。 (六)专利有效期限：_________。 (七)专利年费已交至_________。 第二条　乙方在本合同签署前实施或许可本项专利权的状况如下： (一)乙方实施本项专利权的状况(时间、地点、方式和规模)：_________

工程名称：____________ 工程地点：____________ 合同编号：____________ 勘察证书等级：__________ 发包人：_____________ 勘察人：_____________ 签订日期：____________ 深圳市规划与国土资源局监制 发包人：___________________________ 勘察人：___________________________ 发包人委托勘察人承担__________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条　工程概况 1.1　工程名称：____________ 1.2　工程建设地点：____________ 1.3　工程规模、特征：____________ 1.4　工程勘察任务委托文号、日期：____________ 1.5　工程勘察任务(内容)与技术要求：____________ 1.6　承接方式：____________ 1.7　预计勘察工作量：______ 第二条　发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1　提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2　提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3　提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4　提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 2.5　发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条　勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条　开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。 4.1　开工及提交勘察成果资料的时间。 4.1.1　本工程的勘察工作定于__年__月__日开工，__年__月__日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2　勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。 4.2　收费标准及付费方式。 4.2.1　本工程勘察按国家规定的现行收费标准____计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2　本工程勘察费预算为____元(大写____)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计____元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____%时，向勘察人支付预算勘察费的____%的工程进度款，计____元;勘察工作外业结束后____天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____%，计____元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条　发包人、勘察人责任 5.1　发包人责任 5.1.1　发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2　在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。 5.1.3　发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。

（文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方： 代表： 地址： 电话： 乙方： 代表： 地址： 电话： 风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 为了保证________工程的质量和进度，甲方将该工程土石方开挖部分承包给乙方。甲、乙双方经过协商，根据合同法有关规定，订立渠道土石方合作协议。 一、承包单价 1、承包施工的工作内容为土渠基础的土方开挖、铺设砂石料，砌体拆除、碎石垫层、平整渠底、平整渠道两边马路、土石方回填、清理剩余土石方及砂石（上车）。每米单价______元。 2、乙方必须保证在______天完成所承包的土石方工程（因自然条件和天气影响除外）。 3、乙方所承包施工单价为包工不包料。 二、质量要求 1、甲方提供乙方承包施工渠道的图纸及进行技术交底。 2、乙方必须按照甲方提供的技术指导要求进行施工，特殊地段下基础时须经甲方检查。 3、乙方必须保证所做工程的质量达到规范标准的质量要求，且外观线性要平整美观。 4、乙方承包施工工程的断面尺寸不得超过设计要求及规范规定。 5、施工过程中如乙方不按甲方技术要求进行施工造成返工由乙方全部负责。 三、工资支付 1、承包施工的工程按工程进度且达到甲方要求进行结算。 2、如因乙方中途退场，甲方不支付乙方工资。 3、工程总价款为______元。 四、合作时间 合同期限从______年______月______日起到土石方开挖完工为止。 五、违约责任 风险提示： 合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。 如乙方或甲方出现违反协议中任一条款（因自然条件和天气影响另外协商）按此工程总价的______%支付守约方违约金。 六、争议解决 协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。 七、其他要求 1、本协议一式______份，甲乙双方各执______份，本协议自双方签字起开始生效。 2、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。 甲方（签章）： 代表人（签字）：

发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿? 承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿? 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。? 第一条　工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；? 工程地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；? 工程规模＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；? 工程投资＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。? 第二条　委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二）? 第三条　勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。? 勘察设计费的拨付办法，自合同生效后 天内，委托方应向承包方给付定金。? 合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在 天内一次结清（或订为分若干次结清）。? 勘察任务的定金为勘察费的３０％，设计任务的定金为估算设计费的２０％。本工程的勘察费为 元估算设计费为 元。? 委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。? 第四条　委托方的义务? １．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。? 提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。? ２．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：? （１）……? （２）……? （３）……? ３．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。? ４．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。? ５．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。? 第五条　承包方的义务? １．承包方应在 年 月 日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。? 提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。? ２．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。? ３．设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商（另附协议）。? 第六条　违约责任? １．因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：? （１）……? （２）……? （３）……?

一、本合同双方当事人 出让方：_________（以下简称甲方） 法定代表人：_________ 职务：_________ 地址：_________ 电话：_________ 受让方：（以下简称乙方）_________ 法定代表人：_________ 职务：_________ 地址：_________ 电话：_________ 二、根据国家有关法律、法规及深圳市的有关规定，订立本合同。 三、甲方向乙方出让土地的使用权，土地所有权属于国家。地下自然资源、埋藏物均不在土地使用权出让范围。 四、本合同签订之日，甲方将地块编号为_________，土地面积为_________平方米（见宗地图红线范围）的土地使用权出让给乙方，乙方对该地块的现状无任何异议。本合同签订后，则视为甲方已向乙方交付土地。 五、本块土地的使用年期为_________年，从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。 六、本块土地用途为：_________。 七、土地利用要求： （一）主体建筑物的性质：_________； （二）建设用地面积：_________平方米； （三）建筑覆盖率：≤_________%； （四）建筑容积率：≤_________； （五）总建筑面积_________平方米（地下车库、设备用房、民防设施、公众通道，不计容积率）； （六）建筑高度：不超过_________米； （七）总体布局及建筑退红线要求： 退红线要求：用地3-4边退红线距离≥_________米，用地4-5、5-1边退红线距离≥_________米，其余各边退红线距离≥_________米。 （八）市政设施要求： 1．车辆出入口：_________路； 2．人行出入口：不限； 3．机动车泊位数：_________辆（自用辆公用辆）； 4．室外地坪标高：根据规划确定； 5．给水接口：_________路或_________路市政给水管网； 6．雨水接口：_________或_________市政雨水管网； 7．污水接口：经化粪池处理后，接_________或_________市政污水管网； 8．中水接口：_________ 9．燃气接口：_________ 10．电源：_________或_________市政电力管网； 11．通讯：_________或_________市政通讯管网； （九）建筑间距：满足建筑间距及消防要求。 八、本地块上_________平方米建筑面积可进入市场销售。 九、本地块的土地使用权出让金为_________（人民币）（小写：￥_________元）整；土地开发金为（人民币）_________元（小写：￥_________元）整；市政配套设施金为（人民币）_________元（小写：￥_________元）整；合计（人民币）_________元（小写：￥_________元）整；

委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 工程项目： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。 第一条　工程概况 1.工程地址：___________________________________ 2.居室规格：房型______层（式）______室______厅______厨______卫 （1）______室，计______平方米； （2）______厅，计______平方米； （3）______厨房，计______平方米； （4）______卫生间，计______平方米； （5）______阳台，计______平方米； （6）________过道，计______平方米； （7）其他（注明部位）____________，计________平方米。 总计：施工面积____________平方米。 3.施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。 4.委托方式：____________________________________________ 5.工程开工日期：______年______月______日 6.工程竣工日期：______年______月______日 工程总天数：________天 第二条　工程价款 工程价款（金额大写）___________________元，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。 （1）材料款__________元； （2）人工费__________元； （3）设计费__________元； （4）施工清运费__________元； （5）搬卸费__________元； （6）管理费__________元； （7）税金（3.41%）___________元； （8）其他费用（注明内容）______________元。 第三条　质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件（三）《家庭装潢工程材料决算清单》。 2.工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准db31/t30－1999《住宅装饰装修验收标准》规定。 3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4.质量检查监督部门：上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。 5.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。 6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。 第四条　材料供应 1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

烧结冷却系统建设安装工程分包合同 发包方（甲方）：_________ 注册地址：_________ 法定代表人：_________ 委托代理人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 邮政编码：_________ 开户银行：_________ 帐号：_________ 承包方（乙方）：_________ 注册地址：_________ 单位地址：_________ 法定代表人：_________ 委托代理人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 邮政编码：_________ 开户银行：_________ 帐号：_________ 甲、乙双方经对烧结机工程范围内的烧结冷却系统建筑安装工程的施工协商一致，签订本分包合同，以资共同遵守。 第一条　工程概况 1．1　综合情况： 1．1．1　工程名称：烧结机工程--烧结冷却等系统（a标段）的建安工程。 1．1．2　工程地点：_________ 1．1．3　项目业主：_________ 1．1．4　施工内容和范围： （1）包括烧结冷却室、机头电除尘、主抽风机室及控制室、电气楼、设备组装平台、循环水泵站及水池、混合加水泵站、、机电设备安装、材料采购、给排水、通风除尘、压气等工程施工。 （2）全厂电气、自动化仪表、计算机、通讯工程（下称"三电"工程）的施工。 （3）全厂室外氮气、压缩空气、蒸汽、室外煤气、天然气管道、区域内除尘管网（室外）的施工。 （4）上述车间和全厂三电工程的单机试车、空负荷联动试车，并配合业主进行热负荷联动试车。 1．1．5　上述施工内容和范围与其他乙方的主要的交接点为：_________。场区管网等其他未予明确的交接点，待施工图设计完成之后由甲方具体指定。所有甲方另行外委安装的设备基础的二次灌浆由此子项土建结构施工方负责。甲方另行分包的设备安装工程与乙方的交接点由甲方指定。 1．1．6　具体分包的工程内容按甲方提供的施工图纸和相关的指令确定。 1．1．7　如乙方的工作确实达不到合同要求，甲方有权随时与其他施工单位商订合同，指定其进场施工发包方尚未指定或分承包尚未完成的项目和内容。乙方不得阻饶、刁难或拆除属于该施工单位的设施和装备。 1．1．8　施工中甲方另行委托、不属于乙方施工的内容，其与乙方相关的调试及配合仍由乙方负责。 1．1．9　本总承包工程有多家分包单位，具体施工中存在的相互协作配合的问题由乙方与对方协商解决，如仍有问题，由甲方共同协调解决。 1．2　工程质量和安全： 1．2．1　工程所用材料、构件必须满足国家及行业现行质量检验标准，建筑安装工程质量必须达到国家及行业现行质量验评标准，环保监测指标应符合《建设项目环境保护及设施验收监测技术要求》（国环发（2000）38）要求。 1．2．2　未达到国家和冶金行业质量标准，由乙方负责整改，由此造成的工期拖延和费用增加由乙方负责；工程质量没有达到国家和冶金行业质量标准，甲方拒付建安工程质量保证金。 1．2．3　乙方全面负责工程施工中的安全问题，承诺本工程因乙方原因发生的死亡重伤、重大火灾、重大设备事故为零，千人负伤率1/1000以下。若出现乙方施工范围内的安全事故，由乙方承担全部的责任和费用。

签订地点：＿＿＿＿＿＿ 签订日期：＿＿＿＿＿＿ 委托人（简称甲方）：＿＿＿＿＿＿ 住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿传真：＿＿＿＿＿＿ 拍卖人（简称乙方），xxxx拍卖行 住所＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人＿＿＿＿＿＿电话＿＿＿＿＿＿传真＿＿＿＿＿＿ 委托代理人＿＿＿＿＿＿电挂＿＿＿＿＿＿邮政编码＿＿＿＿＿＿ 根据《中华人民共和国拍卖法》和其他有关法规，甲乙双方经协商一致，签订本合同。 第一条甲方愿意就下述拍卖物委托乙方依法公开拍卖： 1、拍卖物名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2、品种规格＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3、数量＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 4、质量＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 5、包装＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 6、存放地＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第二条拍卖物的交付方式： 第三条拍卖物的交付方式： 第四条拍卖方式： 第五条拍卖期限： 第六条双方的权利和义务 一、甲方应保证对拍卖物拥有无争议的处分权，并向乙方提供有关的证明文件和拍卖物的详尽资料。必要时，乙方可随时向甲方要求提供咨询，甲方不得拒绝。 二、甲方可在法律允许的情况下确定拍卖物的底价；乙方不得以低于该底价的价格进行拍卖，但因此而造成不能成交的，由甲方承担责任。 三、甲方在交付拍卖物时，应向乙方提出其知道或应当知道睥拍卖物瑕疵。否则，由此造成的后果由甲方负责。 四、甲方应向乙预付受理费＿＿＿元，用于拍卖物进行估价、仓储保管、运输、保险和公告、广告等项费用开支，由乙方按实际开支多退少补。属于规定情况的，由乙方先行垫付；其金额在拍卖成交后，从所得价款中扣除。 五、甲方应按成交总金额的%向乙方支付佣金；该款项也可由乙方负赔偿责任。 六、乙方应对拍卖物的底价保密，不得委托或代理他人参加竞价；亦不得委托他人进行拍卖。 七、乙方对其占管的拍卖物负适当保管责任，并应将拍卖物的变动情况及时通知甲方；确因乙方的过错而造成拍卖物损失的，由乙方负赔偿责任。 八、拍卖过程结束，乙方在收齐全部应收款项后，应通过其银行帐户，将拍卖所得价金一次全部付给甲方，不得延误。 九、对需要征税的拍卖物，由甲方交付税金；经税务机关同意，税金可从拍卖所得价款中取得。 十、拍卖成交后，由乙方按成交价金开给竞买人发票或符合税务机关规定的收据。 第七条有关拍卖程序的中止和终止问题，根据之规定予以处理。 第八条合同经双方签字后生效，不得违约。否则，由违约方向他方拍卖的底价的%支付违约金。因合同履行产生纠纷时，任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁，或向人民法院起诉。 第九条其他需要约定的事项＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第十条本合同有效期自年月日止。 委托人（公章）＿＿＿＿＿＿拍卖人（公章）＿＿＿＿＿＿ 法定代表人＿＿＿＿＿＿法定代表人＿＿＿＿＿＿ 委托代理人＿＿＿＿＿＿委托代理人＿＿＿＿＿＿ 开户银行＿＿＿＿＿＿开户银行＿＿＿＿＿＿

???根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《北京市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部（1997）92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。 发包方（以下简称甲方）：（业主）____________联络方式：______ 身份证：__________________地址：_____________________________ 承包方（以下简称乙方）：（施工工程队负责人）________________ 身份证：__________________??联络方式：______________________ 家庭住址：________________??家庭固定电话：__________________ 第一条　工程概况 1．甲方装饰住房系合法居住。 2．装饰施工地点：____________________________________ 3．施工范围：　卧室、客厅、餐厅、厨房、卫生间、阳台，套内面积____________平方米。 4．装饰施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造工程，墙体改造，窗套门套的制作，地砖、瓷砖铺贴，地面龙骨、毛地板铺设、吊顶安装，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具、房门等设施的安装，储藏室、搬运工程等其他双方约定以及住宅室内装修工程中应包含的所有工程（打孔工程费用，由甲方自行承担）。 5．承包方式为乙方包工包部分材料。 6．总价款：￥__________________元，大写（人民币）：____________ 其中： 材料费：人民币______元整。 　?人工费：人民币______元整。 管理费：无。 设计费：无。 垃圾清运费：无。 　税金：无。 材料搬运费：无。 其他费用：无。 以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款为闭口价款，包含乙方承担的装修工程中所有的人工和附件三《甲方自购材料清单》外其他所有辅料费用。 如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。 7．工期：自_________年_______月_______日开工，至_________年_______月_______日竣工，工期_________天。 第二条　关于双方职责的约定 1．甲方责任： （1）甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。 （2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。 （3）如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。 （4）根据乙方提供的需求按时提供自购材料。 2．乙方责任： （1）参加甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。 （2）乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责。乙方全面承担联络甲方，保证所提供的材料质量、向甲方提出材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。 （3）乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程，负责施工人员的人身安全。单项工程施工过程中，未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员；经甲方许可的施工人员更换，必须在确保施工质量的前提下；如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，乙方应无条件更换。 第三条　关于材料供应的约定 1．甲方提供的材料：（见附件三《甲方自购材料清单》）。 甲方负责采购供应的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失和工期延误，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。 2．甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 3．乙方提供施工工器具；乙方提供的材料：（见附件二《承包材料报价单》）。

甲方：_________ 乙方：_________（以股东或股东代表名义） 根据《中华人民共和国城市土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、及《_________市土地使用权出让办法》等法律之规定，甲乙双方经过友好协商，达成如下协议： 一、批租项目 乙方拟通过土地批租在_________工业园区投资设立“_________有限公司”，项目规划总投资_________元人民币，注册资本_________元人民币，计划于_________年竣工投产。 二、批租土地坐落及面积 乙方拟批租土地为国有土地，坐落于_________工业园区（以下简称园区）_________期规划的_________号地块内，土地面积为_________亩（具体以房屋土地管理部门实际勘测确认数为准），四至如下：东至：_________；西至：_________；南至：_________；北至：_________（见附图）。 三、用地方式 甲方将前述园区内特定地块的国有土地使用权出让给乙方（或乙方投资的企业）使用，即为“土地批租”方式。乙方批租取得的土地使用权能是完整的，乙方享有将土地使用权转让、抵押、出租或用于法律允许的其他经济活动的权利。 四、批租费用 经双方商定，土地批租费用为每亩_________元人民币，总计_________元人民币（最终按政府房屋土地管理部门实测面积计算付费）。该费用为乙方取得批租地块土地使用权之所有费用，包括但不限于土地出让金、土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费等。 五、甲方保证 1．保证拟批租地块为国有土地。若由于土地批租引起任何单位或个人的任何索赔、纠纷，均由甲方负责解决，而与乙方无涉； 2．保证拟批租地块不涉及农用地转为建设用地问题；如有涉及，除了第四条约定费用外，一切手续及其他相关费用均由甲方负责； 3．保证乙方批租土地的用途符合当地之土地利用总体规划； 4．保证提供给乙方使用的土地具备双方约定的配套条件； 5．为土地批租及有关权证办理提供一切便利条件，积极帮助乙方办理有关企业开办前的各项手续；在企业成立后的经营期间，为企业提供长期优质的服务。 六、乙方保证 1．乙方为符合法律规定的企业投资方； 2．保证按本协议约定支付土地批租费用。 七、拆迁安置 凡批租地块涉及的地上地下物拆迁安置、批租补偿等事宜，均由甲方负责办理。乙方除了按本协议第四条约定支付土地批租费用外，不承担其他任何费用。 八、配套条件 （一）甲方承诺提供给乙方使用的地块上的公用设施配套条件为“六通一平”。“六通”指规划红线外通道路、通水、通电、排雨（污）水、通讯、通有线电视，“一平”指土地自然平整。 1．通道路：根据园区道路交通规划，甲方保证乙方使用的土地_________面与_________路相通，_________面与_________路相通；在乙方使用土地期间，甲方应保证以上_________面有路面可通。甲方负责在_________年_________月底前铺设完成白色水泥道路，路面宽_________米，该道路为乙方投资企业的专用道路。 2．通水：甲方保证将自来水进水管道铺设至规划红线，且协助乙方办妥相关用水手续，保证日供水不低于_________吨。 3．通电：甲方保证在乙方提出用电申请（用电规模不小于_________千伏安）后30天内，由甲方负责将所需供电线路架至建设用地（即至规划红线），进线电压为工业用电_________伏、照明用电220伏，甲方协助乙方办妥相关用电手续。 4．排雨（污）水：甲方保证将排雨管道和污水管线接至规划红线，雨水、污水经园区内管线排入特定河流。 5．通讯：甲方应协助乙方开通idd、ddd及数据通信、宽带网接入等相关手续。 6．通有线电视：甲方负责将有线电视管线铺设至规划红线，且协助乙方办妥相关手续。 7．一平：地块经自然平整，由甲方清除地面建筑物及农作物，与道路路面持平。地块内水面部分，由乙方自行填平，但甲方应保证没有任何单位或个人对此持有异议。 以上各种市政管线应在乙方建设项目启动前保证具备通达条件；除非本条前述款项有特别时间约定，均由甲方负责在_________年_________月_________日前装到地块红线接口。 （二）红线接口以内的设施及费用由乙方按有关部门规定承担，红线接口以外的设施由甲方负责提供并承担费用。 （三）甲方允许乙方自建厂区专用码头，并协助乙方与有关主管部门协调码头报建工作。 九、费用优惠 甲方保证给予乙方用水用电、通讯、排污费等方面的价格优惠，并不低于其给予园区内任何企业的优惠条件。 十、土地利用要求 1．乙方批租土地用途为工业用地及与之相配套的生产、生活服务设施。 2．土地使用年限为50年，自乙方投资企业领取该批租地块的《中华人民共和国国有土地使用证》之日起算。土地使用年限期满后，乙方如需继续使用该地块，有权提出续期申请，并在获准续期后重新签订续期出让合同。 3．规划及建筑管理：应与园区总体规划相协调，初步拟定建筑容积率不超过_________，建筑密度不超过_________％，绿化率不低于_________％，建筑容积率、建筑密度、绿化率等以规划建筑管理部门最后确定为准。