渔业承包合同 订立合同双方: _____________县________公社(乡)______________大队(村)_____________ 生产队,以下简称甲方; _____________县_______________公社(乡)____________大队(村)________ 生产队社员___________,以下简称乙方. 为了充分利用水利资源,发展渔业生产,为城乡人民群众提供更多的商品鱼,增加集体和个人收入,根据中央(83),(84)一号文件精神,经社员大会充分讨论和甲乙双方认真协商,特订立本合同,以供双方共同遵守. 一,承包地点和面积 甲方将座落在_______________鱼塘(河道,水库,湖面)_________亩,承包给乙方养鱼,鱼塘(河道,水库,湖面)的所有权归甲方,乙方只有管理使用权和合同规定的受益权,但不准出卖、出租或转让。在承包期内,乙方如去逝,其家庭成员享有承包继承权. 二,承包期限 承包时间为__________年,自_______年________月______日起,至_______年_______月________日止. 三,乙方上交甲方提成的办法及时间 在承包期内,乙方共上交甲方鲜鱼(或承包款)_______斤(或______元), 其中:_______年上交______斤(_____元),________年上交_______斤(_____元)……;在上交甲方的鲜鱼中,_____鱼占______%,______鱼占_____%,鱼占_____%,......上交时间均为每年_______月______日左右(时间不超过前后十天)____________,甲方收到乙方上交的鲜鱼(或承包款)后,即出具收鱼(款)凭证. 四,甲方的权利义务 ⒈甲方应将养护鱼用的房屋______间(如果有)和下列工具提供给乙方使用:________________________________________________________. ⒉上级主管部门如有扶持渔业生产的贷款、现金或物资,甲方应合理分配给乙方. ⒊甲方应对社员群众进行保护渔业生产的教育.如发生偷、毒、炸鱼等情况,甲方应积极协助乙方处理. ⒋养鱼与农业用水发生矛盾时,甲方必须保证乙方用水最低水平线不低于____米. ⒌乙方需要排水或抽水时,甲方应及时提供抽水机给乙方使用. ⒍甲方有权督促乙方完成合同规定的义务. 五,乙方的权利义务 ⒈除了不可抗力的情况发生外,乙方必须在合同规定的时间内完成合同规定的义务,完成国家派购商品鱼的任务(如果有). ⒉乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘(或河道,水库,湖面)的费用,均由乙方自理. ⒊乙方在捕捞鱼时,严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法. ⒋乙方每年捕捞鱼后,应优先完成承包任务. ⒌承包期届满,乙方应及时交还甲方提供乙方使用的养护鱼房屋和工具,如有损坏或丢失,乙方应负责修理或赔偿. ⒍承包期届满,鱼塘(或河道,水库,湖面)内不到_______规格的小鱼、鱼苗,乙方应无偿交给甲方(或由甲方按双方协议价格购买). ⒎乙方有自主养鱼经营权,甲方不得干涉.乙方完成合同规定的义务后,超额部分全归乙方. ⒏乙方抓住偷鱼者,按每人偷鱼一次罚款______元计算,罚款归乙方. ⒐合同期满后,甲方如再行发包,在同等条件下,乙方有优先承包权. 六,甲方的违约责任 ⒈甲方如不按合同规定向乙方提供养护鱼用房屋、工具,应偿付违约金______元给乙方,乙方并可提出解除合同. ⒉甲方如截留上级主管部门扶持渔业生产的贷款、现金或物资,截留贷款按其金额的_______%向乙方偿付违约金;截留现金或物品,按其金额的____倍向乙方偿付违约金. ⒊甲方如无故不及时向乙方提供抽水机,应对所造成的损失负责. 七,乙方的违约责任 ⒈乙方如不按合同规定的时间完成承包任务,每逾期一天,按所欠商品鱼的市场价格(或承包款的金额)的_______%,向甲方偿付违约金. ⒉乙方如用电、毒、炸等危险办法捕捞鱼,应按总承包款(商品鱼按市场价格折价)的_____%向甲方偿付违约金,甲方并可提出解除合同. ⒊合同期届满时,乙方如捕捞小于_____规格的小鱼、鱼苗,应向甲方偿付_____元的违约金. 八,不可抗力
合同编号:____________ 甲方(拆迁人):_____________________________ 营业执照注册号:_____________________________ 法定代表人:_________________________________ 委托代理人:_________________________________ 乙方(被拆迁人):___________________________ 法定代表人:_________________________________ 委托代理人:_________________________________ 根据国务院《城市房屋拆迁管理条例》、《陕西省城市房屋拆迁补偿管理条例》及其他有关法律、法规之规定,甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋拆迁补偿安置达成如下协议: 第一条 拆迁房屋依据 甲方因项目建设需要,经审查批准,于_______年______月______日,取得了(_________)拆许字(_________)第_________号《房屋拆迁许可证》,实施房屋拆迁。乙方所有的房屋属于该拆迁许可证核准的拆迁范围内。 第二条 乙方房屋的基本情况 乙方房屋坐落于_________________,土地为_________,房屋用途为_________,建筑结构为_________,建筑面积为_________平方米,附属物包括:_________,证件名称:_________,证件:_________号,地籍:_________号。 第三条 补偿金额 甲方补偿乙方各项费用和金额如下: 1.房屋的货币补偿金额为人民币_________元整(详见附件一评估报告); 2.附属物补偿金额为人民币_________元整(详见附件一评估报告); 3.搬迁补助费为人民币_________元整; 4.设施设备迁移费为人民币_________元整; 5._________________________________________________。 总计补偿金额(大写)为人民币________________________元整。 第四条 搬迁 乙方在_________年_______月_______日前搬迁腾空房屋,经甲方确认,旧房由甲方拆除。 第五条 补偿金额支付时间及方式 甲方在_________年_______月_______日前按本协议第三条规定的补偿总额一次支付给乙方。 第六条 注销 乙方应在_______年_______月_______日前向甲方移交有关房屋、土地证件,由甲方统一向房管、土地部门办理注销手续。 被拆迁房屋的水、电、电话、有线电视、天然气等迁移、转户、销户手续,乙方自行到有关部门申请办理,并结清已使用的水、电、气等费用。 第七条 违约责任 甲方未在第五条所约定的时间内支付货币补偿款的,从逾期之日起,每日按未付金额的万分之______计算违约金,支付给乙方 乙方未在第四条所约定的时间内搬迁腾空房屋的,从逾期之日起,每日按甲方方已支付补偿安置费金额的万分之_________计算违约金,支付给甲方。 第八条 协议的争议解决 本协议在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第_________种方式解决: 1.提交仲裁委员会仲裁 2.依法向人民法院起诉 第九条 本协议未尽事项,可由双方约定后签订补充协议(附件二)。 协议附件与本协议具有同等法律效力。 第十条 本协议自双方签订之日起生效。 第十一条 本协议连同附件共_________页,一式_________份,甲乙双方各执_________份。
城市园林景观是提升城市生态环境,构建良好城市文化,创新城市基础建设的主要工程,对城市化进程有着记录、展现、提升的功能。签订园林景观施工合同需要注意什么呢 以下是小编为大家整理的园林景观施工合同范文,欢迎参考阅读。 园林景观施工合同范文1 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称:工程。 2.工程地点: 3.工作内容:别墅周边约平方米景观工程设计及施工,施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。 第二条工期 本工程工期为60天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。 (一)如遇下列原因工期顺延: 1.未及时签审施工图纸和施工组织计划; 2.设计变更; 3.甲方未能按期提交施工场地; 4.连续4小时遇雨和停水、停电; 5.未按合同规定时间拨付工程款项; 6.遇不可抗拒因素。 (二)竣工验收: 1.甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算; 2.若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。 第三条工程合同价款及支付方式 1.经双方商定本项目设计费为元,本工程暂定造价520000元(具体单价详见清单); 2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算; 3.结算工程量以现场实际收方量为准。 4.合同签订后5日内,甲方支付乙方工程预付款100000元整; 5.工程竣工并验收合格后15日内,双方按合同第三条第2、第3款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。 第四条关于设计调整(更改) 本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同第三条进行增减。 第五条保修期 1.保修期:从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年,工程部分保修期为一年。 2.成活率:植物管护移交时按行规达到95%的成活率。 第六条双方的责任 (一)甲方责任: 1.保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电; 2.合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方; 3.负责协助办理施工的各项进场手续。 4.负责协调现场各施工单位间的关系; 5.若施工变更应以书面形式通知乙方; 6.按合同规定时间按时付款。
发包方:____________________ 承包方:____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 第一条 工程名称__________________; 工程地点__________________; 工程规模__________________; 工程投资__________________。 第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二) 第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。 勘察设计费的拨付办法,自合同生效后 天内,委托方应向承包方给付定金。 合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在 天内一次结清(或订为分若干次结清)。 勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为 元估算设计费为 元。 委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。 第四条 委托方的义务 1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。 2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件: (1)…… (2)…… (3)…… 3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。 4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条 承包方的义务 1.承包方应在 年 月 日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。 2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。 3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。 第六条 违约责任 1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下: (1)…… (2)…… (3)……
合同编号:_____________ 发包人:_______________ 承包人:___________________ 住所:_________________ 住所:_____________________ 委托代理人:___________ 营业执照号:_______________ 电话:_________________ 法定代表人:_______________ 电话:_______________ bp机号:_______________ 委托代理人:_______________?电话:_______________ 本工程设计人:_________ 电话:_______________ 施工队负责人:_________ 电话:_______________ 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 第一条 工程概况 1.1 工程地点:__________________________________________________。 1.2 工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。 1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第__________种承包方式。 (1)承包人包工、包料(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表); (2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表。附表5:承包人提供装饰装修材料明细表); 1.4 工程期限______天,开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。 1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写):元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单)。 第二条 工程监理 若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。 第三条 施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第__________种方式提供: (1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸); (2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表态:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费__________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。 第四条 发包人义务 4.1 开工前__________天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则; 4.2 提供施工期间的水源、电源; 4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系; 4.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续; 4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 4.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。 第五条 承包人义务 5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程; 5.2 严格执行有产施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
土地使用权出让(转让)合同公证书 全文()××字第××号兹证明出让方(或转让方)××××的法定代表人(或法定代表人的代理人)×××与受让方××××的法定代表人(或法定代表人的代理人)×××于××××年×月×日,在××(签约地点或本公证处),在我的面前,签订了前面的《××××合同》。经查,上述双方当事人的签约行为符合《中华人民共和国民法通则》第五十五条的规定;合同上双方当事人的签字、印章属实;合同内容符合《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让转让暂行条例》及《××××》(相应的法规、规章)的规定。中华人民共和国××省××市(县)公证处公证员(签名)××××年×月×日注:1.当事人为自然人的,应写明其姓名、性别、出生年月、身份证号码、住址;2.如合同并非在公证员面前签订,证词中“在我的面前”一句不写。
出卖人:________________________________ 买受人:________________________________ 合同编号:______________________________ 签定地点:_______________________________ 签订时间:______________________________ 第一条?标的、数量、价款及交(提)货时间标的名称牌号商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额交(提)货时间及数量合计 合计人民币金额(大写) (注:空格如不够用,可以另接) 第二条?质量标准 第三条?出卖人对质量负责的条件及期限: 第四条?包装标准、包装物的供应与回收: 第五条?随机的必备品、配件、工具数量及供应办法: 第六条?合理损耗标准及计算方法: 第七条?标的物所有权自时起转移,但买卖人未履行支付价款义务的,标的物属于所有。 第八条?交(提)货方式、地点: 第九条?运输方式及到达站(港)和费用负担: 第十条?检验标准、方法、地点及期限: 第十一条成套设备的安装与调试: 第十二条结算方式、时间及地点: 第十三条担保方式(也可另立担保合同): 第十四条本合同解除的条件: 第十五条违约责任: 第十六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列地--种方式解决; (一)提交--仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第十七条本合同子--起生效。 第十八条其他约定事项: 出卖人: 买受人:? 鉴(公)证意见: 出卖人(章): 买受人(章): 住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话:
承揽方:_____电镀厂(乙方) 1.加工的项目、产品名称、规格____数量____价格、交货期: ┌──┬──────┬───┬────┬────┬────┬─────┐ │项目│产品名称、规│单位│数量│单价│总价│交货日期│ ││格│││(元)│(元)×├──┬──┤ │││││││一季│二季│ │││││││度│度│ ├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤ │镀锌│综架1600mm以│只│10万│0.15│15000万│5万│5万│ ││上│││││││ ├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤ │淬火│综条│支│100万│0.11│110000│50万│50万│ ├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤ │││││││││ ├──┼──────┴───┴────┴────┴────┴──┴──┤ │合计│(大写)拾贰万伍千元│ └──┴───────────────────────────────┘ 2.质量标准:乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之___,但损坏件必须归还甲方。 3.原料供应:加工用锌块由甲方供应。 4.交货方式:由乙方负责往返运输,运费由乙方自负。 5.质量验收方法:完成加工后由甲方按质量标准验收。 6.结算方式:通过银行托收。 7.违约责任:甲方委托乙方加工镀锌、淬火等,乙方应按规定日期完成;逾期由乙方负担甲方的经济损失,每天按加工产品总值千分之___交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工损失,应按实际损失赔偿。 甲方:______纺织器材厂乙方:____电镀厂 法定代表人:(盖章)法定代表人:(盖章) 地址:_______地址:_______ 银行帐号:______银行帐号:_____ ____年__月__日
本附加保险合同(以下简称“本附加合同”)可附加于各种人身保险合同(以下简称“主合同”),主合同所附条款、投保单及与本附加合同有关的其他投保文件、合法有效的声明、批注、附贴批单、其他协议,凡与本附加合同相关者,均为本附加合同的构成部分。 第二条保险责任 在本附加合同保险责任有效期内,本公司承担下列保险责任: 一、满期生存保险金: 被保险人于本附加合同期满之日仍生存,本公司按保险金额给付“满期生存保险金”,保险责任终止。 二、身故保险金: 被保险人因意外伤害事故或疾病身故,本公司返还其所交保险费并按10%年增长率复利增值,保险责任终止。 前述所称“所交保险费”,趸交时指给付当时的趸交保险费,期交时以给付当时的年交保险费为准计算。 第三条责任免除 因下列情形之一,导致被保险人身故的,本公司不负给付保险金责任: 一、投保人、受益人对被保险人故意杀害、伤害; 二、被保险人故意犯罪或拒捕、故意自伤; 三、被保险人服用、吸食或注射毒品; 四、被保险人在本附加合同生效或复效之日起2年内自杀; 五、被保险人酒后驾驶、无照驾驶及驾驶无有效行驶证的机动交通工具; 六、被保险人患爱滋病(aids)成感染爱滋病毒(hiv呈阳性)期间; 七、战争、军事行动、暴乱或武装叛乱; 八、核爆炸、核辐射或核污染。 发生上述第四款情形,本附加合同终止,本公司对投保人退还保险单的现金价值。 发生上述其他情形,本附加合同终止,如投保人已交足2年以上保险费的,本公司退还保险单的现金价值;未交足2年保险费的,本公司扣除手续费后退还保险费。 第四条保险期间 本保险的保险期间分5年、10年、15年、20年和30年五种。 本公司所承担的保险责任自本公司同意承保、收取首期保险费并签发保险单的次日零时开始,至本合同约定终止时止。 第五条保险金额和保险费 本附加合同的保险金额由投保人和本公司约定并于保险单上载明。 投保人按照本附加合同约定向本公司支付保险费。分期支付保险费的,投保人支付首期保险费后,应当按约定的交费日期支付其余各期的保险费。 第六条如实告知 订立本附加合同时,本公司应向投保人明确说明本附加合同的条款内容,特别是责任免除条款,并可以就投保人、被保险人的有关情况提出书面询问,投保人、被保险人应当如实告知。 投保人、被保险人故意不履行如实告知义务的,本公司有权解除本附加合同;对于本附加合同解除前发生的保险事故,本公司不负给付保险金的责任,并不退还保险费。 投保人、被保险人因过失未履行如实告知义务,足以影响本公司决定是否同意承保或者提高保险费率的,本公司有权解除本附加合同;对保险事故的发生有严重影响的,对于本附加合同解除前发生的保险事故,本公司不负给付保险金的责任,但可扣除手续费后退还保险费。 第七条受益人的指定和变更 被保险人或者投保人可指定一人或数人为保险金受益人,受益人为数人时,应确定受益人顺序和受益份额,未确定份额的,各受益人按照相等份额享有受益权。 被保险人或者投保人可以变更受益人,但需书面通知本公司,由本公司在保险单上批注。投保人在指定和变更受益人时,须经被保险人书面同意。 第八条保险事故通知 投保人、被保险人或受益人应于知道或应当知道保险事故发生之日起5日内通知本公司。否则,投保人、被保险人或受益人应承担由于通知迟延致使本公司增加的勘查、检验等项费用。但因不可抗力导致的迟延除外。 第九条保险金的申请 一、满期生存保险金的申请 由受益人作为申请人填写保险金给付申请书,并凭下列证明、资料向本公司申请给付保险金: 1.主合同保险单或其他保险凭证; 2.最近一期交费收据;
合同编号:_____________ 拆迁人:___________________________________________ 法定代表人:_______________________________________ 职务:_____________________________________________ 电话:_____________________________________________ 地址:_____________________________________________ 邮编:_____________________________________________ 委托代理人:_______________________________________ 服务单位:_________________________________________ 地址:_____________________________________________ 职务:_____________________________________________ 电话:_____________________________________________ 被拆迁人:_________________________________________ 法定代表人:_______________________________________ 职务:_____________________________________________ 电话:_____________________________________________ 地址:_____________________________________________ 邮编:_____________________________________________ 委托代理人:_______________________________________ 服务单位:_________________________________________ 地址:_____________________________________________ 职务:_____________________________________________ 电话:_____________________________________________ 拆迁人经_________批准,在_________市_________地区进行项目建设,修建_________。拆迁人遵照国务院《城市房屋拆迁管理条例》和其他法律法规的规定,于_______年______月______日取得_______字_______号《拆迁许可证》。双方按照批准的拆迁安置方案规定,协商订立以下协议共同遵守: 第一条 被拆除房屋现状 (一)房屋所在地点:_________区(镇)_________街道(路)_______号,房屋的总楼层数______,房屋所在的楼层数______,房屋的朝向_________,被拆迁房屋的区位等级为_________,房屋产权性质_________,房屋结构类型_________。 (二)红线内占地面积_________平方米,总建筑面积_________平方米,其中产权证记载建筑面积_________平方米,无产权部分面积_________,房屋产权证号_________。房屋的用途_________,其中合法建筑面积中住宅建筑面积_________平方米,营业性用房建筑面积_________平方米,办公用房建筑面积_________平方米,工业仓储类用房建筑面积_________平方米。 (三)房屋内部设施及装璜情况 1.外墙:___________________________________________________ 2.内墙:___________________________________________________ 3.顶棚:___________________________________________________ 4.地面:___________________________________________________ 5.门窗:___________________________________________________ 6.厨房:___________________________________________________ 7.卫生间:_________________________________________________ 8.阳台:___________________________________________________ 9.电梯:___________________________________________________ 10.其他:__________________________________________________ (四)房屋的附属物及构筑物情况:附属物建筑面积_________平方米,经评估计人民币:_______________(¥_________) (五)营业性用房系沿[主干道、次干道、小街巷]。
日期: 合同投标 一、中华人民共和国从世界银行申请获得贷款,用于支付______项目的费用。部分贷款将用于支付工程建筑、______等各种合同。所有依世界银行指导原则具有资格的国家,都可参加招标。 二、中国______公司(以下简称a公司)邀请具有资格的投标者提供密封的标书,提供完成合同工程所需的劳力、材料、设备和服务。 三、具有资格的投标者可从以下地址获得更多的信息,或参看招标文件: 中国a公司 (地址) 四、第一位具有资格的投标者在交纳______美元(或人民币),并提交书面申请后,均可从上述地址获得招标文件。 五、每一份标书都要附一份投标保证书,且应不迟于______(时间)提交给a公司。 六、所有标书将在______(时间)当着投标者代表的面开标。 七、如果具有资格的国外投标者希望与一位中国国内的承包人组建合资公司,需在投标截止日期前30天提出要求。业主有权决定是否同意选定的国内承包人。 八、标前会议将在______(时间)______(地址)召开。 投标者须知 一、工程概述(根据具体情况写) 二、资金来源 (一)中华人民共和国向世界银行(以下简称ifi)申请一笔贷款,用以支付______工程。其中部分贷款将用于支付此合同工程。只有应中国政府的要求,根据贷款协议的条件,ifi才会同意付款。除中国外,任何组织不能从贷款协议中获得权利或取得贷款。 (二)世行贷款只用于支付瑞士和与中国有商贸关系世行成员国生产的产品和提供的服务。 (三)世行贷款不足的部分将由业主用中国政府提供的资金支付。 三、资金要求 (一)所有根据世行的“采购指导原则”具有资格的国家均可投标。 (二)本合同项下的一切货物、服务均应来自上述具有资格的国家。本合同项下的一切开支仅限于支付这样的货物和服务。 (三)货物、服务来源地与投标者国籍含义不同。 (四)为说明自己有资格中标,投标者应向业主提供(一)所规定的证明,保证有效地执行合同。为此,业主和中国a公司在公布中标者前,可要求投标者更新其先前提供的资格证明材料。投标者提供的材料应包括: (1)法律地位证明文件复本,注册地及主要经营场所。如果是合资公司,应提供合资者的材料。 (2)提供主要合同执行人的资格、经历证明材料。 (3)填写执行合同计划所需设备。 (4)填写可能的分包人。 (5)目前进行中涉及投标者的诉讼的情况。 (6)建设构想细节。 (五)投标者可更新资格证明申请,在投标日亲手交出。 (六)由两家或两家以上公司组成的合资企业应满足以下条件: (1)标书和投标成功后的协议书对所有合资人都有法律约束力。 (2)由所有合资人的授权签字人签署并提交一份委托书,提名合资人中的一个为主办人。 (3)合资主办人被授权承担义务,代表任何一位或全体合资人接受指导。整个合同的执行,包括款项支付仅由合资主办人办理。 (4)所有合资人根据合同条款对合同的执行共同负责。这点声明不仅要在上述委托书中,也要在标书和协议(投标成功时)中写明。 (5)随同标书应有一份合资伙伴间协议的副本。 (七)国内投标者、中外合作、合资投标者申请取得7.5%的优惠时,应按二十九条的要求提供证明合乎标准的材料。 四、投标费用 投标者承担准备和提交其标书所需的全部费用。无论投标情况怎样,业主和其代理人中国a公司都不负担这些费用。 五、现场参观
建设工程监理合同纠纷案1 成都市兴业建设工程监理有限公司与成都天欣实业有限公司建设工程监理合同纠纷案 四川省成都市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2008)成民终字第1907号 上诉人(原审原告)成都市兴业建设工程监理有限公司。住所地:成都市西城边街9号附1号。 法定代表人王永和,总经理。 委托代理人刘作梅,四川天澄门律师事务所律师。 被上诉人(原审被告)成都天欣实业有限公司。住所地:成都市新村河边街1号。 法定代表人吴卓越,董事长。 委托代理人袁恩鸿,男,xxxx年x月x日出生,汉族,住xx市x路x号。 上诉人成都市兴业建设工程监理有限公司(以下简称兴业公司)因与被上诉人成都天欣实业有限公司(以下简称天欣公司)建设工程监理合同纠纷一案,不服成都市金牛区人民法院(2008)金牛民初字第132号民事判决,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案,现已审理终结。 原判认定,2000年7月13日,兴业公司与天欣公司签订《成都市工程建设监理合同》一份,约定:天欣公司将其施工的位于成都市新村河边街1号“万福大厦”工程中的给排水、暖通、电力电照及设备安装、室内装饰工程委托给兴业公司实行监理,监理期限为12个月(2000年7月20日至2001年7月19日),监理费为18万元;若合同中任一方严重不按合同履行责任和义务,则另一方应提前28日以书面形式,明确通知对方合同终止日期;倘若合同终止是兴业公司以外的原因所导致的,天欣公司对兴业公司至终止日期前提供的服务应付给酬金。此后,该工程非因兴业公司的原因而停工,2007年该工程被拍卖。兴业公司于2007年12月17日诉至原审法院,要求天欣公司支付监理费18万元。 原判认为,兴业公司与天欣公司签订的《成都市工程建设监理合同》是双方当事人的真实意思表示,该协议的内容不违反法律、行政法规的强制性规定,应为有效。诉讼中,兴业公司认为其按合同约定实施了监理行为,天欣公司应向其支付监理费。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款关于“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据”及最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条关于“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。”的规定,兴业公司在举证期限内提交的监理日记不能证明其提供了服务,故对兴业公司要求天欣公司支付监理费18万元的请求不予支持。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十条,《中华人民共和国民法通则》第五条之规定,判决如下:驳回兴业公司的诉讼请求。案件受理费1950元,由兴业公司负担。 宣判后,原审原告兴业公司不服,向本院提起上诉,请求撤销原判,依法改判。其上诉的主要事实和理由为:1、兴业公司依约实施了监理行为,有工地例会纪要、工作会议纪要、工作联系单、监理备忘录、监理日记等材料为证。除了基础和主体土建的监理工作外,“万福大厦”其他工程的监理工作均由兴业公司完成。2、2001年7月之后,“万福大厦”多次停工、复工。2003年1月,“万福大厦”再次停工,此后再未复工,兴业公司派了监理工程师留守工地,并支付了大量工资。兴业公司在“万福大厦”被拍卖后提起本案诉讼,并未超过诉讼时效。 被上诉人天欣公司答辩称,兴业公司并未实施其所主张的监理工作,无权要求天欣公司支付监理费;2004年之后兴业公司也未向天欣公司主张过该笔监理费,故兴业公司的诉讼请求已超过诉讼时效。请求维持原判。 在本案二审中,兴业公司为支持其上诉请求,除重复一审证据外,还向本院提交了以下证据:1、成都市第三建筑工程公司于2008年6月13日出具的《有关万福大厦烂尾楼工程情况说明》一份,其中载明兴业公司实施监理行为的时间为2000年至2003年期间,拟证明兴业公司监理的工程项目及停工、复工情况;2、天欣公司与四川华西建设监理公司签订的《成都市建设监理合同文本》一份,拟证明四川华西建设监理公司监理的工程项目;3、关于四川华西建设监理公司更名的报告,拟证明该公司更名情况;4、监理资料一套,拟证明兴业公司履行监理工作的情况。对以上证据,天欣公司认为,证据1、2、4不是本案二审新证据,不同意质证;证据3与本案无关。本院经审查认为,证据1系成都市第三建筑工程公司于本案一审庭审结束后出具的,故属于本案二审新证据,但其中载明的内容不能直接证明本案待证事实,在缺乏其他证据印证的情况下,不能单独作为本案定案依据;证据2、3与本案缺乏关联性,本院不予采信;证据4依法不属于本案二审新证据,本院不予认定。 本院经审理查明的事实及采信的证据与原判基本一致。 在本案二审中,兴业公司认可以下事实:因“万福大厦”于2003年1月停工后未再复工,此后兴业公司未再实施监理行为,双方签订的《成都市建设监理合同文本》约定的监理工作至今未完成。 本院认为,《成都市工程建设监理合同》系兴业公司与天欣公司自愿签订,且不违反法律法规的规定,应属有效,对双方均具有法律约束力。一方面,根据合同约定,兴业公司负有对约定工程实施监理的义务,天欣公司则负有向兴业公司支付监理费18万元的义务。现兴业公司要求天欣公司向其支付合同约定的18万元监理费,应当证明其已依约实施完监理工作,但兴业公司并未能提供相应证据对该事实予以证实,且该公司认可合同约定的监理工程并未实际完工,该公司的监理工作至今未完成。在此情况下,兴业公司要求天欣公司支付合同约定的监理费18万元的请求,既不符合双方约定,也无法律依据,不能得到支持。另一方面,根据双方合同的约定及兴业公司的陈述,双方约定的监理期间截至2001年7月19日,且“万福大厦”在2003年1月停工后就未再复工,兴业公司也未再实施监理行为,而天欣公司从未向兴业公司支付监理费,据此,应认定兴业公司至迟在2003年1月就应当知道其权利被侵害的事实。兴业公司主张其在2003年1月以后一直在向天欣公司主张权利,但天欣公司不予认可,而兴业公司并未提交证据对此予以证实,应自行承担举证不能的法律后果,故兴业公司的该项主张不能成立。根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条关于“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年,法律另有规定的除外”及第一百三十七条关于“诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起算”的规定,兴业公司迟至2007年12月17日才提起本案之诉,已超过法定诉讼时效,丧失胜诉权。综合上述分析,兴业公司的上诉理由不能成立。原判正确,应予维持。
电渣压力焊是建设部重点推广的粗直径钢筋连接技术,特别适用于钢筋混凝土结构中的竖向钢筋或斜向钢筋焊接。对于电渣压力焊施工合同你了解多少 以下是小编为大家整理的电渣压力焊施工合同范文,欢迎参考阅读。 电渣压力焊施工合同范文1 甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)电话号码:身份证号码:家庭住址: 根据《中华人民共和国合同法》,结合该工程具体特点,经甲乙双方共同协商,甲方决定将工程项目部分劳务分承包给乙方。为维护双方合法权益,明确双方责任和义务,特签定以下协议条款,以共同遵照执行。 第一条、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 第二条、承包方式: 承包方式:包工、包使用机械工具,包电焊条及焊剂材料。 第三条、承包范围: 1、主体结构中,柱子主筋竖向焊接,其钢筋型号为12至20几种,并按要求每层提供合格的焊接试件,如试拉不合格将提供双数试件至合格为止,其产生费用由乙方承担。 2、焊接所使用机械工具、材料进出场费及二次搬运费,甲方只提供配电箱总电源。 3、原则上本工程甲方不出点工,除因图纸修改造成做好的成品返工而发生的人工,此人工数量甲方根据事实而定。如图纸更改在工作未做之前,将不调整工价或点工。 4、达到安全、文明样板工地相关的一切工作。 第四条:材料、机具供应与消耗: 1、工程所用钢筋由甲方按钢筋下料表提供规格,乙方按图进行钢筋焊接。 2、乙方如借用甲方机具设备使用、因操作不当造成的损坏由乙方赔偿,甲方直接在乙方工程款中扣除。 第五条、安全生产: 1、甲乙双方均应以对现场施工人员进行严格管理预防安全事故发生,并经常进行安全教育及培训,搞好安全生产。非乙方原因造成的安全事故,由责任方承担一切责任和费用;由乙方原因造成的安全事故,其事故费用由乙方自行承担。 2、乙方工人非因工伤亡,费用由乙方自行处理。 第六条、优质工程保证金: 乙方进场前必须向甲方支付优质工程保证金,工程保证金为1000元。待质监站结构验收核定为结构优质工程后,保证金全数归还乙方。否则,此款项作为乙方向甲方的质量赔偿金,自动放弃。 第七条、工程价款及结算方式: 1、严格按照工程施工图及设计变更依据,计算焊接头工程量,不分规格型号,其综合单价为1.5元∕个,不再计取任何费用。 2、施工期内,如因乙方提出加价或停工(不管任何原因),按完成工程量包干价格的50﹪结算工程款,优质工程保证金不予退还。 3、施工期内,如因乙方组织不力达不到甲方的工期、质量要求,不服从现场管理,或中途退场,甲方可单方面解除本合同,结算单价按完成工程量的承包单价的50﹪结算。优质工程保证金不予退还。 第八条、工期、质量: 1、工期:开工时间:年月日,完成时间:年月日,交工时间:年月日(以甲方现场制定工期计划为准)。 2、质量:结构验收确保达到优质工程质量标准。 3、对工程中出现的质量问题,任何时候,经检查后必须根据整改单及时整改、整改达到要求后方可进行下一道工序施工,若不及时整改,甲方有权根据情节轻重作罚款,清退出场等处理。 4、每层焊接质量必须达到一次性验收合格,如因质量问题不能通过验收,将每层处以500元罚款。 5、结构工程质量若达不到本合同约定的质量标准,乙方应按照甲方的要求进行返工,并承担返工费用,直至达到标准为止。经返工后仍达不到要求,乙方承担违约责任,甲方办理最终结算时按乙方承包综合单价下浮10﹪进行结算。 第九条、双方职责: 1、甲方责任: a、施工场地具备施工条件,并在乙方开工后继续协助乙方解决以上事宜之遗留。 b、负责现场施工技术交底、施工质量监督,检查、督促乙方严格按照工程形象进度及设计施工图纸、施工验收规范进行施工,并有权根据项目现场施工管理制度做出相应处罚措施。 c、为乙方进场人员提供临建设施,并开办内部食堂以方便民工就餐。 2、乙方职责: a、按甲方通知进场,三天内及时组织身体素质好,具有中级以上技术能力,十八周岁至四十五周岁身体健康的青年工人6名进场:施工高峰期确保10人以上。进场时必须向甲方提供施工人员名册、登记像、身份证复印件、计划生育证、职业技能岗位培训合格证书。 b、负责按图施工,确保工程质量,在甲方管理人员指挥下进行施工。
交通事故 第二条凡经本市公安交通管理部门检验合格并核发车辆驾驶执照牌号及完税凭证的自行车,均可参加自行车第三者责任保险。 保险责任与赔偿限额 第三条保险自行车行驶在本市道路上所发生的道路交通事故,致使第三者遭受人身伤亡或其财产的直接损失,依法应由被保险人承担的经济赔偿责任,保险人负责赔偿。每次事故最高赔偿限额为人民币贰万元整。 责任免除 第四条保险人对下列情况不负赔偿责任: 一、保险自行车全车或其零部件及车上所载物品的损失或失窃; 二、使用自行车时带人(公安交通管理部门允许的情况除外)而发生道路交通事故所造成的人身伤亡或财产损失; 三、使用自行车者及携带人员的人身伤亡; 四、使用自行车者的故意或违法行为; 五、因保险责任范围内的事故所造成的各项间接损失及费用; 六、其他不属于保险责任范围内的损失和费用。 保险期限 第五条保险期限为一年,自起保日的零时起至期满日的二十四时止。期满续保,另办手续,中途不办理退保。 保险费 第六条全年保险费为人民币5元整。 被保险人义务 第七条被保险人应在保险人签发保险单的同时,一次交清保险费。 第八条被保险人应做好保险自行车的维护保养工作,使自行车保持适合正常行驶状态。 第九条被保险人应自觉遵守道路交通法规。发生交通事故后应采取合理抢救保护措施,并立即向公安交通管理部门报告,同时通知保险人。 第十条被保险人不履行上述条款的义务,保险人有权拒绝赔偿。 赔偿处理 第十一条被保险人在索赔时,应向保险人提供有效的保险单、事故证明、公安交通管理部门出具的事故调解书或法院裁决书、有关费用单证、损失清单及有关医院伤残证明,以及保险人认为必须提供的其他证明。保险人应当迅速进行审核,并根据保险责任在赔偿限额内及时赔付。 第十二条被保险人如有虚报或制造假案等欺骗行为,经查明后保险人有权拒绝赔偿或追回已付保险金。情节严重的将追究其法律责任。 第十三条被保险人自行承诺或支付的费用,保险人有权重新核定或拒绝赔偿。 第十四条保险人只负被保险人依法应承担的经济赔偿责任,事故善后工作由被保险人自行处理。 第十五条为增强被保险人的交通安全责任心,每次第三者责任事故绝对免赔额为人民币50元整。 第十六条保险人对每一事故均为一次性赔付结案,一经赔付,该次事故的保险责任即行终止,不再负责。 第十七条每次事故处理并赔付后,保险单继续有效,直至保险期满。 第十八条被保险人自交通事故处理结案之日起应于六个月内提交第十一条所规定的各种必要单证或从保险人通知被保险人领取保险金之日起一年内办理保险金领取手续。 争议处理 第十九条被保险人和保险人发生争议不能达成协议时,可申请仲裁机关仲裁或向人民法院提起诉讼。
合同编号:_______ 签订合同双方: 建设单位:______________________(以下简称甲方) 咨询单位:______________________(以下简称乙方) 为使____建筑安装工程的构想科学,设计和施工经济、合理,建设速度快,误差小,经甲乙双方充分协商,特订立本合同。 第一条甲方应于____年____月____日以前将规划局红线图、政府部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。 第二条乙方根据甲方要求,对____建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究,最后编制出设计任务书及匡算表,于____年____月日以前交付甲方。 第三条甲方根据国家计委颁发试行的《工程设计收费标准》,承付乙方咨询费____元。自本合同签订之日起____日内,甲方先付给乙方____元,待乙方将设计任务书及匡算表交付甲方后____日内,再付给乙方____元。 第四条为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费,由甲方负担。 第五条甲方的违约责任: 1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料,乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。 2.甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费,迟延一天,按迟延交付款额支付违约金___‰。 3.甲方如果中途中断咨询请求,乙方咨询工作已经过半的,应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半,按总咨询费的___%收费。 第六条乙方的违约责任: 1.乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表,迟延一天,按总咨询费金额数罚款____‰。 2.乙方如中途中断咨询,应按总咨询费向甲方交付罚款。 3.乙方所提供的技术咨询服务,因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的人应负责赔偿。 第七条其他。 本合同一经签订后不得随意更改。如有未尽事宜,双方另行协商。 本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。合同副本一式____份,分别交建筑工程主管部门、建委、____等单位各一份。 甲方:________________________ 乙方:________________________ 地址:________________________ 地址:________________________ 授权代表:____________________ 授权代表:____________________ 电话:__________ 传真:_______ 电话:________ 传真:___________ 联系人:______________________ 联系人:_______________________ ____年____月____日签订 ____年____月____日签订 说明: 1、本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考,当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整,切勿套用。订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士。 2、本合同示范文本由中国经济贸易仲裁委员会深圳分会提供。