出卖方：???? (本人)(法定代表人)姓名：_____国籍：_____ (身份证)(护照)(营业执照号码)：_____ 地址：? 邮政编码：_____联系电话：_____ 委托代理人：_____国籍：_____电话：_____ 地址：_____邮政编码：_____ 买受方：? (本人)(法定代表人)姓名：_____国籍：_____ (身份证)(护照)(营业执照号码)：_____ 地址：? 邮政编码：_____联系电话：_____ 委托代理人：_____国籍：_____电话：_____ 地址：_____邮政编码：_____ 第一条?房屋的基本情况 出卖方房屋(以下简称该房屋)坐落于_____;位于第_____层，共_____(套)(间)，房屋结构为_____，建筑面积_____平方米(其中实际建筑面积_____平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_____平方米)，房屋用途为_____;该房屋平面图见本合同附件一，该房屋内部附着设施见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号)(房地产权证号)为_____。 第二条?房屋面积的特殊约定 本合同第一条所约定的面积为(出卖方暂测)(原产权证上标明)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。 该房屋交付时，房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±_____%(不包括±_____%)时，房价款保持不变。 实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±_____%(包括±_____%)时，甲乙双方同意按下述第_____种方式处理： 1.买受方有权提出退房，出卖方须在买受方提出退房要求之日起_____天内将买受方已付款退还给买受方，并按_____利率付给利息。 2.每平方米价格保持不变，房价款总金额按实际面积调整。 3._______________________________。 第三条?土地使用权性质 该房屋相应的土地使用权取得方式为_____;土地使用权年限自___年__月__日至___年__月__日止。以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为_____;该房屋买卖后，按照有关规定，买受方(必须)(无须)补办土地使用权出让手续。 第四条?价格 按(总建筑面积)(实际建筑面积)计算，该房屋售价为(?币)每平方米_____元，总金额为(?币)___亿___千___百___拾___万___千___百___拾___元整。 第五条?付款方式 买受方应于本合同生效之日向出卖方支付定金(?币)___亿___千___百___拾___万___千___百___拾___元整，并应于本合同生效之日起_____日内将该房屋全部价款付给出卖方。具体付款方式可由双方另行约定。 第六条?交付期限 出卖方应于本合同生效之日起三十日内，将该房屋的产权证书交给买受方，并应收到该房屋全部价款之日起_____日内，将该房屋付给买受方。 第七条?买受方逾期付款的违约责任 买受方如未按本合同第四条规定的时间付款，出卖方对买受方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，月利息按_____计算。逾期超过____天后，即视为买受方不履行本合同。届时，出卖方有权按下述第____种约定，追究买受方的违约责任。 1.终止合同，买受方按累计应付款的_____%向出卖方支付违约金。出卖方实际经济损失超过买受方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由买受方据实赔偿。 2.买受方按累计应付款的_____%向出卖方支付违约金，合同继续履行。 3._______________________________。 第八条?出卖方逾期交付房屋的违约责任 除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，出卖方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给买受方使用，买受方有权按已交付的房价款向出卖方追究违约利息。按本合同第十一条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，月利息在_____个月内按_____利率计算;自第_____个月起，月利息则按_____利率计算。逾期超过_____个月，则视为出卖方不履行本合同，买受方有权按下列第_____种约定，追究出卖方的违约责任。 1.终止合同，出卖方按买受方累计已付款的_____%向买受方支付违约金。乙方实际经济损失超过出卖方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。 2.出卖方按买受方累计已付款的_____%向买受方支付违约金，合同继续履行。

建材订货合同 甲方(需方)：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 乙方(供方)：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 第一条 甲方向乙方订货总值为人民币____元。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列 材料名称及花色 规格(毫米)及型号 质量标准或技术指标 计量单位 单价(元) 合计(元) 第二条 产品包装规格及费用________________________________________ 第三条 验收方法________________________________________________ 第四条 货款及费用等付款及结算办法________________________________ 第五条 交货规定 1.交货方式：________________________________________________ 2.交货地点：________________________________________________ 3.交货日期：________________________________________________ 4.运输费：____________________________________________________ 第六条 经济责任 (一)乙方的责任： 1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的____%向甲方偿付逾期交货的违约金。 2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。 3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值____%的罚金付给甲方。 4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值____%的罚金。 (二)甲方的责任： 1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值____%的罚金。 甲方(需方)：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 乙方(供方)：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 第一条 甲方向乙方订货总值为人民币____元。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列 材料名称及花色 规格(毫米)及型号 质量标准或技术指标 计量单位 单价(元) 合计(元) 第二条 产品包装规格及费用________________________________________ 第三条 验收方法________________________________________________ 第四条 货款及费用等付款及结算办法________________________________ 第五条 交货规定 1.交货方式：________________________________________________ 2.交货地点：________________________________________________ 3.交货日期：________________________________________________

? ???________年______月______日________________为卖方和________________为买方。双方同意买卖________，其条款如下： 1．合同货物：____________________________________________ 2．产地：________________________________________________ 3．数量：________________________________________________ 4．商标：________________________________________________ 5．合同价格：____________________________________ 6．包装：________________________________________________ 7．付款条件：签订合同后买方于7个银行日内开出以卖方为受益人的，经确认的、不可撤销的、可分割、可转让的、不得分批装运的、无追索权的信用证。 8．装船：从卖方收到买方信用证日期算起，45天内予以装船。若发生买方所订船舶未按时到达装货，按本合同规定，卖方有权向买方索赔损毁／耽搁费，按总金额________％计算为限。因此，买方需向卖方提供银行保证。 9．保证金：卖方收到买方信用证的14个银行日内，向买方寄出________％的保证金或银行保函。若卖方不执行合同其保证金买方予以没收。 10．应附的单据：卖方向买方提供 （1）全套清洁提货单； （2）一式四份经签字的商业发票； （3）原产地证明书； （4）装箱单； （5）为出口________________所需的其他主要单据。 11．装船通知：卖方在规定的装货时间，至少14天前用电报方式将装船条件告知买方。买方或其代理人将装货船估计到达装货港的时间告知卖方。 12．其他条款：质量、数量和重量的检验可于装货港一次进行。若要求提供所需的其他证件，其办理手续费、领事签证费应由买方负担。 13．装船时间：当日13：00或次日8：00装船。 14．装货效率：每一个晴天工作日，除星期日，节假日外，每舱口进货为__

前?言 ××（以下简称甲方）是按照中华人民共和国法律组织并建立的独立法人。其总部设在××××。 ×××（以下简称甲方）其主要业务所在地设在×××××。 双方经过友好协商同意按《中华人民共和国中外合资经营企业法》就下列各条款及其附件的内容达成协议，签订本合同。 第一条?定义 除因特殊需要在本合同上下文中另有明确含义外，下列名词中词语在本合同中的定义如下： 1.1公司是指甲乙双方合资经营的××××公司。 1.2专有技术（know-how）是指×方从获得的按技术转让和许可证合同转让给公司的，为设计、生产、制造和销售本公司产品，以及为改进本公司这些产品进行技术改造所需的一切专有技术、知识、经验和技能。它包括技术资料、图纸、试验方法、试验报告、制造工艺、设备说明书、质量控制、计算机程序与应用、安装与调试方法、企业管理、销售、技术服务和×方通过其关联公司派遣的技术人员、管理人员与工人所掌握的各种经验、知识和技巧。 1.3专利（patent）是指×方从其关联公司得到，以×方在×国和其他国家已获取专利和将依据技术转让许可证合同转让给公司的发明。 1.4合同产品是指公司按本合同附件中所列的要求而设计、生产、制造、安装和调试的电站锅炉、工业锅炉和有关产品。 1.5工业锅炉是指压力小于××公斤/厘米2?，容量小于××吨/小时的蒸汽锅炉和不同容量等级的热水锅炉。 1.6电站锅炉是指容量大于或等于××mw，用于发电的锅炉。 1.7签字日期是指合资经营双方正式签订本合同的日期。 1.8批准日期是指中华人民共和国对外经济贸易部正式批准本合同的日期。 1.9成立日期是指在上述当局批准后，由工商行政管理局办理，注册登记，签发本公司营业执照的日期。 1.10筹备期是指成立日期后，不超过×个月这一段时间。 1.11开业日期是指筹备期结束，公司开始营业和生产的日期。 1.12合同是指本合同及其附件。 1.13关联公司是指合营任何一方具有法人地位的任何直接或间接的母公司及合营任何一方或直接或间接母公司的子公司。 1.14主管部门是指××。 第二条?公司名称、法定地址 2.1双方同意按照《中华人民共和国中外合资经营企业法》以及其它有关法律、法令和条例共同组成有限责任公司，其中文名称为××××，英文名称××，法定地址是×××。 2.2本公司的名称和地址未经甲乙双方一致书面同意，不得变更，本公司改组、变更或期满时，应分别报请对外经济贸易部批准和工商行政管理局变更或撤销注册。 2.3本公司是中华人民共和国法人，是有限责任公司。公司的一切活动应遵守中国有关的法律、法令、条例和规定。 2.4当公司合营期满、终止、解散或×方不再是公司资产拥有者时，×方同意在公司完成最后一个销售合同交货后，更改公司的名称，并使更改后的公司名称不再有“×××”或类似字样。×方和公司将尽最大努力在合营期满，终止或解散或×方不再是资产拥有者之后六个月内，完成公司名称的更改。 2.5根据业务发展需要，经董事会同意，报中华人民共和国对外经济贸易部批准，公司可在中国设立分公司、子公司、关联公司、办事处和代理机构，或在其他国家和地区设立销售机构。 第三条?宗旨、经营范围 3.1公司的宗旨是在中国设计、生产、制造和装配电站锅炉、工业锅炉和有关产品及服务，并在中国国内和国外销售这些产品，以获取合理的利润。经董事会决定，并经中国政府有关部门批准，公司可以从事其它适当的经营活动。 3.2公司的经营范围如下： （1）设计、生产、制造和销售各种电站锅炉、工业锅炉和其它有关产品； （2）装配、维修、保养和调试上述产品； （3）进口有关上述产品的原材料或部件，在国内外市场上销售上述产品。 3.3公司的生产、销售和发展规划如下： （1）初期目标： ××××年前公司达到年生产××千瓦电站锅炉和××蒸吨/时工业锅炉的能力。××××年前公司达到年生产能力××千瓦电站锅炉和××蒸吨/时的能力。 产品质量应达到国际标准并有合理的盈利。公司产品以××××千瓦电站锅炉为主。 （2）发展目标： ××××年以后根据市场需要，公司将把××千瓦电站锅炉和超临界参数××锅炉作为发展目标。 第四条?注册资本和投资 4.1公司××××年投资总额为××美元，注册资本为××美元，甲方认缴百分之××，为××美元，乙方认缴百分之××，为××美元。公司注册资本由甲乙双方按其出资比例分×期交付。每期的应缴数额如下：

出卖人：_________ 住所：_________ 邮编：_________ 营业执照号码：_________ 资格证书号码：_________ 法定代表人：_________ 联系电话：_________ 委托代理人：_________ 联系电话：_________ 买受人：_________ 国籍：_________ 性别：_________ 出生年月日：_________ 住所（址）：_________ 邮编：_________ 证件名称：_________ 号码：_________ 联系电话：_________ 委托／法定代理人：_________ 住所（址）：_________ 联系电话：_________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议： 第一条　项目建设依据 1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_________地块的国有土地使用权。 2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为：_________，土地使用权面积为：_________，买受人购买的商品房（以下简称该商品房）所在土地用途为：_________，土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。 3、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为：_________，建设工程规划许可证号为：_________，建筑工程施工许可证号为：_________，建设工程施工合同约定的开工日期为：_________，建设工程施工合同约定的竣工日期为：_________。 第二条　商品房情况 该商品房销售许可证号：_________。 商品房座落：_________区_________县_________路、道、街。 设计用途_________；建筑结构_________；建筑层数为_________层。 建筑面积_________平方米，其中：套内建筑面积_________平方米，公共部位分摊建筑面积_________平方米。 商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。 第三条　计价方式与价款 出卖人与买受人约定按下述第_________种方式计算该商品房价款： 1、按建筑面积计算，该商品房单位为（_________币）每平方米_________元，总金额（_________币）_________元。 2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为（_________币）每平方米_________元，总金额（_________币）_________元整。 3、按套（单元）计算，该商品房总价款为（_________币）_________元整。 4、_________。 第四条　付款方式及期限 买受人采取下列第_________种方式付款。

甲方(需方)：____________________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 乙方(供方)：____________________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 第一条 甲方向乙方订货总值为人民币____元。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列 材料名称及花色________________________________________ 规格(毫米)及型号________________________________________ 质量标准或技术指标________________________________________ 计量单位________________________________________ 单价(元)合计(元)________________________________________ 第二条 产品包装规格及费用________________________________________ 第三条 验收方法________________________________________________ 第四条 货款及费用等付款及结算办法________________________________ 第五条 交货规定 1.交货方式：________________________________________________ 2.交货地点：________________________________________________ 3.交货日期：________________________________________________ 4.运输费：____________________________________________________ 第六条 经济责任 (一)乙方的责任： 1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的____%向甲方偿付逾期交货的违约金。 2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。 3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值____%的罚金付给甲方。 4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值____%的罚金。 (二)甲方的责任： 1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值____%的罚金。 2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值____%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。 3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值____%的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。 4.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方延期提货部分货款总额____%的罚金。 5.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额____%付给乙方，延期罚金。 6.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。 第七条 产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的____%作为罚金付给甲方。 第八条 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额____%的补偿金。 第九条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前____天与甲方协商。 第十条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。 第十一条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。 第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下第( )项处理：(1)申请仲裁机构仲裁;(2)向人民法院起诉。 第十三条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

医疗器械产品订货合同 供方：___________________________ 需方：___________________________ 一、产品名称、型号、数量及金额 产品型号 产品名称 单价 订货数量 总金额　 二、交货地点：_____________________________________________。 三、交货时间：_____________________________________________。 四、运输方式及费用负担：供方送货；中铁快运，供方负担；需方自提。 五、付款条件：安装调试合格后即付全款。 六、验收标准：根据厂家出厂标准。 七、违约责任：双方协商。 八、包装标准：厂家出厂标准。 九、售后服务：调试安装合格日起，免费保修一年。一年后为有偿服务。 十、其他条款：_____________________________________________。 供方（盖章）：_________需方（盖章）：_________ 代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________ ________年_____月____日 _______年_____月_____日

供方：______分配号：______ 需方：______合同编号：_____ 签订地点：________签订时间：____年__月__日 1.?产品名称、质量、数量 供货时间 2.?计量标准：需方有轨道衡，以轨道衡为准，途耗__%，无轨道衡则按供方矿石比重划线装车为准，其他损耗不负责任。 3.?验收标准方法及提出异议期限：按双方约定的质量为准，允许锰品位误差为__%，允许含水分__%。若超差，由需方保留原矿并电告供方，在30日内到需方，以共同取样化验为准;但过期以需方复验为准;若需方30日内未电告供方或需方未保留原矿或动用了矿石的，以供方原化验数据为准。 4.?运输方式及其费用负担：运输由供方代办到需方指定火车站。发车后，在__小时内电告需方：货物品种、数量、质量(猛、铁、磷)车号、发车日期等。短途运杂费每吨__元，火车运杂费凭铁路运单结算，每吨收服务费__元(交省锰矿公司)以上费用均由需方负担。 5.?价格：锰矿石按国家物价局、冶金工业部__规定执行，富猛渣按___规定执行，若国家价格变动，按新文件规定执行。 6.?结算方式及期限：供方托收承付，货到需方15天内付款(包括其他几项承付费用)。 7.违约责任：供方如有特殊原因不能及时供货，必须提前一个半月通知需方，否则按未发部分货款总额的1%承付违约金，需方不按时付款，按每日万分之___承付滞纳金。 8.?解决合同纠纷的方式：双方发生纠纷，协商解决。协调不成，向仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。(两者任选一) 9.?其他约定事项： 供方：_________________________需方：_________________________ 单位名称(章)：__单位名称(章)：__ 单位地址：_____单位地址：_____ 法定代表人：____法定代表人：____ 委托代理人：____委托代理人：____ 电话：______电话：_______ 传真：_______传真：_______ 开户银行：_____开户银行：_____ 帐号：_______帐号：_______ 邮政编码：_____邮政编码：_____

(原料名称)?采购合同 甲方(买方)：?合同编号： 乙方(卖方)：?签订地点：石家庄市行唐县 根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，订立本合同。 一、?标的物： 序号物资名称规格型号产地单位数量单价合价备注总?计￥：rmb(大写)： 1、最终数量以实际入库合格数量计算。 2、上述价格已包含货物、运输、包装、装卸、税金、利润等送到甲方指定地点的一切费用，不因市场变化等原因作任何调整。 二、质量标准： 按?执行，标准代号、编号和标准名称(如有)?。 1国家标准;2行业标准;3企业标准;3封存样品质量标准;5其他标准?。 三、乙方对质量负责的条件及期限 1、质量保证期为：自验收合格之日起?个月。 2、如果乙方知道或者应当知道所出卖产品存在质量缺陷，所承担的质量保证期限不受前款质量负责期限的约束，应依法承担相应责任。 3、如检验发现不符合本合同质量标准条款第二条规定，甲方有权拒绝付款，乙方对甲方造成的直接和间接损失应予赔偿。 四、包装标准、包装物的供应与回收 1、包装标准按?执行，标准代号、编号和标准名称?。 1国家标准;2行业标准;3企业标准;3封存样品质量标准;5其他标准?。 2、产品所需包装由乙方合理包装并符合技术附件的要求(如有)，适合水运和/或长途内陆运输，防潮，防湿，防震，防锈，符合甲方使用要求。危险品包装需符合?，如因包装不当对甲方或其他第三方造成的损失和责任均由乙方承担。 3、乙方应根据产品运输要求，于每件包装上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置及“此端向上”、“小心轻放”，“切勿受潮”等注意事项，任何由于包装不善而造成的损失由乙方承担。 4、包装物由乙方提供，不计费、不回收。 五、附随的必备品、配件、技术资料、工具数量及供应方法等 1、乙方对标的物的质量负责，产品均附质检报告单和/或质量保证书并符合技术附件的要求(如有)。 2、?。 六、运输方式、交货时间、交货地点： 1、乙方应该按照合同约定，于?年?月?日(分批次/一次性)交付甲方指定的工厂：?;收货人姓名：?电话： 2、乙方采用?运输，交付甲方前的一切费用均由乙方承担，甲方不承担任何费用。 七、验收标准、验收方法、提出异议： 1、甲方根据本合同第二条、第三条有关规定，对乙方交付的产品进行验收，但甲方的验收不免除乙方的任何质量责任和义务; 2、甲方验收方法：质量按合同约定的标准验收;数量按照甲方验收合格后的实际数量为准;外观检验包括产品的规格、型号、批号、重量是否与送货清单一致及合格证是否一致等; 3、甲方应在材料进厂验收后或使用过程中出现质量问题后7日内书面通知乙方提出异议，但有关权威部门认定不合格的或存在质量缺陷的，提出异议不受上述期限的限制。 八、结算与付款： 1、双方根据实际验收合格的数量进行结算货物总金额，甲方以现金/银行承兑汇票/转账形式向乙方支付货款; 2、付款方式：乙方提供全额增值税发票后，采用分期付款，即合同签订后预付总货款的%，货到厂后付总货款的?%，验收合合格后付总货款的?%，质保金为总货款的10%在验收合格满?个月后无息付清。 九、合同的解除 1、乙方不能按照甲方约定的时间交付钢材超过?日的，或交付的产品是假冒伪劣的; 2、乙方交付的产品不符合本合同约定的质量标准的。 十、违约责任： 1、乙方未能按照甲方要货的通知要求的时间交付的，甲方解除合同的，乙方按照本合同金额的?20?%向甲方支付违约金;甲方不解除合同的，乙方除了继续交付外，还要根据实际延误的时间，每逾1日，按照应交付合同金额的?1?%由乙方向甲方支付违约金; 2、乙方交付的产品经验收、检验、检测不符合本合同约定的，或交付的产品质量不合格的，甲方解除合同的，乙方按照本合同金额的?20?%向甲方支付违约金;甲方不解除合同的，乙方应当重新交付符合本合同约定的产品，因此造成的交付延误的，根据实际延误时间，每逾1日，按照应交付合同金额的?1?%由乙方向甲方支付违约金;

商品房买卖合同解读 开发商在其销售过程中经常销售广告和宣传资料中向购房者作出一些承诺，但往往在签订商品房买卖合同中却不将这些承诺写入合同中，由此经常造成开发商与购房者的一些纠纷，对于这种情况法律上是如何规定的呢 真实案例： 某房地产公司在销售其开发的商品房住宅小区时，在销售广告和宣传资料中，强调“零公摊”为小区住宅的最大优点，并通过与其他房屋的比较强调其性价比，还明确承诺联排毫宅及独栋别墅无公摊面积。2005年，王某与该房地产公司签订《商品房买卖合同》购买了该房屋。2007年，南宁市房产管理局向王某核发了涉诉房屋的所有权证书，产权证上在“附记”栏中注明其中之一含公摊面积10.29平方米。王某认为，房产公司在销售时承诺“零公摊”、而产权登记面积中却有10.29平方米的公摊，这部分面积的房款被告应予返还并支付利息。遂诉至法院，请求判如所请。 房产公司则答辩称：一、原、被告双方之间并没有关于“零公摊”的约定;二、合同约定的计价依据是建筑面积，故无论是否计算公摊面积，均不改变王某所购房屋按建筑面积计价的标准;三、在被告销售房屋时，县房产局所指定的测绘机构作出的测绘结果中，该别墅确实是没有公摊的;后因撤县并市，改由市房产局核发房产证，重新指定了另一家测绘公司负责测绘，改变了测绘方法才造成产权登记面积中“公摊面积”的出现，事实上，两种测绘方法所得的房屋建筑面积是基本一致的。 法院经审理认为：原告与被告之间的《商品房买卖合同》合法有效。虽然合同条款中并未明确记载有“零公摊”的约定，但被告在销售广告和宣传资料中，对“零公摊”作了具体的描述，并通过与其他房屋的比较强调其性价比，被告的这一承诺具体确定，对原告订立《商品房买卖合同》及价格的确定有重大影响，应当视为要约，虽然未载入合同，也应当视为合同内容。而根据涉诉房屋所有权证的记载，被告交付的房屋含有公摊面积，不符合“零公摊”的约定，被告应承担相应的违约责任。被告提供的证据尚不足以推翻具有公示效力的房屋所有权证书的记载。因此，原告要求被告返还公摊面积10.29平方米的购房款，符合法律规定，予以支持。 相关规定： 最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》 第三条　商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请，但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，应当视为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当视为合同内容，当事人违反的，应当承担违约责任。 律师点评： 最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定从很大程度上防止了开发商在商品房销售广告和宣传资料中进行虚假宣传，但是适用此规定需要注意的是，并不是开发商在广告中的所有宣传承诺都可以作为最终签订的商品房买卖合同的内容，根据规定商品房销售广告里的这种说明和允诺必须具体确定，且并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，才能被法院认定为合同内容。另外广告里的承诺必须不得违反我国法律、行政法规的禁止性规定，否则即使承诺具体确定也会因为违反法律、行政法规的禁止性规定而被法院认定无效。

合同号码： 签约日期： 买方： 卖方： 本合同由买卖双方缔结，用中、英文字写成，两种文体具有同等效力，按照下述条款，卖方同意售出买方同意购进以下商品： 「章名」第一部分 1.商品名称及规格 2.生产国别及制造厂商 3.单价（包装费用包括在内） 4.数量 5.总值 6.包装（适合海洋运输） 7.保险（除非另有协议，保险均由买方负责） 8.装船时间 9.装运口岸 10.目的口岸 11.装运唛头，卖方负责在每件货物上用牢固的不褪色的颜料明显地刷印或标明下述唛头，以及目的口岸、件号、毛重和净重、尺码和其它买方要求的标记。如系危险及／或有毒货物，卖方负责保证在每件货物上明显地标明货物的性质说明及习惯上被接受的标记。 12.付款条件：买方于货物装船时间前一个月通过＿＿＿＿＿＿银行开出以卖方为抬头的不可撤销信用证，卖方在货物装船启运后凭本合同交货条款第18条a款所列单据在开证银行议付贷款。上述信用证有效期将在装船后15天截止。 13.其它条件：除非经买方同意和接受，本合同其它一切有关事项均按第二部分交货条款之规定办理，该交货条款为本合同不可分的部分，本合同如有任何附加条款将自动地优先执行附加条款，如附加条款与本合同条款有抵触，则以附加条款为准。 「章名」第二部分 「章名」14.fob／fas条件 14.1.本合同项下货物的装运舱位由买方或买方的运输代理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿租订。 14.2.在fob条件下，卖方应负责将所订货物在本合同第8条所规定的装船期内按买方所通知的任何日期装上买方所指定的船只。 14.3.在fas条件下，卖方应负责将所订货物在本合同第8条所规定的装船期内按买方所通知的任何日期交到买方所指定船只的吊杆下。 14.4.货物装运日前10－15天，买方应以电报或电传通知卖方合同号、船只预计到港日期、装运数量及船运代理人的名称。以便卖方经与该船运代理人联系及安排货物的装运。卖方应将联系结果通过电报或电传及时报告买方。如买方因故需要变更船只或者船只比预先通知卖方的日期提前或推迟到达装运港口，买方或其船运代理人应及时通知卖方。卖方亦应与买方的运输代理或买方保持密切联系。 14.5.如买方所订船只到达装运港后，卖方不能在买方所通知的装船时间内将货物装上船只或将货物交到吊杆之下，卖方应负担买方的一切费用和损失，如空舱费、滞期

出售方（甲方）：________________ 地址：__________________________ 电话：__________________________ 购买方（乙方）：________________ 姓名：__________________________ 性别：__________________________ 出生日期：______________________ 国籍：__________________________ 身份证号码：____________________ 电话：__________________________ 地址：__________________________ 第一条　本合同依据中华人民共和国法律制定。 第二条　甲方经_______人民政府文件批准，取得位于_______市______________地段，占地面积?______________平方米的土地使用权，使用期限自______________至______________止，共计_______?年，土地所有权属中华人民共和国。 甲方在上述土地兴建楼宇，属______________结构，定名为______________?，由甲方出售。 第三条　乙方自愿向甲方购买上述楼宇内的第_______座（幢）_______楼_______单元，建筑面积为?______________平方米，占地（分摊面积_______平方米）_______平方米。由甲方于_______年_______月?_______日交付乙方使用，如遇特殊原因可延期交付使用，但延期不得超过三百六十天，特殊原因是： 1．人力不可抗拒的自然灾害； 2．施工中遇到异常的困难及重大技术问题不能及时解决； 3．其他非甲方所能控制的事件。 上述原因必须以_______市有关主管部门的证明文件为依据。 第四条　甲乙双方同意上述楼宇单元售价为_______币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰______拾______元_______角整。 付款方式由乙方按指定收款银行：___________________________ 账户名称：___________________?账号：_____________________?付款办法：_____________________ 第五条　乙方如未按本合同第四条第二款付款，甲方有权追索违约利息，以应付款之日起至实际付款之日止，按______________银行当时贷款利率计算利息。如乙方逾期三十天仍未付所欠款项和利息，甲方有权单方终止合同，将楼宇出售他人，出售之款不足以清还甲方之款时，甲方可向乙方追索；如转售盈利则盈利属甲方所有。 第六条　甲方如未按本合同第三条的规定将楼宇单元交付乙方使用，应按合同规定交付日第二天起至实际交付日止，以当时_______银行贷款利率计算利息，以补偿乙方的损失。 第七条　在签订本合同时，甲方应将乙方原认购时所交付的定金______________退回给乙方或抵作购楼价款。 第八条　甲方出售的楼宇须经______________市建筑质量检验部门验审合格，如质量不合格时，乙方有权提出退房，退房后甲方应将乙方付款在三十天内退回乙方。 第九条　乙方在交清购楼款后，由______________市房管部门发给房产权证书，业主即取得出租、抵押、转让等权利。 乙方在使用期间，有权享用与该楼宇有关联的公共通道、设施、活动场所，同时必须遵守中华人民共和国法律、法令和社会道德，维护公共设施和公共利益。 乙方所购楼宇只作______________使用。在使用期间不得擅自改变该楼宇结构，如有损坏应自费修缮。乙方购置的楼宇所占用的土地，按有关土地管理规定缴纳土地使用费。 第十条　乙方所购楼宇，如发生出租、抵押、转让等法律行为，应经　市公证处办理公证后，由______________市房产管理部门办理房产权转移、登记手续。 第十一条　本合同用钢笔填写的与打字油印的文字，均具有同等效力。 第十二条?本合同自签订并经______________市公证处公证之日起生效。 第十三条?如发生纠纷，双方应本着友好精神协商解决，不能解决时，按下列第______种方式解决； 1．向_____________________仲裁委员会申请仲裁； 2．依法向人民法院起诉， 本合同共_________页，为一式三份，甲乙双方各执一份，______________市公证处留存一份，均具有同等效力。 出售方（甲方）：______________ 法定代表人：__________________ 购买方（乙方）：______________ 法定代表人：______________

小额物资采购合同 买方: 卖方: 根据《中环人民共和国合同法》等相关法律法规，双方协商一致后订立本合同。 一、品牌、规格、数量等见附表，该附表作为附件经双方签章确认后与本合同具有同等法律效力。 二、货物价款：人民币 元。 三、交货时间：本合同签订后 工作日内。 四、交货地点：买方指定地点， 。 五、运费承担：卖方承担运费。 六、付款方式：银行转账，预付 元，货物验收合格后付款 元，质保期满后付清尾款。 七、发票提供：卖方收到款项后 日内开具交付买方。 八、质量保证：按国家相关标准执行。 九、货物交付：买方在卖方送货单上签章确认。 十、货物验收：买方在卖方交货时就货物的规格、质量、数量等进行初步检验，初步验收后 日内抽样质检，抽验合格后方为正式验收合格。 十一、质保期限：货物验货合格之日起 年。 十二、违约责任：卖方违约(含延期交货、质量不大要求等)应按合同总价款的30%支付违约金;若违约金不足弥补买方损失时，还应赔偿买方的损失，包括直接损失、可得利益损失及主张权利的费用(含诉讼费、交通费、律师费等)。 十三、争议解决：买方所在地人民法院诉讼。 十四、其他：本合同一式两份，双方各壹份，签章后生效。 买 方： 卖 方： 代 表: 代 表: 地 址: 地 址: 电 话: 电 话: 传 真： 传 真： 开户银行: 开户银行: 帐 号: 帐 号: 日 期： 日 期： 附表1：物资清单

仪器销售合同 摩托罗拉（中国）电子有限公司 (下称甲方)向摩托罗拉维修代理 ________________(下称乙方)销售仪器(见附件二确认函)?经协商，双方 达成协议如下： 甲方权利及义务 货物售价为： ?，甲方?收到该笔货款后,一周内交货. 甲方对所售货物,不承担任何后续的包括但不限于保修在内的各种义务. 乙方权利和义务 乙方应在合同签署后一周内支付货款. 乙方负责到甲方指定的地点提货，并负责货物的运输及支付运费. 乙方付款后享有合同货物的所有权. 转让、修改、解除与终止 未经对方书面许可，任何一方都不得转让本合同或本合同项下任何权利和义务。 2. 双方任何一方未履行合同所规定义务,另一方有权解除此合同. 签约双方的关系 除本合同明确规定外，乙方亦无权以任何明示或暗示的方式来代表甲方承担或产生任何义务、责任。 完整合同 合同经双方授权代表签字后自 年 ?月 ?日生效，有效期至 ?年 ?月 ?日。 此协议为一次性协议。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 本合同附件是本合同不可分割的部分。 六，备注 拍卖物品状况声明：此次拍卖活动中所有仪器不能够保证是外观完好无损的状态，且不排除有不能正常使用的情况。 摩托罗拉（中国）电子有限公司 ?公司 签字： ?签字： 授权代表： ?授权代表： 日期： 日期： 附件二、确认函（格式） 确认函 仪器名称： 致： ?， 贵司于2005年（ ?）月( ?)日在（motorola?e-support）网站进行对（ ）仪器的购买已经成功，成交价格为人民币 （ ）元，您选择（ ）付款方式，并请您持此确认函于2005年6月17日前到摩托罗拉（中国）电子有限公司签署仪器的销售合同及其办理相关销售手续。 ___________________________公司 摩托罗拉（中国）电子有限公司 个人通讯事业部 客户服务部 签字(盖章)______________________ 签字___________________ 日期 __________________________ 2005年6月（ ）日

? 甲方：____________________________ 乙方：____________________________ 甲乙双方遵循平等互利、共同发展的原则，就甲方经销乙方“_________”事宜，达成协议如下： 一、产品的价格、数量、金额 产品名称 规格 市场价格 （元/盒） 供货价格 （元/盒） 数量 （盒） 金额 （元） 备注 （大） 大盒____盒/件 ? ? ? ? ? （中） 中盒____盒/件 ? ? ? ? ? （小） 小盒____盒/件 ? ? ? ? ? 合计： 二、鉴于甲方具有经营保健食品的业务资格和销售保健食品的经验和能力，并且自愿申请接受乙方委托授权，成为“__________”在________的总经销。 三、本合同期限________个月，本合同终止后甲方有优先续签权。