建设工程设计合同(GF--2018--0210)（专业建设工程设计合同） 　　工程名称：______________________　　工程地点：______________________　　合同编号：______________________　　（由设计人编填）　　设计证书等级：__________________　　发包人：________________________　　设计人：________________________　　签订日期：______________________ 中华人民共和国建设部?? 国家工商行政管理局监制二000年三月??????????? 　　发包人：____________________________________________________________　　设计人：____________________________________________________________ 　　发包人委托设计人承担_________________工程设计，工程地点为____________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 　　第一条　本合同签订依据　　1．1　《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。　　1．2　国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。　　1．3　建设工程批准文件。 　　第二条　设计依据　　2．1　发包人给设计人的委托书或设计中标文件　　2．2　发包人提交的基础资料　　2．3　设计人采用的主要技术标准是：____________________________ 　　第三条　合同文件的优先次序　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：　　3．1　合同书　　3．2　中标函（文件）　　3．3　发包人要求及委托书　　3．4　投标书 　　第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）_________________________________ 　　第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间______________________________ 　　第六条　设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间_______________________________ 　　第七条　费用　　7．1　双方商定，本合同的设计费为_____________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。　　7．2　如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。 　　第八条　支付方式　　8．1　本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计___________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。　　8．2　设计人提交____________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计____________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50％，计_____________万元，施工图完成后，发包工结清设计费，不留尾款。　　8．3　双方委托银行代付代收有关费用。 　　第九条　双方责任　　9．1　发包人责任　　9．1　发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。　　9．1．2　发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。　　9．1．3　在合同履行期间，发包人要求终止或解除全同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。　　9．1．4　发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。　　9．1．5　发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。　　9．1．6　发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。　　9．1．7　发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。　　9．1．8　设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地产标准图由发包人负责解决。　　9．1．9　承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。　　9．2　设计人责任　　9．2．1　设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9．1．1、9．1．2 、9．1．4、9．1．5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。　　9．2．2　设计合理使用年限为______________________年。　　9．2．3　负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。　　9．2．4　设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的__________％。　　9．2．5　由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。　　9．2．6　合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。　　9．2．7　设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。 　　第十条　保密　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。 　　第十一条　仲裁　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第________种方式解决：　　（一）提交__________________仲裁委员会仲裁；　　（二）依法向人民法院起诉。 　　第十二条　合同生效及其他　　12．1　发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。　　12．2　设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。　　12．3　本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。　　12．4　发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。　　12．5　发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。　　12．6　由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。　　12．7　本合同双方签字盖章即生效，一式_________份，发包人___________份，设计人__________份。　　12．8　本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。　　12．9　双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。　　12．10　未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 ? 发包人名称：__________________　? 设计人名称：________________（盖章）　　　　　　　　　　　　　（盖章）???????????????????? 法定代表人：（签字）__________　　法定代表人：（签字）________委托代理人：（签字）__________　　委托代理人：（签字）________项目经理：（签字）____________　　项目经理：（签字）__________住所：________________________　　住所：______________________邮政编码：____________________　　邮政编码：__________________电话：________________________　? 电话：______________________传真：________________________　? 传真：______________________开户银行：____________________　? 开户银行：__________________银行帐号：____________________　　银行帐号：__________________建设行政主管部门备案：________　　鉴证意见：__________________（盖章）　　　　　　　　　　　　　 （盖章）??????????????????? 备案号：______________________　　经办人：____________________备案日期：_______年____月____日　 鉴证日期：____年____月____日

建设工程设计合同 　　　　　工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　（由设计人编填）　　　　　设计证书等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　设计人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　签订日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　　　　 　　　　　规划与国土资源局监制　　　　　　发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　设计人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　发包人委托勘察人承担＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程设计，经双方协商一致，签订本合同。　　　　第一条　本合同依据下列文件签订：　　1．1　《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。　　1．2　《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。　　1．3　《城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。　　1．4　国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。　　1．5　建设工程批准文件。　　　　第二条　本合同设计项目的内容：　　2．1　工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。　　2．2　设计指标　　　　┌──────┬─────┬──────┬───────┬─────┐　　│建设用地面积│建筑总面积│规定建筑面积│建筑高度或层数│建筑覆盖率│　　├──────┼─────┼──────┼───────┼─────┤　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　│　　└──────┴─────┴──────┴───────┴─────┘　　　　　　第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件：　　　　┌──┬────────────┬────┬──┬────┬────┐　　│序号│资料及文件名称　　　　　│文件编号│份数│提交日期│有关事宜│　　├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤　　│1　 │用地方案图　　　　　　　│　　　　│　　│　　　　│　　　　│　　├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤　　│2　 │《建设用地规划许可证》或│　　　　│　　│　　　　│　　　　│　　│　　│《土地使用权出让合同书》│　　　　│　　│　　　　│　　　　│　　├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤　　│3　 │　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　│　　　　│　　　　│　　├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤　　│4　 │　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　│　　　　│　　　　│　　├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤　　│5　 │　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　│　　　　│　　　　│　　├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤　　│6　 │　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　│　　　　│　　　　│　　├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　│　　　　│　　　　│　　├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　│　　　　│　　　　│　　└──┴────────────┴────┴──┴────┴────┘　　　　　　第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件：　　　　┌──┬───────┬──┬────┬────┐　　│序号│资料及文件名称│份数│提交日期│有关事宜│　　├──┼───────┼──┼────┼────┤　　│　　│　　　　　　　│　　│　　　　│　　　　│　　├──┼───────┼──┼────┼────┤　　│　　│　　　　　　　│　　│　　　　│　　　　│　　├──┼───────┼──┼────┼────┤　　│　　│　　　　　　　│　　│　　　　│　　　　│　　├──┼───────┼──┼────┼────┤　　│　　│　　　　　　　│　　│　　　　│　　　　│　　├──┼───────┼──┼────┼────┤　　│　　│　　　　　　　│　　│　　　　│　　　　│　　├──┼───────┼──┼────┼────┤　　│　　│　　　　　　　│　　│　　　　│　　　　│　　├──┼───────┼──┼────┼────┤　　│　　│　　　　　　　│　　│　　　　│　　　　│　　├──┼───────┼──┼────┼────┤　　│　　│　　　　　　　│　　│　　　　│　　　　│　　└──┴───────┴──┴────┴────┘　　　　　　第五条　本合同设计收费估算为＿＿＿＿元人民币。设计费支付进度详见下表。　　　　┌─────┬──────┬──────┬────────────────┐　　│付费次序　│占总设计费％│付费额（元）│付费时间（由交付设计文件所决定）│　　├─────┼──────┼──────┼────────────────┤　　│第一次付费│20％定金　　│　　　　　　│20％定金　　　　　　　　　　　　│　　├─────┼──────┼──────┼────────────────┤　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├─────┼──────┼──────┼────────────────┤　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├─────┼──────┼──────┼────────────────┤　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├─────┼──────┼──────┼────────────────┤　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├─────┼──────┼──────┼────────────────┤　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└─────┴──────┴──────┴────────────────┘　　　　说明：　　1．提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。　　2．在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。　　3．实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。　　4．本合同履行后，定金抵作设计费。　　　　第六条　双方责任　　6．1　发包人责任：　　6．1．1　发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进行设计。　　6．1．2　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。　　6．1．3　发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。　　在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。　　6．1．4　发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。　　6．1．5　发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。　　6．1．6　发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。　　6．2　设计人责任：　　6．2．1　设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，技术经济指标符合《建筑技术经济指标计算规定》，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。　　6．2．2　设计人采用的主要技术标准是：＿＿＿＿＿＿　　6．2．3　设计合理使用年限为＿＿＿＿＿＿年。　　6．2．4　设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。　　6．2．5　设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。　　6．2．6　设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。　　　　第七条　违约责任：　　7．1　在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人己付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。　　7．2　发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7．l条规定支付设计费。　　7．3　设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的＿＿＿＿%。　　7．4　由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。　　7．5　合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。　　　　第八条　其他　　8．1　发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。　　8．2　设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。　　8．3　本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商，发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。　　8．4　发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。　　8．5　发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。　　8．6　由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。　　8．7　本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由＿＿＿＿仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。　　8．8　本合同一式＿＿＿＿份，发包人＿＿＿＿份，设计人＿＿＿＿份。　　8．9　本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。　　8．10　本合同生效后，按规定到规划与国土资源局或其派出机构备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。　　8．11　本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。　　8．12　其它约定事项：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　发包人名称：　　　　　　　　　设计人名称：　　（盖章）　　　　　　　　　　　（盖章）　　法定代表人：（签字）　　　　　法定代表人：（签字）　　委托代理人：（签字）　　　　　委托代理人：（签字）　　住　　所：　　　　　　　　　　住　　所：　　邮政编码：　　　　　　　　　　邮政编码：　　电　　话：　　　　　　　　　　电　　话：　　传　　真：　　　　　　　　　　传　　真：　　开户银行：　　　　　　　　　　开户银行：　　银行帐号：　　　　　　　　　　银行帐号：　　建设行政主管部门备案：　　　　鉴证意见：　　备案号：　　　　　　　　　　　经办人：　　备案日期：　年　月　日　　　　鉴证日期：　年　月　日　　

建设工程设计合同(BF--2018--0212) 单位级别编号：_____________ 　　工程名称：______________________________________??? 工程编号：______________________________________??? 合同编号：______________________________________??? 发包人：________________________________________??? 设计人：________________________________________ ??? 发包人（甲方）与设计人（乙方）经协商一致签订本合同，合同条款如下：??? ??? 第一条? 合同签订依据??? 1．1? 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理条例》。??? 1．2? 国家及有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件。??? 1．3? 建设工程批准文件。见附件一。??? 1．4? 城市规划管理部门批准文件。见附件二。??? ??? 第二条? 工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资，双方相互提交的设计资料与设计文件。??? 2．1　设计内容涵盖甲方委托的该工程项目及项目中应包括的各专业，具体内容应以可行性研究报告、设计任务书、中标标书、双方认可的设计方案为准，如有需要补充的内容或仍有选择余地的问题，如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行约定。??? 2．2　发包人向设计人提交的设计资料见附表一，设计人向发包人提交的设计文件详见附表二，设计阶段、规模、投资见附表三。??? ??? 第三条? 设计收费及支付办法??? 3．1　本工程设计收费按照国家和现行收费标准执行。发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供设计图纸的，设计人可以收取最高不超过设计费三分之一的赶工费，赶工费数额为______________________元。??? 3．2　本工程设计收费详见附表三。本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的20％作为定金，设计合同履行后，定金可以抵做工程设计费。??? 3．3　设计人向发包人提交初步设计文件时，发包人向设计人拨付应付设计费总额的30％（不含定金）。??? 3．4　设计人向发包人提交施工图设计文件时，发包人向设计人按设计概算确定的设计费结清全部工程设计费。??? 3．5　对采用新技术、新工艺、新设备、新材料，有利于提高建设项目经济效益、环境效益和社会效益的，发包人和设计人可以在上浮25％的幅度内协商确定收费额。??? 3．6　设计周期超过12个月时，设计人与发包人可根据不同阶段完成的工作量增加设计费付款次数，金额与时间另行约定。??? 3．7　工程设计费用中不包括高大空间的风洞试验费用、幕墙检测费用、设计采用新结构新技术时发生的必要试验费用及其发生的各种设计审查费用。??? 3．8　钢结构工程加工详图和各类幕墙详图均由钢结构加工单位和专业公司负责完成。??? ??? 第四条? 双方责任??? 4．1? 发包人责任??? 4．1．1　如期向设计人提交本合同附表二规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。发包人对所提供资料的合法性、完整性、正确性及有效性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。??? 4．1．2　按约定的日期和数量付给设计人工程设计合同定金、工程设计费和约定的赶工费。??? 4．1．3　本工程建筑材料、设备的加工订货如需设计人员配合时，所需费用由发包人承担。??? 4．1．4　负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。??? 4．1．5　在不增加工程设计费总额情况下，发包人有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目，协助设计人办理技术合同中应由发包人办理的有关手续。技术合同可作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。??? 4．1．6　发包人要求设计人进行现场设计或派赴施工现场的设计人员时，应向设计人正式发出邀请书，并且负责设计人必要的工作条件，所需费用由发包人负担；发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另签订补充协议或技术咨询服务合同。上述费用不计入工程设计费总额之中。??? 4．2　设计人责任??? 4．2．1　设计人应按国家规定的技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的内容、进度要求及国家规定的文件份数提交质量合格的设计文件，并对其负责。??? 4．2．2　设计人在其设计文件中应注明本工程合理使用年限。??? 4．2．3　负责本合同工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构（和主要隐蔽工程）和竣工质量验收。??? ??? 第五条? 工程设计版权??? 本工程的设计版权属设计人所有，发包人有责任对此给予保护，保护内容应包括投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算机软件和专有技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。??? ??? 第六条? 设计变更与违约责任??? 6．1　由于发包人变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等，给设计人造成设计返工时，双方需重新商定提交文件的日期，返工前发包人要按实际返工工日向设计人支付费用或出具支付返工费用具体金额承诺，每人每工日按壹千元计算。如因上述变更导致重新设计的，则按本合同第七条7．3款执行，结清已完成工作量的设计费，终止本合同关系，重新签订合同。??? 6．2　由于发包人提交设计所需资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。??? 6．3　发包人未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时发包人从应付设计费之日的次日起计算，每延误一天，向设计人按应付该阶段工程设计费的___________支付违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行后继阶段工作，并以书面形式通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停建、缓建，发包人在事件发生之日后15日内按7．4条款向设计人结算设计费。??? 6．4　发包人违反本合同第五条约定，应向设计人支付违约金，其金额为发包人向设计人应支付全部设计费的两倍，并承担其他相应的法律责任。??? 6．5　由于设计人原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，设计人应从提交文件之日的次日起计算，每延误一天，减收该设计阶段设计费的___________作为违约金。??? 6．6　设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人的错误造成工程质量事故损失时，设计人除负责采取补救措施外，应减收、免收直接受损失部分的设计费。损失严重的，根据损失的程度和设计人责任大小赔偿发包人实际发生的部分经济损失，赔偿金额依据质量事故鉴定机构所确定的事故责任度进行，也可在质量事故发生后由双方协商确定。??? 6．7　发包人不履行合同时，设计人不返还定金，且发包人应按设计人实际完成工作量支付设计费；设计人不履行合同时，应双倍返还发包人定金，同时返还已收取的设计费。??? ??? 第七条? 合同生效、中止与结束??? 7．1　本合同经双方加盖公章，并由法定代表人签章或起授权的代理人签字方为有效。授权委托文件为本合同的一部分。本合同生效日期以双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。??? 7．2　本合同生效后，设计人负责将合同送勘察设计管理处备案，建设工程批准文件和城市规划管理部门批准文件不全时，发包人应提供齐全；双方认为必要时，可办理公证。??? 7．3　双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前15天书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件。未达成协议前，本合同继续有效。??? 7．4　因发包人原因要求中途停止设计工作的，已付定金不退还；当设计工作进行该设计阶段不足一半时，发包人应支付该设计阶段设计费的一半；设计工作进行到该设计阶段超过一半时，发包人应支付该设计阶段全部设计费。同时，按本条7．3款办理，结束本工程双方合同关系。??? 7．5　本合同以设计人向发包人提供本合同规定的全部工程设计文件，发包人按 本合同规定付清全部设计费之日起，终止本合同关系，本合同另有条款约定的除外。??? ??? 第八条? 不可抗力??? 本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行时，双方可协商解决，不受本合同有关条款的约束。??? ??? 第九条? 合同纠纷解决方式??? 本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，向规划委员会申请调解，调解不成时，采取下列第（? ）种方式解决：??? 1．向北京仲裁委员会申请仲裁；??? 2．向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁（限涉外合同）；??? 3．向有管辖权的人民法院提起诉讼。??? ??? 第十条? 未尽事宜??? 本合同未尽事宜由双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。双方签订的有关协议及双方承诺的往来电报、电传、传真、会议记要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。??? ??? 第十一条? 附加条款??? 本合同附加条款如下：___________________________________________________??? ??? 第十二条? 合同文本? 　本合同正副本一式_______份，正本_______份，副本_______份，甲乙双方各执正本_______份，甲方执副本_______份，乙方执副本_______份，其中送管理部门________份备案，需公证或投保时可适当增加副本。 合同签订地点：??????????????????????????????????????????? 发包人（公章）：_____________　　设计人（公章）：______________法定代表人：_________________? 　法定代表人：__________________授权签约代表：_______________　　授权签约代表：________________单位地址：___________________　　单位地址：____________________邮政编码：___________________??? 邮政编码：____________________开户银行：___________________　　开户银行：____________________开户账号：___________________　　开户账号：_______________________________年______月______日??? ____________年______月______日 规划委员会?? 制定????? 工商行政管理局??? 监制 年 月?????????????? 填写合同须知 ??? 一、凡在北京地区进行建设工程设计的发包人和设计人，可使用本合同文本；??? 二、使用本合同文本时，可对条款进行必要的补充；??? 三、本合同附件填写完毕附于合同后，双方应加盖骑缝章；??? 四、单位级别编号按勘查涉及管理处统一编号填写，本合同工程编号和合同编号由设计人编排；??? 五、本合同文本由规划委员会制定，工商行政管理局监制，任何单位和个人不得自行翻印。 ??? 附表一??? 发包人应以书面形式提交下列建设文件及设计资料 序号 文件内容 文件提交日??? 期 备?? 注  1 ? ? ?  2 ? ? ?  3 ? ? ?  4 ? ? ?  5 ? ? ?  

建设工程设计合同 建设工程设计合同?　　订立合同双方：?　　建设单位：＿＿＿＿，以下简称甲方；?　　设计单位：＿＿＿＿，以下简称乙方。?　　为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和＿＿批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。?　　第一条　工程名称、规模、投资额、建设地点?　　甲主委托乙方承担＿＿＿＿工程的设计项目，建筑安装面积为＿＿＿＿平方米，批准总投资为＿＿＿＿万元，建设地点在＿＿＿＿。?　　第二条　甲方的义务?　　１．甲方应在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在＿＿年＿＿月＿＿日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。?　　甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。?　　２．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。?　　３．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。?　　４．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。?　　５．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。?　　第三条　乙方的义务?　　１．乙方必须在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付初步设计文件；在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付技术设计文件；在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式＿＿份，技术设计文件一式＿＿份，施工图设计文件一式＿＿份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。＿＿年＿＿月＿＿日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。?　　（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（２）。）?　　２．乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。?　　３．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。?　　４．设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。?　　第四条　设计的修改和停止?　　１．甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按＿＿元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。?　　２．原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。?　　３．甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。?　　第五条　设计费的数量和交付办法?　　本设计合同生效后＿＿天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的２０％的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后＿＿天内，甲方应向乙方支付＿＿％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后＿＿天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。?　　第六条　奖励与违约责任?　　１．在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取＿＿％奖励乙方。?　　２．由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日＿＿元计算增付设计费。?　　３．甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。?　　４．由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误＿＿天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的＿＿％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。?　　５．因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。? 　　第七条　其它?　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。?　　本合同自＿＿年＿＿月＿＿日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。?　　在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。?　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。?　　建设单位（甲方）：　　　　　　　　　　　　设计单位（乙方）：?　　代表人：＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　代表人：＿＿＿＿?　　联系人：＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　联系人：＿＿＿＿?　　通讯处：＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　通讯处：＿＿＿＿?　　电话或电报：＿＿＿＿　　　　　　　　　　　电话或电报：＿＿＿＿?　　开户银行：＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　开户银行：＿＿＿＿?　　帐号：＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　帐号：＿＿＿＿?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿年＿＿月＿＿日订?　　附：?　　（１）＿＿＿＿设计项目收费表：?　　（２）＿＿＿＿工程设计补充协议书。?　　　　　　　　　　　　?＿＿＿＿设计项目收费表?　　附件１?┌──┬──┬───┬──┬────┬───┬───┬────┬───┐?│项目│项目│单位m2│设计│单位造价│工程款│投资估│设计费收│设计费│?│编号│名称│　　　│内容│(元/m2)?│量m2　│算(元)│费率(％)│(元)　│?├──┼──┼───┼──┼────┼───┼───┼────┼───┤?│　　│　　│　　　│　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　│　　　│?├──┼──┼───┼──┼────┼───┼───┼────┼───┤?│　　│　　│　　　│　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　│　　　│?├──┼──┼───┼──┼────┼───┼───┼────┼───┤?│　　│　　│　　　│　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　│　　　│?├──┴──┴───┴──┴────┴───┴───┴────┴───┤?│　　本工程委托设计共　项　m2投资估算总计　元，估计设计费总计　元。签│?│订合同时由甲方付给乙方设计费50%，暂按　元拨付。　　　　　　　　　　?│?└──────────────────────────────────┘?　　注：投资估算为甲方所提，设计后的投资金额以批准的初步设计概算或修正设计概算为准。?　　　　建设单位：（盖章）　　　　设计单位：（盖章）?　　　　基建负责人：　　　　　　　基建负责人：?　　　　　　　　　　　　　　　　　签订收费协议　　年　　月　　日?　　附件２?　　　　　　　　　　　?＿＿＿＿工程设计补充协议书?　　本协议依据　号建筑设计合同签订，为原合同的附件。?　　　　　　　　　　业经　　需编制　　设计，双方协定：?　　一、甲方应按时交下列建设文件设计基础资料：?┌───────────┬────────────┬─────────┐?│　　　　序　　号　　　│　　　文件和资料名称　　│交付日期（或期间）│?├───────────┼────────────┼─────────┤?│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│?├───────────┼────────────┼─────────┤?│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│?├───────────┼────────────┼─────────┤?│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│?└───────────┴────────────┴─────────┘?　　二、乙方在甲方按时提交上述文件、资料的前提下，应按时交付下列设计文件：┌───┬─────────────────────┬────────┐?│序　号│　　　　　　设计文件名称和内容　　　　　　│　　交付日期　　│?├───┼─────────────────────┼────────┤?│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│?├───┼─────────────────────┼────────┤?│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│?└───┴─────────────────────┴────────┘?　　建设单位　　（盖章）　　　设计单位：（盖章）?　　基建负责人　　　　　　　　设计室主任：?　　签订协议日期　　　年　　月　　日

建设工程设计合同标准版 建设单位：____，以下简称甲方； 设计单位：____，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条　工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____. 第二条　甲方的义务 1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文 件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 第三条　乙方的义务 1.乙方必须在__年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件；在__年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件；在__年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。__年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。 (大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。) 2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。 3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。 4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。 第四条　设计的修改和停止 1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按__元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。 2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。 3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。 第五条　设计费的数量和交付办法 本设计合同生效后__天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后__天内，甲方应向乙方支付__%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后__天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。 第六条　奖励与违约责任 1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。 2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日__元计算增付设计费。 3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。 4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误__天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的__%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。 5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。 第七条　其它_________________________________. 本合同自__年__月__日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。 在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式__份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。 建设单位(甲方)：　　　　　　　　　　　设计单位(乙方)： 代表人：____　　　　　　　　　　　　　代表人：____ 联系人：____　　　　　　　　　　　　　联系人：____ 通讯处：____　　　　　　　　　　　　　通讯处：____

建设工程设计合同(样式一) 　　订立合同双方：　　建设单位：＿＿＿＿，以下简称甲方；　　设计单位：＿＿＿＿，以下简称乙方。　　为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和＿＿批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。　　 　　第一条　工程名称、规模、投资额、建设地点　　甲主委托乙方承担＿＿＿＿工程的设计项目，建筑安装面积为＿＿＿＿平方米，批准总投资为＿＿＿＿万元，建设地点在＿＿＿＿。　　 　　第二条　甲方的义务　　１．甲方应在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在＿＿年＿＿月＿＿日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。　　甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。　　２．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。　　３．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。　　４．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。　　５．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。　　 　　第三条　乙方的义务　　１．乙方必须在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付初步设计文件；在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付技术设计文件；在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式＿＿份，技术设计文件一式＿＿份，施工图设计文件一式＿＿份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。＿＿年＿＿月＿＿日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。　　（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（２）。）　　２．乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。　　３．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。　　４．设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。　　 　　第四条　设计的修改和停止　　１．甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按＿＿元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。　　２．原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。　　３．甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。　　 　　第五条　设计费的数量和交付办法　　本设计合同生效后＿＿天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的２０％的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后＿＿天内，甲方应向乙方支付＿＿％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后＿＿天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。　　 　　第六条　奖励与违约责任　　１．在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取＿＿％奖励乙方。　　２．由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日＿＿元计算增付设计费。　　３．甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。　　４．由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误＿＿天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的＿＿％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。　　５．因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。　　 　　第七条　其它　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。　　本合同自＿＿年＿＿月＿＿日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。　　在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉（仲裁或诉讼选择一种）。　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。　　建设单位（甲方）：　　　　　　　　　　　　设计单位（乙方）：　　代表人：＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　代表人：＿＿＿＿　　联系人：＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　联系人：＿＿＿＿　　通讯处：＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　通讯处：＿＿＿＿　　电话或电报：＿＿＿＿　　　　　　　　　　　电话或电报：＿＿＿＿　　开户银行：＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　开户银行：＿＿＿＿　　帐号：＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　帐号：＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿年＿＿月＿＿日订　　附：　　（１）＿＿＿＿设计项目收费表：　　（２）＿＿＿＿工程设计补充协议书。　　附件１ 　　 ＿＿＿＿设计项目收费表　　┌──┬──┬───┬──┬────┬───┬───┬────┬───┐　　│项目│项目│单位│设计│单位造价│工程款│投资估│设计费收│设计费│　　│编号│名称│　　　│内容│(元/) │量　│算(元)│费率(％)│(元)　│　　├──┼──┼───┼──┼────┼───┼───┼────┼───┤　　│　　│　　│　　　│　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　│　　　│　　├──┼──┼───┼──┼────┼───┼───┼────┼───┤　　│　　│　　│　　　│　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　│　　　│　　├──┼──┼───┼──┼────┼───┼───┼────┼───┤　　│　　│　　│　　　│　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　│　　　│　　├──┴──┴───┴──┴────┴───┴───┴────┴───┤　　│　　本工程委托设计共　项　投资估算总计　元，估计设计费总计　元。签│　　│订合同时由甲方付给乙方设计费50%，暂按　元拨付。　　　　　　　　　　 │　　└──────────────────────────────────┘　　　　注：投资估算为甲方所提，设计后的投资金额以批准的初步设计概算或修正设计概算为准。　　建设单位：（盖章）　　　　设计单位：（盖章）　　基建负责人：　　　　　　　基建负责人：　　　　　　　　　　　　　　签订收费协议　　年　　月　　日　　附件２ 　　 ＿＿＿＿工程设计补充协议书　　本协议依据　号建筑设计合同签订，为原合同的附件。　　　　　　　业经　　需编制　　设计，双方协定：　　 　　一、甲方应按时交下列建设文件设计基础资料：　　　　┌───────────┬────────────┬─────────┐　　│　　　　序　　号　　　│　　　文件和资料名称　　│交付日期（或期间）│　　├───────────┼────────────┼─────────┤　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　├───────────┼────────────┼─────────┤　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　├───────────┼────────────┼─────────┤　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　└───────────┴────────────┴─────────┘　　　　 　　二、乙方在甲方按时提交上述文件、资料的前提下，应按时交付下列设计文件：　　　　┌───┬─────────────────────┬────────┐　　│序　号│　　　　　　设计文件名称和内容　　　　　　│　　交付日期　　│　　├───┼─────────────────────┼────────┤　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　├───┼─────────────────────┼────────┤　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　└───┴─────────────────────┴────────┘　　　　建设单位　　（盖章）　　　设计单位：（盖章）　　基建负责人　　　　　　　　设计室主任：　　签订协议日期　　　年　　月　　日

建设工程设计合同(样式二) 　　订立合同双方：　　　　建设单位：＿＿＿＿＿，以下简称甲方；　　设计单位：＿＿＿＿＿，以下简称乙方；　　　　经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。　　　　 第一条　工程名称、规模、投资额、建设地点　　甲方委托乙方承担＿＿＿＿工程的设计项目，建筑安装面积为＿＿＿＿＿平方米，批准总投资为＿＿＿万元，建设地点在＿＿＿＿。　　　　 第二条　甲方的义务　　　　１．甲方应在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。　　甲方对上述资料的准确性负责。　　２．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。　　３．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。　　４．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。　　５．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。　　６．甲方对乙方的设计成果负有保密义务，未经许可，不得转让给第三方重复使用。　　　　 第三条　乙方的义务　　　　１．乙方必须在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付初步设计文件；在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付技术设计文件；在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式＿＿＿份，技术设计文件一式＿＿＿份，施工图设计文件一式＿＿＿份，甲方另需增添文件份数需要模型费，另行收费。＿＿＿年＿＿月＿＿日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概算文件、材料设备清单）。　　（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同。具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（２）。　　２．乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。　　３．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。　　４．设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。　　　　 第四条　设计的修改和停止　　　　１．甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按＿＿＿元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。　　２．原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。　　３．甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。　　　　 第五条　设计费的数量和交付办法　　本设计合同生效后＿＿＿天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的＿＿＿＿％的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后＿＿＿天内，甲方应向乙方支付＿＿＿＿％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后＿＿＿天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。　　　　 第六条　奖励与违约责任　　　　１．在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取＿＿＿％奖励乙方。　　２．由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日＿＿＿元计算增付设计费。　　３．甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。　　４．由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误＿＿＿天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的＿＿＿＿％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。　　５．因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付相应的赔偿责任。　　　　 第七条　其它　　　　　（略）　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。　　　　 第八条　效力　　本合同自＿＿＿年＿＿月＿＿日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力。但不得与本合同内容抵触。　　在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向＿＿＿仲裁委员会申请仲裁（向人民法院起诉）。　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿＿＿份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。　　　　建设单位（甲方）：　　　　　　　　　设计单位（乙方）：　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿　　　　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿　　联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　通讯处：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　通讯处：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　电话或电报：＿＿＿＿＿＿＿　　　　　电话或电报：＿＿＿＿＿＿＿　　开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿　　帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿＿年＿＿月＿＿日订附：　　（１）＿＿＿＿＿＿设计项目收费表；　　（２）＿＿＿＿＿＿工程设计补充协议书。　　附表１　　　　　　　　　　　 设计项目收费表　　　　┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┐　　│项目编│项目名│单位平│设计内│单位造│工程款│投资估│设计费│设计│　　│号　　│称　　│方米　│容　　│价（元│量平方│算（元│收费率│费（│　　│　　　│　　　│　　　│　　　│／平方│米　　│）　　│（％）│元）│　　│　　　│　　　│　　　│　　　│米）　│　　　│　　　│　　　│　　│　　├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　│　　├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　│　　├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　│　　├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　│　　├───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┤　　│　　本工程委托设计共　　项　　平方米投资估算总计　　　元，估计设计费│　　│总计　　元。签订合同时由甲方付给乙方设计费５０％，暂按　　元拨付。　│　　└──────────────────────────────────┘　　　　注：投资估算为甲方所得，设计后的投资金额以批准的初步设计概算或修正设计概算为准。　　建设单位：（盖章）　　　　　　　　　设计单位：（盖章）　　基建负责人：＿＿＿＿＿　　　　　　　基建负责人：＿＿＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　签订收费协议：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日　　附表２　　　　　　　　 ＿＿＿＿工程设计补充协议书　　　　本协议依据＿＿＿＿号建筑设计合同签订，为原合同的附件。业经＿＿＿需编制＿＿＿＿＿设计，双方协定。甲方应按时交下列建设文件设计基础资料：　　　　┌─────┬─────────────┬──────────────┐　　│　序号　　│　　　文件和资料名称　　　│　　 交付日期（或期间）　　 │　　├─────┼─────────────┼──────────────┤　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　├─────┼─────────────┼──────────────┤　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　├─────┼─────────────┼──────────────┤　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　└─────┴─────────────┴──────────────┘　　　　乙方应在甲方按时提交上述文件、资料的前提下，应按时交付下列设计文件：　　　　┌─────┬─────────────┬──────────────┐　　│　序号　　│　 设计文件名称和内容　　 │　　　　交付日期　　　　　　│　　├─────┼─────────────┼──────────────┤　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　├─────┼─────────────┼──────────────┤　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　├─────┼─────────────┼──────────────┤　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　└─────┴─────────────┴──────────────┘　　　　建设单位：＿＿＿＿＿（盖章）　　　　　　设计单位：＿＿＿＿＿（盖章）　　基建负责人：＿＿＿＿＿　　　　　　　　　设计室主任：＿＿＿＿＿＿　　签订协议日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

编号： 劳务承包合同 甲方：（全称）XX集团 项目经理部 乙方：（全称） 根据工程建设需要，甲方将 的部分 工程劳务承包给乙方施工，在乙方认真研究施工图和进行了详细现场勘察，经过对本工程项目情况的全面了解，以及对合同内容充分理解的基础上,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，达成如下协议： 第一条 工程概况 1、工程名称： 。 2、工程地点： 。 3、承包范围及内容： （1）承包范围： ； （2）工作内容： ，具体承包项目见《劳务承包项目及单价表》（附件 ）。 4、劳务承包工程数量：不超过设计图纸数量的乙方实际完成的合格工程数量。 注：双方商定，乙方完成的劳务承包工程数量及质量必须经过甲方技术负责人、计划负责人、安质负责人、总工程师、项目经理逐级签字认可后方可作为结算依据，否则不作为乙方实施施工的证据及双方结算依据。 5、劳务承包方式：甲方包所提供的主要材料 (具体见甲供材料附表)；乙方包人工费、除甲方提供的材料以外的其他一切附属材料、机械机具设备等完成工程任务所需的全部费用。 第二条 合同工期 1、开竣工日期：暂定 年 月 日开工， 年 月 日竣工，工期 个月（甲方可根据业主对甲方进度要求调整乙方工期），具体开工日期根据现场工作面的提供时间确定，但总工期不变。 2、进度计划：乙方按甲方要求的进度计划组织施工，未完成甲方要求的计划的按本合同第十二条处理。 3、工期延误：如遇下述情况造成的工期延误，经甲方现场代表确认，经监理工程师、业主批准后，工期方可相应顺延：①重大工程量变化和重大设计变更；②不可抗力（不可抗力以甲方与业主签订的施工约定的合同条款为准）。 除此之外的任何情形不作为乙方工期延误的理由。 第三条 工程价款的确定及工程量计算规则 1、本合同工程价格采用固定综合单价，为完成本合同工程所需的人工费、材料费（不含甲方供应的材料）、机械费、劳保费、安全风险费、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、缺陷修复、政府税费以及各类临时设施费、可能存在的施工干扰而增加的窝工费等一切费用均已包含在合同综合单价内。综合单价不因市场价格、工期的变化、天气影响以及工程量增减等其他任何因素而调整。 双方应充分考虑市场影响，本合同在履行期间由于国家和地方法令、法规、政策、物价等原因发生变化，致使工程项目劳务费增加或减少，均不得调整本合同单价。 2、为完成本合同工程的所有项目详见《劳务承包项目及单价表》（附件），该表上没有的项目已经包含在相关的工程项目中，其费用已经分摊在相关细目单价中，甲方不另行计量和支付。 3、暂定合同总价：人民币 元（￥ 元），乙方实际应得工程款为根据设计图纸及甲方技术交底要求的，经甲方确认的合格工程量乘以相应《劳务承包项目及单价表》单价。 4、工程施工期间新增加的项目，若《劳务承包项目及单价表》中有相应的项目单价，则按该单价执行；若无相应的单价，则参照相近的项目单价。如无相近的单价，则甲乙双方协商单价，并签订补充协议。 5、工程量计量规则程序：按照本合同约定进行。如无约定的，以甲方另行制定的《工程量计量规则》为执行依据。 第四条 工程价款的支付及结算 1、本工程无预付款。 2、签订合同前，乙方必须向甲方交纳人民币 万元的履约保证金（不低于合同总价的5%），在本合同工程全部完工、经验收合格，无质量问题，质量保修期满并办理完最终结算后30天内一次性不计息息退还。 3、验工计价：每月计价一次，乙方每月25日前报送本月（上月26日至本月25日）完成的工程量报表给甲方，甲方在收到工程量报表后5～10日内，甲乙双方相关人员到现场实测、验收本月完成的工程量，按第一条第3款程序逐级报批后作为本月的计价依据。 4、工程结算：在本合同劳务承包工程全部完工，经甲方及监理单位验收合格后30天内，由乙方向甲方申报办理工程结算，如乙方不主动申报的，甲方不承担最终结算前的欠款利息及违约责任。 5、价款拨付：待业主的计量款拨付给甲方后10天内，甲方根据乙方的计价金额（不超过业主相应的拨款额）预留工程计价款（ 10％）的质量保修金（包含安全措施保留金2%），并代扣由甲方代乙方支付的税费及材料费等其他费用后支付给乙方。 6、质量保修金的支付：完工结算时扣留5%保修金，于质量保修期（2年）满后，如工程无质量问题时全部无息退还乙方；如发生质量问题，由乙方负责返修。如接到甲方返修通知之日起7日内，乙方不到施工现场处理，则由甲方代乙方保修，发生费用从乙方保修金中扣除，不足部分，甲方仍有权向乙方追索。 7、税费：每次拨付乙方劳务承包工程款前，乙方需向甲方提供与拨款额相等的符合要求的发票，否则甲方有权拒绝或减额支付计量款，或按税务机关有关规定扣除相应的税金。 第五条 材料供应 1、甲方负责提供 到施工现场，材料费由甲方承担。乙方应按照设计图纸限额用料，超过限额的，乙方应自行承担超过部分的材料费，并应承担超额材料费20%的甲方管理费； 2、乙方负责除甲供材料以外的附属材料，并自行承担相应费用。

分包工程合同 订立合同双方：____，以下简称总承包方：____，以下简称分包方。 双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成____工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。 第一条　工程名称 _______.(指分包部分之工程名称) 第二条　工程地点 _______. 第三条　工程范围 _______.(可用列附表办法) 第四条　质量标准 _______.(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出) 第五条　承包方式 _______(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。 第六条　工程总价 本工程包价计人民币____元整。 第七条　工程包价 本工程包价计人民币____元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。 第八条　付款办法 第九条　工程期限 按本合同第三条规定的工程范围自__年__月__日开工至__年__月__日止全部完工。 第十条　中间交工 本工程项目范围内的______工程，自__年__月__日开工于__年__月__日开工于__年__月__日完成交工。 第十一条　双方联系制度及协作办法 _________. 第十二条　关于工程保密办法 _________. 第十三条　违约责任 _________. 第十四条　特殊条款 _________. 第十五条　合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。 第十六条　合同份数　本合同正式本二份，双方各执一份，副本____份，总承包方收执____份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执____份。 第十七条　合同附件　　总承包方： 负责人：____地址：____电话：____ 分包方： 负责人：____地址：____电话：____ __年__月__日订立

国际工程分包合同 甲方_________(以下简称总包商)，和乙方_________(以下简称分包商)，于_________年_________月 _________日在_________订立本分包合同。鉴于总包商已同_________国_________大型电气项目管理局(以下简称业主)，就在_________国的_________号工程项目的设计，运输和施工签订了合同。鉴于分包商愿按该合同实施土建和安装工程而报了价，鉴于总包商已接受分包商的报价，依据分包商_________年_________月_________日，_________号文件及其所附的报价表(注)，现双方达成协议如下： (一)下列文件应是本分包协议的一个组成部分： 1.电气、机械及技术操作的合同通用条款(1980年第一版) 2.合同的特殊条款。 3._________工程项目的技术规范。 4.工作范围和技术要求。 5.土建和安装工程分包合同的报价表。 (二)定义 1.“总包商”：系指甲方_________. 2.“分包商”：系指乙方_________和乙方_________将工程的任何部分转包给别的任何专业公司或机构。 3.“总包商的工程师”：系指由总包商指派的监督分包商工作的人员。 4.“分包”：系指由分包商按本合同第三条“工作范围”规定而要执行的工作。 (三)工作范围 本工程包括在_________国境内，根据业主的技术规定，建设_________工程项目，如图所示。 1.提供所有工程的监督人员，熟练和非熟练工人，提供运输、测绘工具及设备，挖掘及钻孔机械，吊车，以用于塔架安装和绝缘箍，地线配件，拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。 2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、钢筋，并运送到工地。 3.为所有熟练和非熟练工人及行政人员提供住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险。 4.运送由总包商提供的材料：总包商在bkb库房中的塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料，包括从总包商在bkb的库房到施工现场的运输，并负责卸车和保管。 5.分包商应按总包商提供的纵断面图和测绘图确定塔架的位置。凡是已由总包商定出的塔架位置，分包商应测量检验，以保证塔架的位置和线位方向符合合同技术规范的要求，并在取得总包商批准后，应对测绘图作相应的更改或修正。 (四)符合技术规范要求 熟悉业主技术规范的分包商，应按照业主的要求，并承担属于分包工程范围内的与分包商有关的全部责任。 (五)劳动力 分包商应： 1.自始至终提供足够数量的工人，以满足总包商工程师在工程进度方面的要求。 2.在工作时间、节假日方面，应遵守当地法律、规定和风俗习惯。 3.支付工资并服从当地关于对工人报酬的一切规定。 4.为其雇员提供住宿及膳食。 5.向总包商和_________国主管部门提供他们所需的有关其雇员的一切情况。 6.对与本分包工程有关的各种性质的索赔或风险，自费为其雇员和工人提供保险费及工人补偿。 (六)法定责任 分包商应对下列事项承担责任： 1.遵守_________国关于所得税的规定。如果其雇员中有人对雇主给他们的报酬不付个人所得税，分包商也应对此完全负责。 2.根据_________国的法律，为其雇员支付各种国家安全捐款。 3.分包商应服从所有适用于本分包工程范围内的_________国的法律、地方法及规定。 (七)与业主谈判 除总包商的工程师授权外，分包商任何时候均不能与业主接触或谈判。 (八)维修保证期 分包商将从接收补步验收证书之日起12个月内担保所有工程，不会由于其雇员的工艺低劣或因其提供的材料质量差而发生事故。

国际工程分包合同 　　甲方_________（以下简称总包商），和乙方_________（以下简称分包商），于_______年______月______日在_________订立本分包合同。鉴于总包商已同_________国______________大型电气项目管理局（以下简称业主），就在_________国的__________号工程项目的设计，运输和施工签订了合同。鉴于分包商愿按该合同实施土建和安装工程而报了价，鉴于总包商已接受分包商的报价，依据分包商______年_____月_____日，_______号文件及其所附的报价表（注），现双方达成协议如下： 　　一、下列文件应是本分包协议的一个组成部分　　1．电气、机械及技术操作的合同通用条款（1980年第一版）。　　2．合同的特殊条款。　　3．_________工程项目的技术规范。　　4．工作范围和技术要求。　　5．土建和安装工程分包合同的报价表。 　　二、定义　　1．“总包商”：系指甲方_____________________________________________。　　2．“分包商”：系指乙方_________和乙方_________将工程的任何部分转包给别的任何专业公司或机构。　　3．“总包商的工程师”：系指由总包商指派的监督分包商工作的人员。　　4．“分包”：系指由分包商按本合同第三条“工作范围”规定而要执行的工作。 　　三、工作范围　　本工程包括在_________国境内，根据业主的技术规定，建设_________工程项目，如图所示。　　1．提供所有工程的监督人员，熟练和非熟练工人，提供运输、测绘工具及设备，挖掘及钻孔机械，吊车，以用于塔架安装和绝缘箍，地线配件，拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。　　2．提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、钢筋，并运送到工地。　　3．为所有熟练和非熟练工人及行政人员提供住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险。　　4．运送由总包商提供的材料：总包商在BKB库房中的塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料，包括从总包商在BKB的库房到施工现场的运输，并负责卸车和保管。　　5．分包商应按总包商提供的纵断面图和测绘图确定塔架的位置。凡是已由总包商定出的塔架位置，分包商应测量检验，以保证塔架的位置和线位方向符合合同技术规范的要求，并在取得总包商批准后，应对测绘图作相应的更改或修正。 　　四、符合技术规范要求　　熟悉业主技术规范的分包商，应按照业主的要求，并承担属于分包工程范围内的与分包商有关的全部责任。 　　五、劳动力　　分包商应：　　1．自始至终提供足够数量的工人，以满足总包商工程师在工程进度方面的要求。　　2．在工作时间、节假日方面，应遵守当地法律、规定和风俗习惯。　　3．支付工资并服从当地关于对工人报酬的一切规定。　　4．为其雇员提供住宿及膳食。　　5．向总包商和_________国主管部门提供他们所需的有关其雇员的一切情况。　　6．对与本分包工程有关的各种性质的索赔或风险，自费为其雇员和工人提供保险费及工人补偿。 　　六、法定责任　　分包商应对下列事项承担责任：　　1．遵守_________国关于所得税的规定。如果其雇员中有人对雇主给他们的报酬不付个人所得税，分包商也应对此完全负责。　　2．根据_________国的法律，为其雇员支付各种国家安全捐款。　　3．分包商应服从所有适用于本分包工程范围内的_________国的法律、地方法及规定。 　　七、与业主谈判　　除总包商的工程师授权外，分包商任何时候均不能与业主接触或谈判。 　　八、维修保证期　　分包商将从接收补步验收证书之日起12个月内担保所有工程，不会由于其雇员的工艺低劣或因其提供的材料质量差而发生事故。 　　九、意外事故或损失的责任　　在工程移交之前，分包商应保障总包商不承担各种人身伤亡或财产（非工程部分的财产）损失的责任，并保障总包商不承担属于分包商和其雇员所引起的诉讼、控告、索赔要求诉讼费、指控和其他费用的责任。 　　十、保险　　1．工程保险：总包商应按合同一般条款的规定，自费对永久和临时性工程、施工机械及设备进行保险，这应包括分包工程在内　　2．第三方保险：包括分包商在内的第三方保险，将由总包商承担，而分包商不付任何费用。　　3．工人补偿：分包商应自费负责其工人的保险，包括与分包工程有关的各种性质的索赔。　　4．对以总包商名义的保险单中的索赔补偿的确定，分包商应在3天内备齐各种有效的证单。　　不能由第三方和工程保险偿付的各种损失和费用，分包商应对此承担责任。　　所有扣减款额应记在分包商的帐上。　　对属于分包商自己的，或租借总包商的或租给总包商的全部机动车辆运输设备和工具，如未计入总包商的保险单，分包商应自费保险。 　　十一、运输　　分包商应提供该分包工程施工及运送其人员往返工地所需要的全部运输车辆。 　　十二、工具及设备　　该分包工程施工和维修所需的全部工具，包括拉力设备、拨具、张紧装置、操作线、传动滑车等、分包商应自费提供。　　分包商应遵守_________国有关各种工具、设备、机械及运输工具方面的所有法律和海关规定，并支付由此产生的全部费用。一俟该分包工程竣工，分包商就应负责把上述全部设备和工具撤出_________国。 　　十三、总包商材料的交付　　总包商应负责交付材料，包括塔架、塔架附件、导线、绝缘装置、绝缘体及导线配件、接地棒及接地线等。分包商应在BKB总包商的仓库提取材料，将材料装车，运送到施工现场并卸车，费用自行承担，按双方同意的工程进度计划，对分包商各项工作所需要的材料，至少要在该项工作开始前一周为分包商备好。如果总包商未能按上述要求把材料交付给分包商，总包商应准许分包商一个相应的延长期 　　十四、材料的有效利用　　分包商应注意该分包工程所需要材料，如水泥、钢筋、燃料、润滑剂等，在_________国市场可能会出现供应短缺的情况时，分包商应自费安排从其他国家获得这些材料，从而保证该分包工程不间断地进行。 　　十五、分包工程量　　在该分包工程价格表中所列的工程量只是大约数，变化范围在±_________％之内，则单价不作任何变化。　　如果变化值超过±_________％，应按总包合同一般条款中第_________条规定处理。 　　十六、分包商的宿舍区　　总包商应取得由业主写给市政府有关部门的介绍信，为分包商选定建立其宿舍区的场地。函件所花费用和有关宿舍区的一切费用均由分包商承担。 　　十七、总包商的监督　　总包商将指定一位或几位工程师监督该项分包工程，分包商的人员应对其承担义务。 　　十八、许可证和执照　　总包商应帮助分包商获得分包商雇员所需的入境签证、居住证和劳动证、该分包工程所需的施工材料和设备进口许可证，以及生活用房和物资进口许可证，要获取由业主写给_________国有关当局的证明信。办理这些函件所花的费用以及由此产生的一切开支均应由分包商承担。 　　十九、竣工及惩罚　　根据双方同意的交付材料（不包括由分包商提供的材料）日程表，只要分包商能及时得到材料，分包商就应按下列规定日期完成各分项工程的施工。　　（各分项工程的竣工日期略）　　如果由于分包商的错误或疏忽，未能按上述日期完成该分包工程，分包商同意每延误一天，就向总包商支付拖延分项工程的分包合同价的_________％，作为罚金或违约罚款金，罚金或违约罚款金最高限额不得超过分包合同总价的_________％。 　　二十、分包商的过错　　如果总包商认为分包商未能认真或迅速地进行施工，或没有准确地按合同施工，或忽视总包商工程师所发布的与工程有关的各种合理的书面指示，或违反合同规定，总包商可以向分包商发出书面通知，要求其改正失职、疏忽及违约行为。如果分包商在合理期限内，未能执行通知的要求，在此情况下，总包商将有权雇用其他人并立即对被忽略部分的工程进行施工。另一种方法是在不损害总包商其他正常权利的情况下，将工程的一部分或全部从分包商手中要回，给其他人完成。在此种情况下，总包商可随时自由使用分包商的一切设备（已在工地与工程有况下，将工程的一部分或全部从分包商手中要回，给其他人完成。在此种情况下，总包商可随时自由使用分包商的一切设备（已在工地与工程有关的），并对设备正常磨损不承担任何责任，亦不考虑分包商对这些设备所拥有的任何权利。此外，对按分包合同规定应属分包商的那部分余款，或所述那部分工程的施工款，总包商有权保留并要求不付，或根据已完工程的具体情况而定　　按前所述，完成这项工程或实施其中的一部分，费用如超过应属分包商的余款，那么分包商应承担这部分超过的款项 　　二十一、进度报告　　分包商应按总包商同意的格式，呈送每周和每月的进度报表。 　　二十二、厂商证明书和试验报告　　分包商应呈送用于该分包工程的水泥、钢筋、砂、砾石以及任何其他材料的厂商证明及试验报告，并取得总包商对此批准。混凝土试块的报告单应同地基工程付款申请单一起呈送。所有试验及试验报告书应符合有关标准规范的要求。 　　二十三、支付条款　　总包商应按如下规定向分包商付款　　1．预付款，其金额为分包合同价总额的_________％，自分包商提交由_________银行开具的等值银行预付款保函之日起15天内，付给分包商；保函有效期为_________个月。　　2．每月完成的并经业主验收的工程占分包合同价的_________％。　　3．分段工程占分包合同价的_________％；凭暂时验收证书。　　4．分段工程占分包价的_________％；凭最终验收证书。　　按总包合同规定，只有工程经业主在四周内验收后，上述1、2及4条规定的付款，自收到分包商发票之日起五周内，才能付给分包商　　应付给分包商的款额按下列百分比支付：_________国的当地货币：_________％；美元：_________％；　　用当地货币支付的部分在_________国付款，用美元支付的部分，通过电汇付给分包商在_________银行_________帐号，汇费应由总包商负担。　　预付款将用美元支付，预付款中超过_________％的美元数额应从前三次的进度付款中按比例扣除。 　　二十四、验收工程　　所有工程都应符合业主的要求，如相应的规范和在现场协商中作出的决定，总的原则应该是总包商工程师对工程质量所作的决定是最终的，但一旦发生争议，则业主代表的决定应为主导意见。 　　二十五、税捐　　分包商应对所有与该分包工程有关的税捐的付款承担责任，包括但不限于所得税税款。 　　二十六、履约保函　　在分包合同签订后15天内，分包商应根据所附的保函格式，提交一份_________银行开具的无条件履约保函，额度相当于分包合同价的_________％，有效期为_________个月，自本分包合同签订之日起。 　　二十七、第_________号法律（_________国对承包工程的特定法律）　　总包商受_________国_________号法律保护，并享有第______条，______条款所规定的免税权，这些免税权也适用于分包商。 　　二十八、争议的解决　　_________________________________________________________________。 　　二十九、文件和图纸　　在收到最终付款之时，或在此之前，分包商应向总包商退还所有总包商向其提供的文件、图纸和技术规范。此处所述的任何文件分包商都不能用于除本协议目的以外的其他任何目的；同时分包商亦不能泄露或使用由总包商或业主所提供的文件中的任何资料。涉及本协议目的的除外。 　　三十、素混凝土　　技术规范第9节中所要求的素混凝土（混合比1∶3∶6），应视为已计算在分包合同的单价中，对这种混凝土规定的条款，分包商不得提出任何赔偿要求。 　　三十一、总包商材料的延迟交付　　如总包商未按本协议规定及时把材料交付给分包商，因总包商延迟交付材料而造成分包商现场工人和设备窝工，同时也不能将其人员和设备投入其他工程的施工，此时总包商应按价格表所规定的日工资（计日工资）标准，付给分包商窝工时间费用。延迟交付材料少于三天时，按本条规定，分包商不能提出赔偿要求。 　　三十二、分包商应负责清扫公用道路，并铺筑供其车辆及设备出入公用道路的临时通道。分包商应谨慎小心，以免引起财产或农作物不必要的损失。 　　三十三、如果在本协议签字之日起_________天内业主表示同意本协议，本协议即生效。如果在上述日期内业主没有表示同意，本协议便无效，任何一方都不得向对方要求字之日起_________天内业主表示同意本协议，本协议即生效。如果在上述日期内业主没有表示同意，本协议便无效，任何一方都不得向对方要求赔偿。 ? 总包商（盖章）：________　　分包商（盖章）：________代表（签字）：__________　　代表（签字）：___________________年____月_____日　　_________年____月_____日签订地点：______________　　签订地点：______________ 见证人（签字）：________???????????????????????????? _________年____月_____日???????????????????????????? 签订地点：______________????????????????????????????

土石方分包合同范本 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 因甲方承建的 工程(2标段)的施工需要，决定将该工程的土石方挖运分项工程进行分包。经我公司考察，由乙方承包该分包施工任务。为明确双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总包合同的原则和规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，达成如下协议： 第1条：工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程范围：本工程范围内的所有土石工程(包括所用的机械) 1.4承包方式：土方工程全包干 1.5工期：240天 1.5.1开工日期：XX年XX月XX日 1.5.2竣工日期：XX年XX月XX日 1.5.3总日历日期：XX年11月XX日至XX年XX月XX日 1.5.4若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后，则以发包正式批准的实际开工之日为准;以上工期为确保总工期，乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。 1.6工程质量等级 1.6.1工程质量应达到国家质量检验评定标准的优良等级，同时接受甲方gb/t19002(iso9002)质量保证体系的有规定和要求。 1.7工程造价 1.7.1单价：外运：元/m3;内转：元/m3. 1.7.2如果乙方不能按时完成所承包工作量，外运按元/m3， 内转按元/m3由甲方给乙方进行结算，原单价作废。 1.7.3此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用，按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费。以及满足城建需要车辆冲洗费用(包括机械)运土中城建规定各种费用。办理各种政府要求的手续，但不限于如下： 提供机械和人工进行基坑抽水(如必要)直至施工完毕后交给甲方。 1.7.4计量方式和验收 1.7.4.1土方的数量按实际方量施工方案计算，由甲方报相关部门进行签订认可核实。 第2条图纸及资料 2.1乙方施工作图(或大样图/施工方案/质量保证措施)提供日期： 2.2甲方审定日期：(提供份数：份) 第3条工程采用的标准规范及质量要求 3.1按《建筑工程施工规范及验收规范》(jgj73-91)要求组织施工及验收。 3.2质量要求：该分项工程应达到国家质量评定优良标准。 第4条双方责任 4.1甲方责任 4.1.1检查施工进度计划完成情况。 4.1.2为乙方解决施工现场所需的用水、用电接口。 4.1.3按合同条款支付工程款项。 4.1.4协调乙方与其它专业之间在进度、施工质量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互关系。 4.1.5组织分项工程验收。 4.1.6甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的任何成员。 4.2乙方责任

工程分包协议书格式 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围： 四、工期： 开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 工期： 天 五、合同价款：本工程采用( )方式计价，每吨( )元/吨。 合同总价款为 六、质量要求： 本工程质量达到标准，如达不到本标准，应按甲方要求进行返工自理，并承担由此发生的一切费用。 七、双方责任： 1、甲方责任： ⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。 ⑵负责向乙方提供施工图一式( )份。 ⑶及时供应合同规定的材料。 ⑷及时办理工程结算。 2、乙方责任： ⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。 ⑵必须按图纸施工。 ⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。 ⑷负责向甲方提供工程结算值同等金额的发票或收据。 八、材料供应： 1、主材由( )方负责提供。 2、辅材由( )方负责提供。 九、材料消耗： 工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之( )计算，废料归( )方。 十、施工与验收： 1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。 2、工程完工时组织相关部门验收。 十一、结算方式： 签订合同，甲方即向乙方交付( )元预付款，工程进行过半时甲方支付( )元，工程完工，甲方支付( )元工程款。 十二、由甲、乙双方任何一方造成的工期延误，每延误一天，赔付方工程总价款( )%的损失费。 十三、其它： 1、本协议一式( )份，正本( )份，副本( )份。 2、本协议自双方盖章签字之日起生效。 3、本协议完成后自行终止。

工程分包协议书范文 工程分包协议书 发包方：?（以下简称甲方） 承包方：?（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围： 四、工期：???????开工日期：?年?月?日 竣工日期：?年?月?日????工期：?天 五、合同价款：本工程采用（?）方式计价，每吨（?）元/吨。 合同总价款为 六、质量要求： 本工程质量达到标准，如达不到本标准，应按甲方要求进行返工自理，并承担由此发生的一切费用。 七、双方责任： 1、甲方责任： ⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。 ⑵负责向乙方提供施工图一式（?）份。 ⑶及时供应合同规定的材料。 ⑷及时办理工程结算。 2、乙方责任： ⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。 ⑵必须按图纸施工。 ⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。 ⑷负责向甲方提供工程结算值同等金额的发票或收据。 八、材料供应： 1、主材由（?）方负责提供。 2、辅材由（?）方负责提供。 九、材料消耗： 工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之（?）计算，废料归（?）方。 十、施工与验收： 1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。 2、工程完工时组织相关部门验收。 十一、结算方式： 签订合同，甲方即向乙方交付（?）元预付款，工程进行过半时甲方支付（?）元，工程完工，甲方支付（?）元工程款。 十二、由甲、乙双方任何一方造成的工期延误，每延误一天，赔付方工程总价款（?）%的损失费。 十三、其它： 1、本协议一式（?）份，正本（?）份，副本（?）份。 2、本协议自双方盖章签字之日起生效。

工程分包合同格式（ 年 月 日重行修正） 　? 本合同须联同英国土木工程师学会（I.C.E）的合同通则一并使用。　　该合同的印本格式可径向伦敦SWIPGPU塔夫顿街罗姆尼大厦土木工程包工协会出版部索取。 ??? 释义 　　兹有工程总承包人____________________注册商标______________住址_______________________________________作为一方（以下简称总包人），分包人_____________________注册____________________________商号,住址____________________作为另一方（以下简称分包人）达成协议，因有鉴于总包人已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，从而分包人得以知悉总包合同所载各条规定（其中有关总包人的价款详细规定除外）并同意按附表二指明的文件所述项目履行，作为承担总包合同工程的一部份，现于_______年_______月_______日双方同意如下条款。 　　1．本分包合同（以下照此名称）中，除另有注释外，以下名称分别具有特定的意义：　　“总包合同”指其内容援引，载明于附表一内的合同。　　“分包合同”指本合同以及其他附表二内指明的文件，但不包括可能附入此类其他文件的标准印刷条件。　　“分包合同工程”系附表二内注明的文件上所叙述的工程。　　“总工程系指总包合同内所确指的工程。　　“雇主”，“工程师”，“工程师代表”，“建筑工场”“临时工房”和“工地”各名词分别按总包合同内特定的含义。　　“价款”指附表三内规定为履行分包合同付给分包人的款额或由于分包工程更换调整根据分包合同应予付给的款额。 ??? 总则 　　2．??? （1）分包人应按分包合同的规定履行，完成，养护分包工程，务必做到总包人及工程师的满意，所谓满意必须合乎情理。　　（2）按第四条规定，分包人应提供劳务，材料，建造工场， 临时工房以及为了履行，完成，养护分包工程所需的暂时或水久性质的一切设备。　　（3）除事先取得总包人书面许可外，分包人不得将本分包合同的部分或全部利益转让他人，或将本分包工程的部分或全部再分包给他人。　　必须规定的原因是因为分包人常有未经许可擅自进行转让或收到按分包合同规定属于他名下的若干款项。 　　3．??? （1）本总包合同的各条规定，分包人应充分了解，确切明了，（但其中总包合同规定的总包价款，以及工程数量单内估算的单价等除外）分包人如需要时，可以径自出费向总包人索取一份总包合同的原抄本。（价款不包括在内）　　（2）除分包合同另有规定外，分包人应如实履行，完成，养护其分包工程，务求不至因其关联方面的节略而构成总包人的失职，无法履行总包合同规定的义务；分包人（除另有规定外）应负起并执行分包合同在总包合同相关联的所有义务与责任。　　本条内并无任何可资构成分包人与雇主间合同关系默契的解释。　　（3）由于分包人方面损害分包合约致造成总包人不能尽其责任，招致索赔，求偿，诉讼，损失，费用等情，分包人应予赔偿。　　（4）此处分包人须确认：由其损害，违反分包合同势将导致总包人犯损害，违反总包合同的过失，从而对总包合同及其他负有损失的责任，此种损失与费用必须双方同意认为是由于分包方失职造成的可能导致的后果。 　　4．??? （1）（关于提供和使用施工中架搭脚手架从略）　　（2）总包人应在工地提供第四附表内指定的建筑工场及其他设施以利于履行完成分包工程……（其他从略） ??? 工地施工与通道 　　5．??? （1）分包人按分包工程在工地施工时，必须遵循总包人同样的工作时间，对施工规定的所有合理的规章制度，材料到达和运离工地的时间等。（其余从略）　　（2）总包人为使分包人能按分包合约顺利施工，必须使分包人能进入工地的一部份或几个部分，并使用该进入工地便道。但分包人不能认为因此而占有控制工地的任何部分。　　（3）分包人应允许工程师，及其代表，雇员，总包人在施工钟点内方便进入分包工程处所，工地场所，以便进行材料的准备贮放……。 ??? 开工与完工 　　6．??? （1）分包人必须在接到总包人书面指示十天以内进入工地开始履行分包工作，辛勤以赴，不得耽误。但遇到情况完全出乎分包人控制之外或经由总包人指示批准者除外。　　但在本条本款约束下，分包人仍应在第三附表内所规定时间内完成分包工程任务。　　（2）在执行分包工程中，由于下列各点所造成的耽误：　　a．由环境造成或突发事件（分包人对合约失职除外）使总包人得以延期完成总包工程。　　b．由于受命作分包工程的更改，调整一一但不能引用（a）款。　　c．由于总包人破坏分包合约。　　遇到上列情况，分包人有权要求延期完成任务，以昭公平。　　此处必须明确，本分款（a）引用的任何情况，在分包人有权延期完成任务一则，必须在如此的前提下进行，即分包人必须在发生阻障之初十四天内以书面通知总包人，并且所需延长的期限不应逾越总包合约内载明赋予的延长期限。　　（3）凡附表三内指明的几个分包工程部分所需几个不同完成的期限，在本条各款含意之内，它们必作为整体的分包工程看待。　　（4）本条并无任何牵制分包人在接获总包人书面通知（如（1）分款提出的）以前任一时间到场开工以完成任务的含意。 ??? 指示与决定 　　7．??? （1）分包人在第八条约束，必须于接获总包人的书面通知指示后遵从工程师及其代表有关工程改动的指示和决定进行工作，该项改动不论是否载明于总包合同内，都应遵从。由于遵从按照该项改变工作则分包人向总包人收费，得享有如同总包人按总合同向雇主方面收费的同等权利。再则，倘如工程师的指示和决定根据总包合同认为缺效或不当，分包人在执行其义务后（按第14条）得以向总包人索取其额外合理的费用。但由于分包人对分包合同失职导致的费用不在此列。　　（2）总包人对于分包工程具有发施号令与裁定的权力，尤如在总包合同规定下工程师对于总包工程的权力一样，分包人有遵照执行的同等义务。并具有在总包合同规定下如同总包人同等的权利。所谓总包人的权力包括在任何情况下得以使用的权力，不论在总包合约规定下工程师曾否使用该项权力。 　　8．??? （1）分包人务须按照下列情况更改，增添，节除其分包合同的工程：　　a．根据总包合同所规定的工程师指示，并经总包人以书面通知加以证实的事项，或　　b．由于雇主和总包人协商同意，经由总包人以书面通知的事项。　　c．经由总包人以书面通知分包人的事项。　　本条所指工程师在总包合同下发出对分包工程的任何有效指示而构成分包工程的改动，必须由总包人（按a款）证实者才能作为分包工程的改动依据。 ??? 工程更改 　　（2）凡直接发自雇主，工程师有关分包工程改动而未经证实的指示，分包人不应予以遵从，倘若分包人接有此类直接的指示，必须立即通知总包人的代理人员或总包工程的领班。倘如接获的是直接的书面指示，也须缴付给他。分包人只有在接获总包人的书面指示下，才应遵从办理，该项书面指示总包人必将尽速送到。　　（3）除上述情况外，分包人对分包工程不得作任何更改和变动。 ??? 工程更改部份的估价 　　9．??? （1）所有分包工程，经授权更改部份的估价应按本条，并根据附表三内所列款额加以增，减调整办理。　　（2）关于受权更改工程的估价应按照分包合同内类似工程的单价垒算，倘其中无此单价，或其中单价不适于引用，另估的价额必须公平合理，所谓估价的公平合理应参照总包合同内相同更改工程的估价为准。　　（3）分包工程经授权更改亦即构成总包合同工程内容的更改，这项更改须由工程师加以检验测量，应认为分包合同内的价格须视检验测量结果作为更改工程价格计算的依据。工程师检验，测量时总包人应允许分包人到场参加，在总包合同下进行此种检验测量亦包含分包合同工程更改的部份，亦应据此估价。　　（4）除本分包合同附件“工程数量清单”明显载明有相反的规定外，该单内载明的工程数量并不作为对分包人完满地完成工程数量的限制。但实际完成较单内规定的超额部份须加以检验测量，照例估价，其性质与工程受权更改的完全相同。务须对附表（3）内原定价款作必要的增删。 ??? 通知与索赔 　　10．??? （1）在总包合同3条涉及的总体利益不受损害的前提下，按总包合同规定总包人必须向工程师或雇主递交统计报表，帐目，通知；同此。分包人也应向总包人递交书面的统计报表，帐目和通知以便于后者履行合同义务，上述书面文件务须尽早递交俾使总包人有充分时间并及时地遵守履行合约职责。　　此项约定旨在于分包人常以不了解（他应该了解的）情况为由。要取得原谅。须知此种统计报表，帐目，通知以及他的报告正是总包人所需要的。　　（2）分包人遵循执行本分条规定时，总包人如遇到有鉴于分包人在执行分约工程中付出的艰巨劳力，遭遇的人为障碍，克服困难的环境，应采取一切合理的步骤向雇主处取得可以索赔的经济利益，分包人须在充分时间内向总包人提供所有情况与协助，以便总包人向雇主索取此项利益，总包人在收取雇主给予的此种经济利益时，须按比例公平合理分配其部份于分包人。但分包人在执行分包工程中所遇的情况，障碍，环境与执行工程无关的，总包人不负此种责任，因为分包人自己提出的足够偿付工程价款应该认为是正确和满足的。　　（3）倘如由于分包人方面违反本条（1）款内规定的理由，而总包人难于从雇主处追回总包合约内规定的款项，于是在不损害总包人的补救办法下，总包人得以由于这种违反规定从应属于分包人的款项中扣除部份数目。 ??? 工场物料财产 　　11．??? （1）总包合同载明提供建造工场， 临时厂房，材料物料一则，这种财产在某种情况下是应归属于雇主的，为了进行分包工程关系，该建造工场， 临时厂房，材料，物料是由分包人提供的，但为了执行总包工程，该财产在归属雇主之前，须由分包人直接交总包人，再在施工中由总包人分发转交分包人使用以明手续。　　（2）（关于工厂?厂房方面其它规定与疏浚吹填无关。此处从略） ??? 赔偿 　　12．??? （1）分包人于执行，养护，完成其工程中。凡造成他人（包括总包人的雇员，代理人）的身体伤害。财产损失，完全负有对总包人赔偿之责，这些受到损害人如向总包人索取所有的代价，费用，开支亦须由分包人付给。　　但倘如根据总包合同规定，总包人得以从雇主处索取该项赔偿时，总包人就无上述权利。　　倘如前述的伤害，损失是全然由于总包人及其雇员，代理人的过失忽略等原因导致的，分包人就无须担负赔偿之责。　　（2）在总包合约规定由总包人负责赔偿的情况下。分包人得以据此向总包人索取赔偿到规定程度不得超过。 ??? 保险 　　13．??? （1）除附表五第一部份内另有说明外，分包人必须对该表内规定的人员，为他们可能遭遇的危险，进行人身保险，该保险期始自他们进入工地施工之时到他们履行义务终了止（按14条规定）　　（2）附表五内第二部份所列的保险单，总包人必须维持其有效期直至总包工程全部完成止或总包人所冒工程的风险终了为止。倘如该保险单内规定在一定时期一定情况下属于分包人的工程建筑工厂、临时工房，材料或其物品遭到损坏而可以索赔的话，分包人应该取得该赔款或其损失的价值，按该两项价值较少的付给，并应申请该遭到毁坏或受损可以换新或修理的价款数目。除上述情况外，在总包工程按总包合同规定完成以前，分包人应自负分包工程的风险。或者倘如总包工程规定并非分段完成的，须等到分包工程所属的最后一段完成，在此以前分包人须自费担负弥补分包工程中发生的损失和损害。　　（3）在充分完成该义务以前任何时期内签约任何一方务须凭借本条的规定。力求实现并维获保险事宜。任何一方如要求另一方出示相应的保险单及其付费收据，应按照办理。否则另一方可以代为进行保险，并从对方帐内扣除该项费用。 ??? 养护与缺陷 　　14．??? （1）倘如在总包工程完成以前分包人已完成其本身工程或则根据总包同规定总包工程须分段完成的，而分包工程列于其中最后的工段，在此最后工段完工以前，分包人应养护其工程使之处于完整状态并应修补（无论何种原因产生的）其缺陷并弥补其未臻完善之处以待总包工程或最后工段完满结束为止。并按照13条内，除上述的缺陷或不够完善之处确由于雇主，他的雇员，代理人的错误与疏忽，或总包人方面的雇员，代理人的错误与疏忽引起的以外，分包人不得对该项增加的工作要求额外付款。　　（2）在总包工程完工以后或者属于最后工段的分包工程完成后，分包人应维护其工程，并应修补其缺陷，弥补其不够完善之处，这情形如同总包人根据总包合同规定的有责于同一时期，同一条件下进行这项弥补的工作一样。　　在本分条款规定下，倘若系出于总包人及其雇员，代理人的疏忽，错误的缘因，致使分包人担负修补工程缺陷，弥补其不够完善之处，则总包人就不能引据总包合同赋予他的相应权利，他应该偿付分包人为了进行修补缺陷，弥补不够完善处的合理价值。 ??? 付款 　　15．??? （1）在执行分包工程期间，分包人应按时在总包人提出的七天的时间以内。具备书面通知递交总包人，其中载明按分包合同要求做好的工程予以报价以及按分包合同内规定的时期内送到工地的材料价款。该项书面通知的格式和内容须遵从总包人合理提出的制图，并做好工程部份的报价，须按分包合同内载明的单价计算。（如其中未载明单价的，则参照价款计算）。　　（2）总包人应按时根据总包合同规定迅速申请付款，在申请书内要提到根据总包合同以及分包人已按照上述条款履行义务因而申请应得的价款数目和运到工地的材料费。　　（3）总包人自雇主处领取所有关系分包工程的付款，应在他领款七天以内按分包合同内载明的单价计算其数目（或参照价款计算）付给分包人，但须按照附表（3）内指明的比率扣除留置款。一直扣到附表（3）内（如有载明的话）指明的留置款期限到达为止。　　（4）在总包合同规定下的付款实际是从总包工程的留置款的前半部或后半部项下拨付的。（总包工程是分段完成的，而分包工程又是属于最后一工段的）总包人一经收到此款就应于七天之内将分包合同保留的留置款内前半或后半部拨款交付给分包人。　　（5）在分包人根据第14条规定完满结束其任务的三个月以内或者在总包人根据其总包合同规定全部取得付款的14天之内（按照两者中较早的为准）－－此处假定分包人递送最后帐目的时间已逾一个月－－总包人应将价款及其他属于分包人的款项付给分包人，其中应扣除后者已经收到款项。　　遇到如此情况：倘如总包人在其合同约束下受命于雇主，或促使分包人为完整或养护分包工程而为雇主下达任务，分包人在悉按总包人或雇主之命完成该任务以前不得领取该付款。　　（6）总包人对于分包人遭到与其工程有关的事故，事端或分包工程的执行问题并不负有责任，但在工程师签发有关总包工程的养护证明（__________）以前，分包人缮具书面有关事故索赔要求递交总包人或者在按段完成总工程中，分包工程属于最后工段者不在此列。 ??? 总包合同的终止 　　16．??? （1）倘使在分包人按本合同规定全部完满地执行其义务以前，总包人不论以任何理由宣告总包合同的终止，则总包人须在此时以后用书面通知交分包人立即终止分包合同所规定的雇用关系。此时分包人在11条约束下（材料财产权）应尽快地从工地搬走其建筑工场和撤离其人员。　　（2）分包人的雇用关系一经宣告终止，本分包合同内的其他各条规定也就自行停止生效。引用第3条规定：分包人得以领取全部价款，该价款是按工程数量单内所列的单价或价款计算的，或照本合同附表分包人在工地所有正式竣工的价格以及分包人已购买和留存工地的材料价格，再加上他须从工地撤离建筑工场的合理价格，但应当扣除分包人已经领到的价款部份数目。另外，倘如在宣告此项合同终止的当天，分包人已经正式备好或在工地以外安装完毕的物件以备随后装配于分包工程中之用，他应当遵从总包人合理指示，将该项物件运达工地或其他处所，分包人得以如同他将物件留放在工地一样领取款额。　　对于合同宣告终止以前的本条的规定并不影响在签约的任一方违犯职责时另一方的合法权益，也不影响在宣告终止以前赋予分包人领取价款以外任何款项的权益。　　（3）倘若是由于分包人违犯分包合同规定的原因而导致雇主宣告终止总包合同的，那么上条关于付款的各项规定就不得加以引用。就此总包人与分包人的权利相同，有如分包人因违犯之故放弃本合同，总包人也按（1）款发出终止的通知择取而接受本合同的放弃一样。 ??? 分包人违约 　　17．??? （1）倘如分包人：　　a．在总包人书面进行催促下，仍没有奋力执行分包工程；或　　b．没有执行分包工程或者在总包人书面要求按分包合同履行的其他义务，而他仍未照做。　　c．在总包人书面进行指示按照办理的情况下，拒绝或忽视于撤去有缺陷的材料或改善有缺陷的工程。或　　d．犯有倒闭行为，或与其债权人进入财产安排，或是一个进入财产清算的公司（为了重行开业自愿清算的除外）。　　遇到此类事情，在不损害其他利益和补救办法下，总包人可以立即书面通知分包人终止其雇佣关系，可以占有其所存的材料，建筑工场及其他分包人运到工地的物件，并可以利用此种材料，物件以执行完成养护分包工程，并在他认为合适时可以出售其中的一部或全部，将出售所得作为抵偿分包人欠他的款项。　　（2）合同按照这种情况终止时，引据以上条款，总包人和分包人的权利和责任就相同了，有如分包人放弃了本合同，总包人也按上列条款规定以书面递交终止的通则，择权而接受其放弃一样。　　（3）总包人可以不用按本条发出其合同停止的通知而只从分包人之手接收过来分包工程，可以亲自由他自己，他的雇员或他的代理人来执行完成和养护工程的剩余部份，碰到这些情况，他这样做还可以从分包人处收回其合理的款值或者从即将归属于分包人的款项内扣除相当的一部份下来。 ??? 争议 　　18．??? （1）倘如总包人在关于本分包合同方面与分包人发生争议，那就归属于本条规定范围之内，应当提请仲裁和由双方同意的人作最后裁决或如双方不能同意则在任一方申请下，暂由英国土木工程协会主任委任协会仲裁。　　（2）倘如关于总包合同方面发生争议，且总包人认为该项争议涉及或关系到分包合同工程方面，再假设双方还未同意或未委任仲裁人以履行上述条款的话，总包人可以书面通知分包人要求将本分包合同的争执事项提交仲裁人（他已经兼管总包合同方面的争议了），如果该仲裁人愿意接受处理本合同争议的话（该仲裁以下称共同仲裁人）。遇到这种事，共同仲裁人可以在取得雇主准许下，按他自已认为公正可行的办法，决定同时或先后处理该争议，并可决定分包人作为一造对总包人与雇主为一造发生争议。并将罗列具体事实根据分包，总包合同予以证明而加以判决争议。　　（3）倘如双方在协议同意委任仲裁人以调解本条第一分款以前，总包人与雇主在总包合同方面发生争执，就此在法院审讯期间，又是总包人认为该项争议涉及，关系到分包工程时，他可以用书面通知分包人撤销本条（1）款规定事项，由于总包人，分包人不再提出从而不存在对本合同的提请仲裁问题。 　　19．??? （1）本条内提及的“法令”系指一九七二年财政法令第一部（送经修正的），“税”，“应完税人”，“应完税物品”与法令的词汇同一意义。　　（2）分包人不应将税金列入价款之内，如他缴付给海关关长的税金，执照税，对总包人提供的可供完税的物品，后者应载明于分包合同内。　　（3）在递送完成部份工程帐目报表要求付款时，或送上的文件含有上述情形时，分包人不应将完税款项以单独项目列入并要求偿付。　　（4）??? a．总包人对分包人履行15条中应在每次付款时另外增加付给一笔数目，相等于分包人交纳税局方面完税物品的税数（如15条（3）款所提的）　　b．倘如皇家税关授权并发给营业证书于总包人，许其自行记帐申报税款的（在分包人可以接受的条件下）总包人应在每次付款时，代分包人填具一份完税发票，并将该完税发票记录的抄本连同付款单一并交给分包人。除上述情况外，总包人不得签发完税发票。倘使皇家税关和营业证书所许可的完税条件有所变更或撤销时总包人应立即通知分包人。