装饰装修工程设计合同 甲方：______________________ 联系电话：______________________ 身份证号码：______________________ 现住址：______________________ 工程地址：______________________ 乙方：?__________装饰工程有限公司? 联系电话：____________________ 营业执照号：____________________ 资质证号：____________________ 地址：__________? 法人代表：__________ 兹有甲方委托乙方承担装饰设计,经双方友好协商,在平等自愿的基础上达成以下合同条款： 第一条：设计工作概况 1.1设计工作流程 1.2?设计收费标准及工作范围表 第二条?设计内容?本设计分为两个阶段进行： 第一阶段：方案设计 2.1.1?根据甲方提供的主要委托思想（功能要求、个人喜好、投资计划等）,乙方进行方案设计,并提供设计方案,此部分设计内容包括： ①效果图______张 ②平面结构图______张 ③天花平面图______张 ④平面布置图______张 ⑤地面材质图______张 ⑥主要材料的确认 2.1.2?乙方提供的方案图纸必须经甲方签字认可后乙方才能进行下阶段工作； 2.1.3?若乙方提供的方案,改变了建筑原有的结构、设备,则需经甲方和相关部门的签字认可； 2.1.4若甲方要求改变建筑原有的结构、设备,则需经乙方和相关部门的签字认可； 2.1.5设计周期：______天（日历天）。即______年______月______日至______年______月______日 第二阶段：施工图绘制 2.2.1?在甲方签订施工合同后,乙方进行施工图绘制,并向甲方提供全套图纸; 2.2.2?按甲方要求修改方案及施工图所需时间不计入设计周期； 2.2.3?施工图绘制周期,签订施工合同后______天。 第三条?设计费支付方式： 3.1?乙方按套内面积______平方米,每平方米______元收取设计费,总设计费人民币大写?__________________元,小写￥____________元。 3.2?付款方式： 3.2.1?双方签订本合同即由甲方支付给乙方总设计费的60%作为订金,即：____________元；（注：若总设计费的60%总金额少于____________元的,则该订金为____________元,且则须一次性付清） 3.2.2?签定施工合同时即结清设计费尾款。 第四条?双方的权利与责任： 4.1?甲方：

装饰装修管理服务协议 　　物管公司：____________物业管理有限公司（以下简称甲方）　　购 房 人：（以下简称乙方）　　装修单位：　（以下简称丙方）　　　　为加强_________房屋装饰装修的管理和监督，有效制止违章装修行为，保障房屋的结构安全和外观统 一，维护小区环境整洁、美观、协调及业主的正常生活秩序，使业主有一个安全、清洁、优美、舒适的居住环境。根据建设部《住宅室内装饰装修管理办法》及________市物业管理、消防、供水、供电、燃气、环境保护等有关规定和标准，管理公司、购房人、装修单位特签订本协议。　　一、 装修流程说明　　　　1、业主本人或其委托人到物管公司办公室领取《装修申请表》，并按表中要求逐项详细填写。　　　　2、业主本人选定装修施工单位，确定装修方案，并由施工单位指定一名防火责任人。　　　　3、业主会同装修施工单位负责人备齐如下装修申报材料到物管公司办理报批手续：　　　　（1） 填好装修申请表；　　　　（2） 装修施工单位的营业执照、资质证明复印件（加盖公司允许复制的公章）；　　　　（3） 装修项目明细表（可在装修申请表上载明）；　　　　（4） 装修方案；　　　　（5） 装修人员身份证复印件和1寸照片2张。　　　　（6） 办公楼或商场的装修面积≥50平方米以上，需到县消防管理部门申报审批，审批后按审批要求进行装修。　　　　4、物管公司客户服务部为装修施工的管理及服务部门，在查验装修申报材料齐全、受理装修申报后，现场予以审批。装修方案的审批原则如下：　　　　（1）不能破坏建筑物的主体结构：　　　　（2）不能破坏建筑物的建筑面积；　　　　（3）确定用电负荷；　　　　（4）厨房、卫生间等楼板防水措施；　　　　（5）装修方案是否符合防火要求；　　　　5、装修方案经审批同意后，由业主/装修单位负责人到物管公司财务室缴清各项装修管理费用。　　　　6、装修单位负责人持施工人员身份证复印件、l寸照片2张和财务收款单据到物管公司客户服务部办理装修进场手续，包括办理施工人员《装修出入证》、领取装修许可证等。　　　　7、装修人员进场施工过程中，物管公司有权进行检查，纠正违章，对违反装修规定者，物管公司将酌情对施工单位或有关人员给予处罚。高空抛物者从重处罚。　　　　8、若在装修过程中增加施工人员，必须由装修单位负责人本人来物管公司填表缴费，办理人员增补手续，其它人员一律不予办理；　　　　9、装修竣工后，由业主（或其授权委托人）通知物管公司安排初次验收。初次验收通过后，由装修单位负责人带施工人员的《装修出入证》、办证押金收据、初验合格单财务室办理退证手续、领取《装修出入证》押金。　　　　10、自初次验收通过之日起＿＿月内安排复验，复验合格后，由装修单位负责人会同业主凭装修押金缴纳收据和复验合格单到财务室办理退领房屋装修押金手续。　　二、装修收费项目及缴纳标准　　　　┌────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐　　│序号　　 ? 　?? │收费项目　 ? ? ?│缴费主体　 ? ? ?│收费标准　　 ? ?│备注　 ? ?　　? │　　├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤　　│1　　　??? 　 ? │装修保证金 ? ?　│业主　　　 ? ? ?│住宅：______元/ │1、业主与装修单 │　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│户。其它性质物业│位可协商确定缴费│　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│另行约定。　　　│主体；2、确定管 │　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│理公司推荐的装修│　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│公司，不用再行缴│　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│纳保证金；　　　│　　├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤　　│2　　　　　　　 │装修出入证押金及│装修公司　　　　│出入证押金：＿＿│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　│工本费　　　　　│　　　　　　　　│元/个；工本费： │　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│＿＿元/个。　　 │　　　　　　　　│　　├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤　　│3　　　　　　　 │装修垃圾清运费　│业主　　　　　　│＿＿－＿＿元/户 │*业主与装修单 ? │　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│位可协商确定缴费│　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│主体；*100以 ? ?│　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│下100元，150以 ?│　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│下150元，150以 ?│　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│上200元，跃层250│　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│元。　　　　　　│　　└────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘　　　　　　三、装修规则　　　　1、前期统一装修无时间限制，当业主开始入住生活后装修施工时间为：周一至周五 8：00－12：00，14：00－19：00，周六、日9：30－12：00，14：00－19：00。其余时间可以进行墙面粉刷等无声响的装修施工，禁止进行一切噪音施工。如违反规定，物管公司有权责令停工，扣留或没收工具，视情节轻重给予处罚。　　　　2、为保证小区统一美观，以下内容为禁止之列：　　　　（ 1）改变建筑物的外观及造型，在公共设施部位及私人花园乱搭建；改变外墙的颜色；　　　　（ 2）楼房外墙、楼内公共用地上进行任何形式的搭建、安装、铺设；　　　　（ 3）一切屋外更改或加建皆在禁止之列。例如：天线、附加建筑物及标志等。　　　　3、安装分体及窗式空调需到物管公司办理审批手续，按物管公司规定安装：　　　　（1）空调支架必须使用足够强度的不锈钢材质，固定螺栓须经防锈处理，否则，装修业主（住户）要承担由此造成的返工及其它损害（如下雨铁锈污染外墙面、空调坠落等）；　　（2）必须安装在物管公司指定的位置，以确保建筑外观统一整齐。　　　　4、凡安装防盗门、防盗网的，必须按照物管公司的规定和要求进行安装。　　　　5、施工人员的行为　　各业主 /装修单位必须将物管公司签发的《装修许可证》张贴在入户大门上。装修单位必须对所属装修人员的行为负责，装修人员必须持有效证件，必须衣着整齐，不得在非工作区逗留；严禁随地吐痰、喧哗、打闹、赌博饮酒等。物管公司亦严禁工人在辖区内随意留宿或生火，如需留宿应由业主本人出面到物管公司办理担保手续；如私自居住在楼宇内，一经发现，则按《________市治安管理条例》规定送交当地派出所。工人在进入小区范围内必须配带《装修出入证》。物管公司有最终决定权批准进入与否。装修人员严禁串栋、串户，违者酌情给予处罚。　　　　6、垃圾/杂物清理区，装修垃圾由物管公司委托清运公司集中统一清运。各户装修垃圾装袋后，按物管公司指定的方式和时间堆放到小区装修垃圾中转站内。户内装修垃圾清运时间定为每日上午12：00-14：00，晚上6：00-9：00。严禁将建筑材料、垃圾堆放在公共场所（包括公共走廊及公共区域），违者给予处罚。严禁高空抛物。（违者将承担违约金______-______元），并由肇事者承担由此造成的全部责任。如经通告后，业主/住户及装修单位未能作出适当清理安排，物管公司将自行雇用工人清理，而费用则从有关装修押金中扣除。　　7、防火责任　　　　（ 1）施工现场必须自备足够灭火设备，如手提灭火器。要求每______建筑面积设______kg灭火器一个（每户至少两个）。　　　　（ 2）根据《中华人民共和国消防条例》实施细则第十条的规定，施工单位必须负责施工现场的消防工作，各施工单位必须指定一名防火安全责任人，负责施工现场的防火安全工作，确保各项防火安全措施的落实。　　　　（ 3）各施工单位对现场人员进行防火安全和工地管理制度的宣传教育，使施工人员提高安全意识，自觉遵守有关的安全操作规程和制度。　　　　（ 4）如发生消防事故，由发生事故的施工单位、个人以及雇请施工的业主或住户按规定承担一切经济及法律责任。　　　　8、安全　　　　（ 1）各施工单位必须聘请有合格证的电工、焊工，方可进行作业。　　　　（ 2）施工用电必须严格执行市用电防火管理条例和规程。　　　　（ 3）施工动火，一律到物管公司办理动火审批手续。动火作业人员必须严格遵守有关的操作程序和安全规定，否则一切后果自负。　　　　（ 4）未经批准，工地内严禁使用电炉、电炊具等电热设施。不准使用高瓦数灯照明。照明灯泡瓦数一般限制在＿＿w以下，因施工需要使用碘钨灯的，应先征得物管公司的书面同意，并要做好安全措施，人离灯灭。装修工人使用电器设备时，务必采取可靠的安全措施，包括采用适当绝缘电线。临时接驳电线须保证一机一闸一个漏电开关，在施工完成后及时拆除，违者承担违约金______元。　　　　9、违章处理　　物管公司每天将不定时派专人入户进行巡查，监督装修情况，对违规现象轻者现场即予纠正。重者物管公司有权作如下处理：　　　　（ 1）责令停工；　　　　（ 2）责令恢复原状；　　　　（ 3）扣留或没收工具；　　　　（ 4）停水、停电；　　　　（ 5）赔偿经济损失；　　　　（ 6）根据政府及行业主管部门有关条款予以罚款。　　　　以上几种处罚可同时并处。　　　　10、更改/还原工程　　物管公司保留权利要求业主 /住户对所有装修工程（如该工程影响楼宇设施、结构，或严重影响外观）进行更改或还原。物管公司发出更改通知单给业主/住户，业主/住户须在指定时间内完成更改/还原工程，并负责一切费用。如业主未能在限定时间内整改完，物管公司有权安排施工力量完成该项工程，所需费用将全部由业主/住户承担。　　四、本协议中未规定的事宜，均遵守国家有关法律、法规和规章执行。　　五、本协议在履行中如发生争议，双方协商解决或向物业管理行政主管部门申请仲裁或向人民法院起诉。　　六、____滨江新城业主临时公约、住户手册为本协议的附件。　　七、本协议正本连同附件一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。　　八、甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，同意签订本《房屋装饰装修管理协议》，各自依照协议约定，行使权利，履行义务。　　九、本协议双方必须遵守，否则违约方应支付守约方违约金 ______元，并主动按本协议予以纠正及承担相应责任。　　甲方盖章： ____________物业管理有限公司　　乙方盖章：　　　　　丙方盖章：　　　　代 表 人：　　　 代 表 人：　　　　　代 表 人：　　　　年 月 日　　　 年 月 日　　　　　年 月 日

装饰装修设计合同范本 合同编号： 委托方： (以下简称甲方) 设计方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议： 一、 工程概况： 1. 工程地点： 2. 建筑面积： 3. 使用性质： 4. 房屋结构： 二、 设计程序： 1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积 m2× 元/m2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)m2× 元/ m2计取，设计费总计 元。 2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的 %，即 元。 3.乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在 天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。 4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的 % 元后，乙方在 天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图(共公区域效果图一张)，立、剖面图等。 5.施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的 % 元。 6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图 元/张)。现甲方要求绘制 部位效果图 张，总计 元。 7.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。 8.其它约定： 三、 双方责任： 一甲方责任： 1. 甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。 2. 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 3. 事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。 4. 对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。 5. 施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。 6. 甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。 7. 负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。 8. 凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收 和确认。 二乙方责任： 1. 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。 2. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。 3. 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。 4. 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。 四、 其它： 1. 本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。 2. 凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。 3. 如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，市区内甲方应支付乙方 元/次的外出费，市区外甲方应支付乙方 元/次的外出费，甲方承担交通费及旅差费。

规范室内装修合同范本 委托方(甲方)： 承接方(乙方)： 工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1. 工程地址：__________________________________________________ 2. 居室规格：房型 层(式) 室 厅 厨 卫 1)、_____室，计__________ 平方米； 2)、______厅，计__________ 平方米； 3)、______厨房，计__________ 平方米； 4)、______卫生间，计__________平方米； 5)、______ 阳台，计__________平方米； 6)、_______过道，计_______平方米； 7)、其他(注明部位)__________，计_______平方米； 总计：施工面积___________ 平方米； 3. 施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。 4. 委托方式：_____________________________________ 5. 工程开工日期：_______年 _______月 ________日 6. 工程竣工日期： __________年_________ 月_________ 日 工程总天数：_____________ 天 第二条：工程价款 工程价款(金额大写) 元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。 1. 材料款_______ 元； 2. 人工费 _________元； 3. 设计费 ________元； 4. 施工清运费 _________元； 5. 搬卸费 ________元； 6. 管理费 __________元； 7. 税金(3.41%)___________ 元； 8. 其他费用(注明内容) _____________元； 第三条：质量要求 1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。 2. 工程验收标准，双方同意参照市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。 3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4. 质量检查监督部门：市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。 5. 凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。 6. 甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。 第四条：材料供应 1. 乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

酒吧装修合同的范本 发包方： 承包方： 1、工程名称：XXX酒店改造工程 2、工程内容：XXX酒店改造及检修 3、承包范围：XXX两台电梯改造，包括更换电梯控制柜、厅门传动系统、轿门电子感应光幕、对重缓冲器、钢丝绳，电梯轿厢装潢，电梯导靴衬，电梯门滑轮等。两台电梯整体检修。 4、承包方式：包工包料 5、工 期：年__月__日——年__月__日 第一条、 工程价款与支付 1、合同价款的确定依据现行国家、省、市有关文件及“工程预算书”定额执行。 2、本工程价款计算确定为人民币24.5万元。决算金额不得超过本金额，超支部分甲方不予支付。 3、工程款的拨付：合同签订后付工程造价25%的工程预付款，工程完工支付25%，其余的50%为质量保证金，保修期满无质量问题后支付。 第二条、 工程质量 1、工程质量必须达到现行国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，经协商本工程的质量等级约定为合格。工程质量必须符合市技术监督局的要求。 2、工程施工必须按照施工图来进行，必须达到效果图的标准，完工后达到甲方及有关部门验收合格标准。 3、工程质量达不到上述要求时，乙方负责无偿返修，直至达到要求，同时承担由此造成的各种相关费用损失，并按法定违约金标准(1%)按日支付违约金。 第三条：双方的责任 1、甲方责任： 1.1、会审施工图纸。 1.2、提供具备施工条件的施工场地。 1.3、因甲方原因影响施工工期将相应顺延，由此发生的费用由甲方承担。 2、乙方责任： 2.1、乙方于开工前一周提供施工图纸、施工组织设计、资质证明及工程进度、材料设备计划等施工必备手续。 2.2、施工过程使用的水、电、汽费用由乙方承担。 2.3、乙方必须使用符合国家质量标准的原材料，如因使用原材料不合格造成工程质量问题，无论是否超过保修期，乙方均负责赔偿直接和间接损失。 2.4、乙方负责施工安全，施工期间因乙方造成的一切事故，乙方负全部责任。 2.5、合同生效一周内乙方必须进入现场施工，如逾期未进入现场施工，甲方有权单方终止合同，乙方返还预付款并按法定标准(1%)支付违约金。 2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的损失，经甲方确定直接损失和间接损失后，由乙方承担。 第四条：竣工验收与保修 1、工程竣工一周后，乙方向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。 甲方收到竣工资料10天内组织有关部门进行验收。 2、工程竣工验收后，按照国家有关保修条例要求在乙方所承包的范围内，工程保修期为一年。 第五条：争议的处理 双方因合同发生争议，首先请工程所在地建设行政主管部门调 解，经调解后如双方未达成协议，由甲方所在地人民法院诉讼解决。 第六条：未尽事宜及补充条款如下： 1、甲方派出人员及监理人员有权对工程进行总体监督，包括工程质量、材料质量与使用、工程进度等与XXX酒店电梯改造工程有关事宜。对违反合同的施工以及施工质量等问题有权提出修改，乙方必须无条件执行，对于修改期间造成的直接损失和间接损失，由乙方承担。 2、随着工程进度情况，乙方应及时整理相应的内业资料并及时向甲方及有关部门报验，待验收合格后，方可进入下道工序施工。 3、工程竣工验收时，必须经市技术监督局验收合格，并由乙方办理验收合格手续。 4、未尽事宜由双方共同协商解决。

酒吧装修合同范文 发包方(签章) (以下称甲方) 地址： 联系电话： 承包方(签章) (以下称乙方) 地址： 联系电话： 乙方承包甲方的装修工程，为了明确双方责任及义务，保证施工顺利进行，双方在平等、自愿、协商一致的基础上按照《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰工程承包合同条例》的规定，并结合本工程具体情况，双方经友好协商，达成如下协议： 第一条：工程概况 工程地点： 工程内容：室内/室外装饰工程; 承包方式：乙方包工包料; 工程造价：总承包价人民币(大写) 元 施工工期： 本工程暂定自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工，总工期为日历 天;另质保期限为 个月，从双方签字验收合格之日起算。 第二条：施工图纸等 2.1 甲方进行设计，并向乙方提供施工方案、施工说明。 第三条：工程变更和终止 3.1 工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致签定《工程项目变更单》，同时调整相关工期。 3.2 工程量变化和设计变更(1)所有的设计变更和工程量的增减，甲乙双方必须进行书面签订《工程项目变更单》，否则该变更单无效。(2)甲方变更设计或非乙方原因使工程变更，由此增加的工程费用则由甲方支付。(3) 乙方私自进行工程变更，由此增加的工程费用由乙方自付;如造成甲方损失的，还须另行赔偿。(4)《工程项目变更单》签定后作为本合同的附件和组成部分。 3.3 合同终止(1)因不可抗力及政府行政行为导致本合同无法进行、或合同目的无法实现的情况出现，双方都可以书面提出解除本合同，并进行结算后双方签署结算单，本合同终止;(2)甲、乙方协商一致，可以变更或解除本合同;(3)因一方的违约行为，相对方根据约定终止本合同的; (4)本合同履行期限届满自行终止; (5)本合同依法解除。 第四条：工期延误 4.1 以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延： (1)工程量变化和设计变更; (2)不可抗力因素;(3)甲方同意工期顺延的其他情况。 4.2 因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。 4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。 4.4 因乙方原因不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期顺延，乙方应赔偿由此造成的甲方损失，另须承担违约责任。 第五条：双方权利与义务 5.1 甲方负责解决施工用电、水、道路畅通及消防等法定相关手续。 5.2甲方依照合同约定的方式支付工程装修款。 5.3 甲方有权对乙方的施工提出整改意见。 5.4 乙方应于本合同签订后2日内安排人员进场施工。 5.5 乙方应依照双方确认的工程报价单所列品牌、材料购买装修材料，如确需变更、增加品牌、材料等与报价单不符的，须经甲方书面同意，否则甲方有权拒绝支付该材料费用; 5.6 乙方应规范、安全施工，保质保量。如施工过程中导致的安全事故与甲方无关，甲方的协助、配合工作不免除或减轻任何乙方应承担的责任，如第三人依法向甲方主张权利，甲方承担后可向乙方追偿; 5.7 乙方应积极主动与甲方配合，对甲方提出的合理意见，要在合理时限内完成整改。 5.8 乙方在完成房屋装修，交付甲方前应负责安保工作，并清理好场地; 5.9 甲方在本合同期限内，发现因乙方施工工程质量不符合合同规定的，乙方应在接甲方通知后合理时限内免费完成修理或返工。 第六条：工程结算及工程款支付方式 6.1 本合同根据工程施工进度，按实际验收进度进行结算。具体为：乙方完成每阶段装修施工任务后，提交该阶段装修施工报告给甲方确认。 6.2 在施工过程中，如产生工程变更和工程量的增减所需费用，双方签定《工程项目变更单》后，视为工程款总额补充，费用由双方另计，不在总承包价范围内; 6.3 工程款支付方式(1)合同签定后甲方付给乙方合同总价的30%作为工程预付款; (2)工程施工进行至50%时，甲方依照6.1条款完成书面无异议确认之后的10 日内支付工程总造价的20%作为工程进度款;(3)工程施工进行至80%时，甲方依照6.1条款完成书面无异议确认之后的10日内支付给乙方工程总造价的30%作为工程进度款;(3)本工程竣工验收合格后15日内，甲方支付乙方工程总造价的18%;(4)剩余工程总造价的2%做为质保金，待12个月的质量保修期经过后，如无质量问题，由乙方书面向甲方申请支付。(5)甲、乙方在此约定，乙方的接收工程装修款开户行：XXXX，账户：XXXX，账号：XXXX，如银行账户信息有变更，应及时书面通知甲方

酒吧装修合同范本 1、工程名称：XXX酒店改造工程 2、工程内容：XXX酒店改造及检修 3、承包范围：XXX两台电梯改造，包括更换电梯控制柜、厅门传动系统、轿门电子感应光幕、对重缓冲器、钢丝绳，电梯轿厢装潢，电梯导靴衬，电梯门滑轮等。两台电梯整体检修。 4、承包方式：包工包料 5、工 期：年—月—日-----年—月—日 第一条、 工程价款与支付 1、合同价款的确定依据现行国家、省、市有关文件及“工程预算书”定额执行。 2、本工程价款计算确定为人民币24.5万元。决算金额不得超过本金额，超支部分甲方不予支付。 3、工程款的拨付：合同签订后付工程造价25%的工程预付款，工程完工支付25%，其余的50%为质量保证金，保修期满无质量问题后支付。 第二条、 工程质量 1、工程质量必须达到现行国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，经协商本工程的质量等级约定为合格。工程质量必须符合市技术监督局的要求。 2、工程施工必须按照施工图来进行，必须达到效果图的标准，完工后达到甲方及有关部门验收合格标准。 3、工程质量达不到上述要求时，乙方负责无偿返修，直至达到要求，同时承担由此造成的各种相关费用损失，并按法定违约金标准(1%)按日支付违约金。 第三条：双方的责任 1、甲方责任： 1.1、会审施工图纸。 1.2、提供具备施工条件的施工场地。 1.3、因甲方原因影响施工工期将相应顺延，由此发生的费用由甲方承担。 2、乙方责任： 2.1、乙方于开工前一周提供施工图纸、施工组织设计、资质证明及工程进度、材料设备计划等施工必备手续。 2.2、施工过程使用的水、电、汽费用由乙方承担。 2.3、乙方必须使用符合国家质量标准的原材料，如因使用原材料不合格造成工程质量问题，无论是否超过保修期，乙方均负责赔偿直接和间接损失。 2.4、乙方负责施工安全，施工期间因乙方造成的一切事故，乙方负全部责任。 2.5、合同生效一周内乙方必须进入现场施工，如逾期未进入现场施工，甲方有权单方终止合同，乙方返还预付款并按法定标准(1%)支付违约金。 2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的损失，经甲方确定直接损失和间接损失后，由乙方承担。 第四条：竣工验收与保修 1、工程竣工一周后，乙方向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。 甲方收到竣工资料10天内组织有关部门进行验收。 2、工程竣工验收后，按照国家有关保修条例要求在乙方所承包的范围内，工程保修期为一年。 第五条：争议的处理 双方因合同发生争议，首先请工程所在地建设行政主管部门调解，经调解后如双方未达成协议，由甲方所在地人民法院诉讼解决。 第六条：未尽事宜及补充条款如下： 1、甲方派出人员及监理人员有权对工程进行总体监督，包括工程质量、材料质量与使用、工程进度等与XXX酒店电梯改造工程有关事宜。对违反合同的施工以及施工质量等问题有权提出修改，乙方必须无条件执行，对于修改期间造成的直接损失和间接损失，由乙方承担。 2、随着工程进度情况，乙方应及时整理相应的内业资料并及时向甲方及有关部门报验，待验收合格后，方可进入下道工序施工。 3、工程竣工验收时，必须经市技术监督局验收合格，并由乙方办理验收合格手续。 4、未尽事宜由双方共同协商解决。 第七条：本合同一式两份，自签订之日起生效。 发包方(章)： 承包方(章)： 地址： 地址： 法定代表人 ： 法定代表人 ： 委托代理人 ： 委托代理人 ：

酒店宾馆装修合同范本 发包人：??????????????????? 承包人： 住所： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 住所： 委托代理人： ? ? ? ? ? ? 营业执照号： 本工程设计人： 施工队负责人： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等，自愿，协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 第一条 工程概况 1.1 工程地点：___________________. 1.2 工程内容及做法(详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。 1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第___种承包方式。 承包人包工，包料(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表); 承包人包工，部分包料，发包人提供部分材料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表); 承包人包工，发包人包料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)。 1.4 工程期限____天，开工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。 1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：____________元(详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单)。 第二条 工程监理 若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名，单位，联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。 第三条 施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供： 发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人，承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸); 发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人，承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)______元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。 第四条 发包人义务 4.1 开工前____天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具，陈设或将室内不易搬动的家具，陈设归堆，遮盖，以不影响施工为原则; 4.2 提供施工期间的水源，电源; 4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系; 4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续; 4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场，竣工验收。 第五条 承包人义务 5.1 施工中严格执行安全施工操作规范，防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程; 5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境; 5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上，下水管道的畅通; 5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。 第六条 工程变更 工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表7：家庭居室装饰装修工程变更单)。 第七条 材料的提供 7.1 由发包人提供的材料，设备(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续; 7.2 由承包人提供的材料，设备(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

酒店改造工程装修合同 按照《中华人民共和国合同法》和国务院《建设工程勘察设计管理条例》的规定，结合本工程具体情况，双方签订此施工合同。 1、工程名称：_______________酒店改造工程 2、工程内容：_______________酒店改造及检修 3、承包范围：_______________两台电梯改造，包括更换电梯控制柜、厅门传动系统、轿门电子感应光幕、对重缓冲器、钢丝绳，电梯轿厢装潢，电梯导靴衬，电梯门滑轮等。两台电梯整体检修。 4、承包方式：包工包料 5、工期：__________年_____月_____日---__________年_____月_____日 第一条、工程价款与支付 1、合同价款的确定依据现行国家、省、市有关文件及“工程预算书”定额执行。 2、本工程价款计算确定为人民币__________万元。决算金额不得超过本金额，超支部分甲方不予支付。 3、工程款的拨付：合同签订后付工程造价25%的工程预付款，工程完工支付25%，其余的50%为质量保证金，保修期满无质量问题后支付。 第二条、工程质量 1、工程质量必须达到现行国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，经协商本工程的质量等级约定为合格。工程质量必须符合市技术监督局的要求。 2、工程施工必须按照施工图来进行，必须达到效果图的标准，完工后达到甲方及有关部门验收合格标准。 3、工程质量达不到上述要求时，乙方负责无偿返修，直至达到要求，同时承担由此造成的各种相关费用损失，并按法定违约金标准(1%)按日支付违约金。 第四条：双方的责任 1、甲方责任： 1.1、会审施工图纸。 1.2、提供具备施工条件的施工场地。 1.3、因甲方原因影响施工工期将相应顺延，由此发生的费用由甲方承担。 2、乙方责任： 2.1、乙方于开工前一周提供施工图纸、施工组织设计、资质证明及工程进度、材料设备计划等施工必备手续。 2.2、施工过程使用的水、电、汽费用由乙方承担。 2.3、乙方必须使用符合国家质量标准的原材料，如因使用原材料不合格造成工程质量问题，无论是否超过保修期，乙方均负责赔偿直接和间接损失。 2.4、乙方负责施工安全，施工期间因乙方造成的一切事故，乙方负全部责任。 2.5、合同生效一周内乙方必须进入现场施工，如逾期未进入现场施工，甲方有权单方终止合同，乙方返还预付款并按法定标准(1%)支付违约金。 2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的损失，经甲方确定直接损失和间接损失后，由乙方承担。 第五条：竣工验收与保修 1、工程竣工一周后，乙方向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。 甲方收到竣工资料10天内组织有关部门进行验收。 2、工程竣工验收后，按照国家有关保修条例要求在乙方所承包的范围内，工程保修期为一年。 第六条：争议的处理 双方因合同发生争议，首先请工程所在地建设行政主管部门调解，经调解后如双方未达成协议，由甲方所在地人民法院诉讼解决。 第七条：未尽事宜及补充条款如下： 1、甲方派出人员及监理人员有权对工程进行总体监督，包括工程质量、材料质量与使用、工程进度等与_______________酒店电梯改造工程有关事宜。对违反合同的施工以及施工质量等问题有权提出修改，乙方必须无条件执行，对于修改期间造成的直接损失和间接损失，由乙方承担。 2、随着工程进度情况，乙方应及时整理相应的内业资料并及时向甲方及有关部门报验，待验收合格后，方可进入下道工序施工。 3、工程竣工验收时，必须经市技术监督局验收合格，并由乙方办理验收合格手续。 4、未尽事宜由双方共同协商解决。 第八条：本合同一式两份，自签订之日起生效。

集资建房协议书范文 根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》和《关于加强我省集资合作建房管理的暂行办法》，为明确集资合作建房单位和职工双方的权利和义务，特签订本协议，供双方共同遵守。 第一条为解决职工的住房问题，根据乙方申请，甲方同意乙方参加集资合作建房。该套住房位于市路街(院)巷号栋层号，户型为房厅，住宅总建筑面积????????m2，住宅户内建筑面积????????m2(其中享受面积????????m2，超标面积????????m2)，公用面积????????m2。 装修情况： 第二条经省、市房改办核定，该套住房建设成本总造价为????????元，乙方集资额为????????万????仟????佰????拾元(￥????????????元)。其中：每平方米建筑面积????????元；乙方控制面积出资额为????????元；超标准面积在20m2以内按房改市场价元????????／m2计元，20m2以上按房改市场价加价30％计元，共计????????元；公用部分出资额为????????元。甲方资助额为????万????仟????佰????拾元(￥元)乙方控制面积出资额占建筑安装成本的比重为????％；乙方拥有该套住房????％的产权，甲方拥有该套住房????％的产权。 第三条甲方负责向房产管理部门办理房屋产权登记手续，为乙方领取集资建房《房屋所有权证》。办理产权登记手续所需缴纳的费用，由甲乙双方按规定各自承担。 第四条住房保修期为竣工验收之日起十二个月内，如因乙方人为损坏房屋，维修费由乙方自行负责，保修期后乙方住宅户内建筑面积范围内所发生的养护维修费用，一律由乙方自理。房屋公共部位及公用设施的正常养护由用户共同分摊；自房屋竣工交付使用之日起十二个月内如经技术鉴定确认是非人为因素损坏的，由建房单位负责修复。 第五条乙方参加集资合作兴建的住房，除本协议中有限制上市交易的约定以及法律、法规规定不得上市交易的情形外，在取得房屋所有权证后可依法上市交易。乙方按建筑安装成本全额集资拥有全部产权的，可依法进行房屋买卖、产权交换和租赁。拥有部分产权的，经甲方书面同意，可依法进行房屋买卖和租赁；按现行房改政策规定补足建筑安装成本费取得全部产权后，也可依法进行房屋产权交换。 乙方参加集资合作兴建的住房上市交易后，乙方不得再按房改政策购买公有住房和经济适用住房或享受政府其他住房资助。 第六条住房产权年限与土地使用年限相等，届满时按政府有关规定办理。 第七条其他约定事项： 第八条本协议未尽事宜按政府房改有关政策处理。 第九条本协议经甲乙双方签章后生效。 第十条本协议一式四份，甲乙双方各执一份，房改办、房产管理部门各执一份。 甲方： ????????????????????????????????????????????法人代表： ???????????????????????????????????????????? 经办人： 乙方： ????????????????????????????????????????????代理人： ????????????????年????月????日

仓储管理协议书 合同编号：_________ 　　寄存人：_________ 　　法定住址：_________ 　　法定代表人：_________ 　　职务：_________ 　　委托代理人：_________ 　　身份证号码：_________ 　　通讯地址：_________ 　　邮政编码：_________ 　　联系人：_________ 　　电话：_________ 　　传真：_________ 　　帐号：_________ 　　电子信箱：_________ 　　保管人：_________ 　　法定住址：_________ 　　法定代表人：_________ 　　职务：_________ 　　委托代理人：_________ 　　身份证号码：_________ 　　通讯地址：_________ 　　邮政编码：_________ 　　联系人：_________ 　　电话：_________ 　　传真：_________ 　　帐号：_________ 　　电子信箱：_________ 　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，当事人双方本着合法原则、平等互利等价有偿原则、契约自由原则和诚实信用原则，经过友好协商，签订本合同，共同信守。 　　一、仓储物 编号 包装 货物名称 品种规格 数量 质量  ? ? 

主机托管业务协议 甲方： （以下简称甲方）地址： 电话： 传真： 乙方： 　 （以下简称乙方） 地址： 电话： 传真： 协议签约地： 一、概述 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定，本着真诚合作，互惠互利的原则，经过友好协商，就甲方向乙方提供主机租用服务达成以下协议： 二、甲方提供的服务项目 甲方按照本合同附件的规定向乙方提供XX公司的XX等网络资源，用于乙方的网络设备（服务器等）或乙方租用甲方的服务器设备接入国际互联网（INTERNET）。 为乙方提供放置信息服务器的标准机房环境，包括：空调、照明、不间断电源、防静电地板等，参考附件。 除非双方另有书面约定，甲方承认乙方自己存放在服务器上的任何资料、软件、数据等的知识产权均与甲方无关，甲方无权复制、传播、转让、许可或提供他人使用这些资源，否则应承担相应的责任。 按照本合同收取相关费用。 如乙方逾期不付款，甲方有权随时中断乙方的服务。 因甲方原因，造成服务器的正常工作中断，甲方以小时为单位，以月费为基数，按平均每小时费用的二倍向乙方赔偿。但以当月的月费为赔偿的最高限。 三、乙方的权利与义务 乙方在申请主机租用业务时，需向甲方提供其营业执照副本、乙方经办人身份证。由甲方审核后，对上述有效证明以复印件方式备案。 乙方使用甲方的专用机房，标准机架，通信端口及IP地址并对其拥有使用权，乙方对其自行购买的设备拥有所有权。 乙方在签约后应及时将其租用设备的清单、资料及相应的技术参数，提供给甲方，并积极协助甲方机房管理人员工作。 乙方按照本协议规定的条款及时足额支付有关费用。 乙方承诺在其租用的服务器上不发布违反国家有关法律、法规及信息产业部有关规定的信息，否则由此造成的一切后果由乙方负责。私服,含恶意脚本或者木马的内容等明显违反国家法律法规的,甲方有权力单方面终止协议并且不予退款,同时保留相关数据随时给国家相关机构取证;如因乙方原因造成DDOS攻击等影响到甲方，甲方有权力单方面终止协议并且不予退款。 如果乙方利用本合同服务进行的经营、活动需要获得国家有关部门的认可或批准的，乙方应获得该有关的认可或批准。但甲方没有义务审查乙方是否具有该认可或批准，出现问题也由乙方自行解决或者承担相关责任，与甲方无关。 乙方如果在服务器上安装软件，所需要的软件版权/许可/使用权由乙方自行解决。 乙方对使用服务器所引起的任何经济、政治、法律等责任负完全责任。乙方同意，如发生上述事件，与甲方没有任何关系，甲方也不应对此或对第三方承担任何责任或者义务。 乙方对乙方自己存放在服务器上的数据的完整性和保密性负责。 乙方应向甲方提交乙方执行本合同的联系人和所有管理乙方网络、设备和服务器的人员名单和联系方式，并在上述信息发生变化时及时通知甲方。乙方在甲方需要时应提供必要的协助，因乙方以上人员（包括已经离开乙方的乙方原雇员）的行为或者不作为而产生的后果均由乙方承担。 四、服务项目及费用 乙方采用如下方式进行主机租用业务。 服务项目及费用 项目 内容 数量 价格  DIY服务器IU 托管 1 

保管协议书 　　合同编号：_________　　存货人：_________　　法定住址：_________　　法定代表人：_________　　职务：_________　　委托代理人：_________　　身份证号码：_________　　通讯地址：_________　　邮政编码：_________　　联系人：_________　　电话：_________　　传真：_________　　帐号：_________　　电子信箱：_________　　保管人：_________　　法定住址：_________　　法定代表人：_________　　职务：_________　　委托代理人：_________　　身份证号码：_________　　通讯地址：_________　　邮政编码：_________　　联系人：_________　　电话：_________　　传真：_________　　帐号：_________　　电子信箱：_________　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，当事人双方本着合法原则、平等互利等价有偿原则、契约自由原则和诚实信用原则，经过友好协商，签订本合同，共同信守。 　　一、保管物 　　┌──────┬──────┬───────┬───────┬──────┐ 　　│保管物名称　│　　质量　　│　　数量　　　│　价值　　　　│　包装　　　│ 　　├──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤ 　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　│ 　　├──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤ 　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　│ 　　├──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤ 　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　│ 　　├──────┴──────┴───────┴───────┴──────┤ 　　│合计人民币金额（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 　　└────────────────────────────────────┘ 　　二、保管场所　　1．_________。　　2．保管场所由当事人约定；没有约定的，依保管物的种类、价格，有偿还是无偿等情况确定适当的保管场所。 　　三、保管方法　　1．_________。　　2．当事人约定的保管方法，保管人不得擅自变动。如果遇到了紧急情况，并且可以推定存货人如果知道此种危机发生也同意改变其约定的保管方法时，保管人可改变保管方法。　　3．保管方法有特殊约定的，应以特殊约定的方法进行保管。 　　四、保管期限　　1．自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。　　2．当事人之间对保管费用的付款期限没有约定或者约定不明确的，可进行协商签订补充协议，如果不能达成补充协议的，就依有关合同条款或交易习惯确定。 　　五、保管费用及付款办法、期限　　1．在保管物交付保管时，存货人应先行交付保管费用的_________％；　　2．在保管期满，存货人提取保管物时，应交付其余保管费用；　　3．保管费总额为_________；　　4．保管费用一律以_________（方式）支付。　　5．保管费用的金额依当事人的约定给付，当事人未约定的，应按价目表给付，没有价目表的，按习惯给付，没有习惯的按公平原则决定给付金额。在存货人提前领取保管物的，可适当减少保管费用。　　6．当事人对保管费用没有约定或约定不明确，保管人和存货人不能达成补充协议的，则应根据保管习惯，认为该保管合同为无偿保管合同。　　7．费用包括为维持保管物原状所支出的费用，如修缮费、治疗费，还包括设置仓库，雇佣看管人，准备适宜的场所，预防火灾危险的费用，以及相关的保险费用、税款等。　　8．计费项目应按仓储保管部门的标准执行，但也可由当事人双方协商确定。双方还应就结算方式作出规定，存货人应按月支付保管费用。如果涉及银行支付的话，还应就银行账号、支付行的名称作出规定。在分期支付保管费用的情况下，保管费用应于每期届满时给付。　　9．当事人之间对保管费用的付款期限没有约定或者约定不明确的，可进行协商签订补充协议，如果不能达成补充协议的，就依有关合同条款或交易习惯确定，如果还不能确定的，应当在领取保管物时，由存货人支付保管费用。　　10．存货人未在约定的期限支付必要费用的，保管人可以就保管物行使留置权。如果保管物已返还，保管人则可以诉讼方式请求存货人支付保管费用。 　　六、保管物的交付及入库　　1．保管物在交付保管时，保管人应当验收，确认有无损坏，并当面记录。存货人在提取保管物品时，应该当面检查，是否符合原样。　　2．货物入库由保管人负责到供货单位、车站、码头等处提运货物或由存货人或运输部门、供货单位运货到库。 　　七、货物的验收及出库　　1．验收由保管人负责进行，包括验收的内容、验收的标准、验收的方法和验收的时间。　　2．验收的内容和标准主要从三个方面进行：　　（1）从外观可辨认的验收项目，如货物的数量和外包装状况；　　（2）包装内的货物品名、数量、规格以外包装或货物上的标记为准，外包装或货物上无标记的，以供货方提供的验收资料为准；　　（3）散装的货物按照合同规定或国家的有关规定验收。　　3．验收的方法有全部验收和按比例抽取验收两种。　　4．验收的时间自货物和验收资料全部送达到保管方开始，日期均以运输或邮电部门的戳记或直接送到的日期为准。但双方有约定的从其约定。　　5．货物出库应当验收并当面交接清楚，分清责任。　　出库时间：_________年_________月_________日　　出库地点：_________　　出库运输方式：_________　　6．货物进出库的具体手续，国家有规定的，按国家规定执行；没有规定的，由当事人双方约定。货物的出入库计划一般应按年或月规定，按年或月规定有困难的，可以按季度规定。　　7．货物出库是由保管人负责向运输部门申报运输计划、办理托运、发运手续等代为运输。 　　八、存货人（是／否）允许保管人将保管物转交他人保管。 　　九、存货人权利义务　　1．存货人应当自己负担保管物灭失、毁损的风险。　　2．存货人寄存货币、有价证券或其他贵重物品而未作声明的，该物品毁损、灭失后，保管人可以按一般物品予以赔偿，除非保管人有故意或重大过失。　　3．存货人对于有瑕疵的保管物或按保管物的性质需要采取特殊保管措施的保管物负有告知义务，在其违背其告知义务时，应承担风险负担义务。 　　十、保管人权利义务　　1．存货人向保管人交付保管物的，保管人应当给付保管凭证，但另有交易习惯的除外。　　2．保管人不得将保管物转交第三人保管，但当事人另有约定的除外。保管人违反前款规定，将保管物转交第三人保管，对保管物造成损失的，应当承担损害赔偿责任。　　3．保管人不得使用或者许可第三人使用保管物。　　4．第三人对保管物主张权利的，除依法对保管物采取保全或者执行的以外，保管人应当履行向存货人返还保管物的义务。第三人对保管人提起诉讼或者对保管物申请扣押的，保管人应当及时通知存货人。......

保管协议书 甲方（委托方）： 乙方（受委托方）： 根据《中华人民共和国合同法》的规定，双方本着平等互利的原则，经过协商，签订本合同，共同信守。 　　一、保管物 保管物名称 性质 数量 价值 瑕疵              合计人民币金额（大写） 　　二、保管方法 　　三、保管期限 自 年 月 日至 年 月 日止。 　　四、保管费用及付款办法 　　1．在保管物交付保管时，乙方应先行交付甲方保管物品价值的0%（即人民币 元）做为保证金。 　　2．在保管期满，乙方未能出售保管物品，甲方需在期满X天内提取保管物，并返还乙方所交保证金； 　　3．乙方在保管期内出售保管物品，需在保管期内向甲方支付保管物品价值0%的金额（即人民币 元）。 　　4．以上条款所有费用一律以现金方式支付。 　　五、保管物的交付 　　保管物在交付保管时，乙方应当验收，确认有无损坏，并当面记录。甲方在提取保管物品时，应该当面检查，是否符合原样。 六、保管期满，乙方应当将保管物及孳息归还甲方。不能归还当已出售处理，即支付甲方保管物品价值0%的金额。 七、保管期满X天内，甲方未向乙方返还保证金，或未提取保管物，乙方可以留置保管物。 　　八、保管责任 　　1．保管物在保管期间发生的损坏，由乙方负赔偿责任； 　　2．甲方隐瞒保管物自身的缺陷，导致保管期间发生损坏，由甲方承担责任。 　　九、声明及保证 　　（一）乙方： 　　1．乙方有权签署并有能力履行本合同。

信用卡保管协议 信用卡保管方（以下简称甲方）： 信用卡持有方（以下简称乙方）： 身份证号： 甲、乙双方本着共同发展、互利互惠的原则，经友好协商，就信用卡保管事宜达成如下协议： 一、乙方信用卡资料： 1、甲方接受乙方委托，为乙方保管使用信用卡，该信用卡详细资料如下： ①发卡行： 卡号： 有无附属卡： 固定额度： 临时额度： 临时额度有效期： 分期金额： 期数： 剩余期数： 每期还款： 账单日： 还款日： ②发卡行： 卡号： 有无附属卡： 固定额度： 临时额度： 临时额度有效期： 分期金额： 期数： 剩余期数： 每期还款： 账单日： 还款日： ③发卡行： 卡号： 有无附属卡： 固定额度： 临时额度： 临时额度有效期： 分期金额： 期数： 剩余期数： 每期还款： 账单日： 还款日： ④发卡行： 卡号： 有无附属卡： 固定额度： 临时额度： 临时额度有效期： 分期金额： 期数： 剩余期数： 每期还款： 账单日： 还款日： 2、乙方根据甲方要求，负责提供如下真实资料： A．身份证复印件一份或者户口本复印件。 B．绑定手机号① ② ③ ④ 其他联系方式 中介姓名 中介电话： 二、费用结算 首次甲方一次性预收乙方 个月费用，按季度结算，乙方应提前半个月续费。若乙方未按时续费，则协议自动失效。 三、收费标准 按额度的0%∕月收费。 四、在协议期间，信用卡临时增额部分，甲方不予垫还，必须由乙方先自行还清临时增额部分。 五、在协议期间，乙方不得申请注销信用卡或降额度。如有注销、降额，乙方必须在收到甲方通知三日内缴清甲方垫还金额与费用，否则甲方每月按所降额度的0%收取乙方违约金。 六、在协议期间，乙方不允许使用网银、手机转账、淘宝等非线下pos机渠道消费。甲方分多次帮乙方还清当月账单，也分多次消费。如银行有电话确认信息，乙方须配合确认是本人自行消费。 如造成甲方垫还资金无法及时收回，甲方按每天垫还资金的0%收取乙方违约金。 七、在协议期间，甲方保证做到每月X次的消费频率，X个月提升固定额度。如因收卡时乙方之前有逾期或用卡较差则需延时。提额部分在甲方收取相应费用后乙方可以取回现金自行使用。 八、在协议期间，甲方有义务保管好乙方的信用卡。如有丢失，甲方负责一切损失。 九、其他未尽事宜，双方协商解决。 十、本协议有效期X个月，由 年 月 日起至 年 月 日止 。 十一、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。 十二、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方（签章）： 乙方（签章）：