订立合同双方:? 委托单位:__县__国营(或集体)林场,以下简称甲方;? 护林单位:__县__乡__村__村民,以下简称乙方。? 为了保护林业资源,减少山林火灾,防止盗伐林木,促进林木速生丰产,特订立本护林承包合同,以供双方遵守。? 第一条 护林面积及方位? 甲方将__山的__亩林木承包给乙方看护管理,其中,成林__亩,中幼林__亩。该片林木北起__至__,南起__至__,东起__至__,西起__至__。? 第二条 承包期限? 承包有效期为_年,从__年__月__日起至__年__月__日止。? 第三条 报酬及收益分配? 1.现有成材木,如甲方在___年以前砍伐的,甲方按每立方米__元付给乙方护林费;__年以后至承包期届满以前砍伐的,甲方按每立方米__元付给乙方护林费。? (护林费也可采取工资形式给付)? 2.中幼林间伐材(指胸径在__公分以下的规格)和林木修枝材,由乙方采伐,在甲方派员参加下按__∶__比例分成,甲方得__成,乙方得__成。? 3.护林区内杂木些草归乙方受益,但不得伤害植被。? 4.乙方抓获盗伐林木者,按每盗伐一株__元罚款。所罚款项,甲乙双方按__∶__分成,被盗伐成木归甲方所有。? 第四条 甲方义务? 1.甲方交给乙方的护林区必须四至清楚,山林没有所有权争议。? 2.甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。? 3.甲方砍伐成木验收后__日内,必须向乙方支付护林费。? 第五条 乙方义务? 1.保护山林资源不受破坏,在护林区内,不准开荒种植作物,不准采石、采砂取土和埋葬坟墓,严禁盗伐林木,防止山林火灾。? 2.乙方必须服从甲方的护林指导,按甲方的要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害,开设防火沟路、封山育林及人工促进等。? 3.自本合同生效之日起__日内,乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民__名组成护林队,订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林的思想教育。? 第六条 违约责任? 1.如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者,乙方除应原地补植外,成材木被盗伐一株,按其根径计算大小,罚乙方以国家木材价格的__倍赔偿给甲方;中幼林木被盗伐一株,罚乙方赔偿甲方__元。? 2.由于乙方失职引起山林火灾,乙方除应原地补植外,烧毁成木数,乙方应按国家木材价格赔偿甲方;烧毁中幼林木数,乙方除应即时补植外,每株赔偿甲方__元。? 3.护林区内,如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓,罚乙方赔偿甲方__元。? 4.甲方交给乙方管理的护林区如有所有权争议,造成乙方经济损失,由甲方负责赔偿。? 5.甲方不按期给付乙方护林费,逾期一日,应按该护林费的__‰向乙方偿付违约金。? 6.甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导,造成乙方的经济损失,由甲方负责赔偿。? 第七条 不可抗力? 如因不可抗力的自然灾害,造成乙方护林地带林木的损失,经调查证实后,不以乙方违约论。? 第八条 其它? __________________________________? ____________________________________? _____。? 本合同自承包开始之日起生效,合同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要,必须另订合同。? 甲乙双方不得擅自变更或解除合同,合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。? 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,分送县林业局、乡政府、县银行(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)……等单位各留存一份。? 甲方:__县_林场(公章)? 代表人:______(盖章)?
建设工程合作协议书 甲方:?,男,汉族,???年?月?日出生,住???,身份证号:???,手机:?。 乙方:???,住址:???。 法定代表人:???,职位:???。 按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与××××有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程项目施工达成如下协议条款: 第一条?总则 1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对××××有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程(以下简称“本项工程”)项目施工具有约束力。 1.2本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方???签订的《?工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。 1.3合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。 第二条?工程项目的安排及费用 2.1该工程项目位于××工业园区内,工程为厂房土建及钢结构,砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中,钢结构工程须由温州市××钢结构有限公司负责施工,其余全部工程由乙方组织施工,并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。 2.2甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部,由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。 2.3在本项工程中,为保证工程款专款专用,工程顺利进行,由建设方拨付的所有款项,均应直接转至项目部指定帐户(???银行账户名:???,账号:???)。 2.4乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用(包括购买资审及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等),以上费用应在资审递交前和开标前支付,开标时由甲方递交建设方。工程中标后,乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用,并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行帐户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。 2.5甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部直接发放。 2.6乙方向甲方支付工程有效标价??5??%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式:甲方要求收到建设方支付的每笔款项(包括工程预付款和计量款)后,按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的管理费按比例付给甲方指定帐户。乙方所管理使用的资金为工程总款的?95??%。 第三条?甲方职责 3.1甲方负责以乙方名义与建设方签订《?工程项目建设工程合同》,协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜。 3.2甲方应负责工程项目招投标前期的一切工作,乙方为甲方提供所必须的资质文件。 3.3甲方必须保证所承揽的工程为合法项目,且甲方负责将与本项工程施工有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给乙方。 3.4乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。 3.5甲方应协助乙方整理工程竣工资料。 第四条?乙方职责 4.1乙方同意甲方作为本单位工程项目部对外承揽工程,并为其出具委托书。 4.2乙方保证具备投标人资格要求,即必须具备建筑安装工程二级及以上工程资质企业,且在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。拟派负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目负责人。 4.3乙方在本项工程建设期间,支付工程所需全部费用,全面履行甲方与建设方签定的本项工程合同中的各项要求,同时未经甲方书面同意不得将本项工程中的任何项目再次分包。 4.4乙方负责本项工程施工过程中的进度、质量、安全管理工作且对建设方负责。 4.5乙方负责所承担工程的竣工资料,做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责任期保修工作。 4.6乙方应严格遵守国家及当地政府和建设管理部门的各项法律、法规和规章制度。如果发生工程质量问题或重大安全事故,乙方应对此承担全部责任,承担由此产生的所有损失及费用,并赔偿甲方相关的名誉损失费用。 第五条?违约责任 5.1甲方以乙方名义中标并与乙方签定建设工程合作协议后,如乙方不能完成本项工程内容,不仅要承担建设方索要的赔偿金,还需向甲方支付建设方索要赔偿金的?50??%作为补偿。 5.2如甲乙双方未按照本合同约定履行合作义务,违约方应当承担应付款?%的违约金,并继续承担本合同义务。 第六条?纠纷解决 6.1双方因本协议的履行发生纠纷,应先协商解决;协商不成,由甲方所在地人民法院管辖。 第七条?效力问题 7.1本协议壹式贰份,具有同等效力,由甲乙双方各持一份。 7.2本协议未尽事宜,由双方协商订立补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力,补充协议条款若与本协议条款相冲突,以补充协议条款为准,但不影响本协议其他条款效力。 7.3本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效。 第八条?其他条款 8.1甲乙双方在本项工程开工前应先签署本建设工程合作协议书。
邮政企业承包经营合同 邮政企业承包经营合同 合同编号:_____________ 订立合同双方: 发包方:__________(以下简称甲方) 发包方法定代表(负责)人:________ 签约人:__________________________ 发包方承办单位:__________________ 负责人:__________________________ 联系电话:________________________ 发包方地址:______________________ 传真电话:________________________ 承包方:__________(以下简称乙方) 承包方负责人身份证号:____________ 签约人:__________________________ 承包方风险抵押金:________________ 联系电话:________________________ 承包方地址:______________________ 担保人:__________________________ 传真电话:________________________ 为了加强本企业部门的经营管理,提高企业效益,邮政局在保证国有资产不流失的前提下,为调动承包经营者的积极性,双方本着遵守《中华人民共和国合同法》的基本原则,经协商,签定如下协议。 第一条 甲乙双方对国有资产的认定 以上资产均属于国有资产,只限于乙方经营使用,乙方无权以任何形式、任何理由作为贷款及借款等抵押、质押。 第二条 甲乙双方发包与承包形式、年限 甲方将共_____万元的国有资产交给乙方全权承包经营,承包期限暂定_____年,自_____年_____月____日起至_____年____月____日止。 第三条 承包标的额 乙方在承包经营期内向甲方上缴税后利润_____万元(大写:_______________)。 第四条 承包风险金 按协商条件,乙方自签订协议之日起,需向甲方交纳现金_____万元整,作为风险抵押金。 第五条 承包协议的自动终止 乙方在承包经营期内,按协商条件乙方向甲方提出上缴税后利润计划表,于每月____日前将_____%的上缴计划款额上划帐户。协议自动终止条件: ①乙方每季完不成上缴税后利润计划的_____%; ②乙方半年完不成上缴税后利润_____万元; ③乙方全年完不成上缴税后利润的_____%; 出现以上三种情况之一时,甲方有权自动终止合同,并从终止合同之日起,将应上缴税后利润的差额部分从乙方风险抵押金中扣除,其责任属乙方违约。 第六条 承包经营中的奖罚条件 ①乙方在承包经营中,全年完成上缴税后利润万元后,超额部分的全部税后利润奖励给乙方支配。 ②乙方在全年结算时,超过应上缴款的80%,但不满100%时,乙方主动补齐_____万元的视为完成上缴任务,不奖不罚。 ③乙方在全年结算时,超过应上缴款的80%,但不满100%时,乙方不主动补齐_____万元时,由甲方从乙方的风险金中扣交,罚差额的1%并视为违约,下一年度甲方有权终止乙方的协议续签。 第七条 承包经营中的财务管理
编号: 电力建设工程施工合同 工程名称 建设单位 施工单位 签订时间 签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章 词语涵义及合同文件 第一条 词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》),组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义: 一、发包方(简称甲方):《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 十、工程:《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 十一、合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格,通过招标投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。 十二、经济支出:在施工中发出,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 十三、费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。 十四、工期:甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在《协议条款》中约定的合同工期。 十五、开工日期:《协议条款》约定的工程开工日期。 十六、竣工日期:《协议条款》约定的工程竣工日期。 十七、图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 十八、施工现场:经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。 十九、书面形式:根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 二十、不可抗力:因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。 二十一、赔偿金:责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用,包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。 二十二、质量缺陷:工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。 二十三、协议条款:结合具体工程,甲乙双方协商后依法签订的书面协议。 第二条 合同文件及解释顺序 一、合同文件应能互相解释,互为说明。除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下: 1.《协议条款》; 2.《合同条件》; 3.洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书; 4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;
上缴利润基数包干,超收分成合同? 发包方:__________________,简称甲方;? 承包方:__________________,简称乙方;? 企业经营者:__________________。? 根据________________________,经双方协商,签订本合同。? 一.承包形式? 上缴利润基数包干,超收分成。? 二、承包期限? 自____年__月__日起至____年__月__日止,共__年。? 三、承包基数? ____年实现利润____元,上缴利润____元;____年实现利润____元,上缴利润____元;____年实现利润____元,上缴利润____元。? 四、超收部分分成比例? 乙方超额完成上缴利润指标时,根据超额部分的数额,以下列比例进行分配。? ____年,超收数额在____元以下的,甲方___%,乙方___%;超收数额在____元以上的,甲方___%,乙方___%。? ____年,超收数额在____元以下的,甲方___%,乙方___%;超收部分在____元以上的,甲方___%,乙方___%。? ____年,超收数额在____元以下的,甲方___%,乙方___%;超收部分在____元以上的,甲方___%,乙方___%。? 五、乙方利润分成的使用? 乙方对利润分成部分,根据下述比例建立生产发展基金、奖励基金和福利基金:? 生产发展基金:____年为___%,____年为___%,____年为___%;? 奖励基金:____年为___%,____年为___%,____年为___%;? 福利基金:____年为___%,____年为___%,____年为___%。? 六、主要经济技术指标? (一)固定资产增值:总额为____元,其中____年____元,____年____元,____年____元。? (二)产品质量:________________________________________? (三)新技术开发:_______________________________________? (四)企业升级:________________________________________? (五)_____:_______________________________________? 七、甲方在乙方承包期间,有权根据法律和合同的规定,对企业的经营活动进行监督检查,____________________________;有权___________________;有权_________________。? 甲方在乙方承包期间不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动,并有义务:? (一)______________________________;? (二)______________________________;? (三)______________________________。? 八、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。? 企业经营者____为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利:____________________________________________________________________________________________________________? 九、违约责任? 甲方在下列违约情况下,应负的责任是:? (一)_______________________________? (二)_______________________________? (三)_______________________________? 乙方在下列违约情况下,应负的责任是:?
企业承包经营合同(利润递增包干) 企业承包经营合同(利润递增包干) 发包方:_________,简称甲方 承包方:_________,简称乙方 企业经营者:_______________ 甲、乙双方根据_________________________,经协商签订本合同。 一、承包形式 上缴利润定额包干,超额全留。 二、承包期限 自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,共_________年。 三、上交利润定额 1.乙方在____年内,上交利润总额为______元。其中,_____年_______元,_____年_______元,_____年_______元。 2.超出定额部分的利润,全部留给乙方。 3.乙方应根据留利数额,建立生产发展基金,奖励基金和福利基金。三项基金的比例为:_________。 四、经济技术指标 _________________________________________。 五、技术改造任务 _________________________________________。 六、承包前债权债务的处理办法 _________________________________________。 七、贷款归还办法 _________________________________________。 八、承包期间,甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;有权_________;承包期间,甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动并有义务_________________。 九、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。企业经营者为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利:_________________________。 十、违约责任 _________________________________________。 十一、对企业经营者的奖惩 _________________________________________。 十二、争议的解决办法 _________________________________________。 十三、其他有关事项 _________________________________________。 十四、本合同自_________时起生效。合同正本_________,副本_________。 甲方(盖章):_______________ 法定代表人(签字):_________ _________年________月______日 签订地点:___________________ 乙方(盖章):_______________ 法定代表人(签字):_________ _________年________月______日
引言:什么叫做承包合同 承包合同有两个含义,一是指买卖双方在经济活动中通过谈判对基建产品约定的价格,以合同的方式确定;第二是指确定发包与承包双方的权利与义务,并受法律保护的契约性文件。那2013承包合同范本是怎样的呢 下面我们一起来看看。 2013承包合同范本: 2013承包合同范本 甲方:__________________ 乙方:__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条 工程概况 工程名称:______________ 工程地点:______________ 第二条 工程承包范围 ___________________________________ 第三条 工程工期 1.计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天; 2.主要节点工期:___________________________________ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条 工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________ 第五条 组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件; 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条 标准规范 本合同适用标准规范:____________________________ 第七条 甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。 6.统筹安排、协 10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。 第九条 环境保护、安全生产和文明施工 1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。 2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。 发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。 3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
订立合同双方: ________县________公社(乡)企业管理委员会(或大队),以下简称甲方; ________县________公社(乡或大队)________厂,以下简称乙方。 为了大力发展乡镇企业,促进农村小工业生产,提高产品质量和经济效益, 振兴农村经济,增加集体和个人收入,经公社管委会(或大队)认真讨论和甲乙 双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。 一,承包内容 ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________。 二,承包期限 承包期为________年零________月,从一九________年________月________ 日起至一九________年________月________日止。 三,承包产值,利润指标,上缴款项及超额提成办法 1.在承包期内第一年,乙方应完成产值________元,实现利润________元, 向甲方上缴利润________元,上缴固定资产折旧费________元,行政管理费_____ ___元,……。第二年,乙方应完成产值________元,实现利润________元,向甲 方上缴利润________元,上缴固定资产折旧费________元,行政管理费________ 元,……。第三年,……。乙方向甲方上缴款项的时间均为每年的________月___ _____日以前,通过银行转帐拨付。 2.乙方完成上述承包指标以外的超额部分,________%作为集体提留基金, 用于______;________%用于职工的奖励和福利经费。乙方有权决定奖励办法和 福利用途。 四,甲方的权利义务 1.合同生效之日,甲方应将下列生产资料交给乙方经营管理: 生产用房________间,生活用房________间,机器设备____________等共___ _______台,生产场地________处,以及如下工具____________________________ __________________________________________________________________。 (一般应采取清单方式移交乙方) 2.在合同期内,甲方每月向乙方供应生产用煤________吨,生产用电_____ ___度,柴油________,汽油________,……,由乙方按国家牌价付款。其余国家 扶持乡镇企业的物资及贷款,甲方必须及时、合理地分配给乙方。 3.甲方对本合同以前________企业的债权债务负责。 4.甲方有权对乙方的财务监督检查,有权督促乙方履行合同。 五,乙方的权利义务 1.乙方必须健全厂的领导班子,健全生产、经营、财务管理、行政管理、 工资、劳保、福利等制度,乙方应经常向甲方汇报生产、经营情况。 2.乙方有责任对职工加强政治思想教育,促进精神文明建设,加强安全生 产的教育和措施,防止和减少工伤事故。乙方的生产,经营活动不得违反党的政 策和国家的法律。在承包期内如发生工伤事故,乙方应按照国家的有关规定处理。 3.乙方应按时向国家纳税。乙方对承包期间形成的债权债务负责。乙方应
企业承包经营合同(利润基数包干) 企业承包经营合同(利润基数包干) 发包方:_________________,简称甲方 承包方:_________________,简称乙方 企业经营者:_______________________ 根据_________________,经双方协商,签订本合同。 一、承包形式 上缴利润基数包干,超收分成。 二、承包期限 自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,共_________年。 三、承包基数 _________年实现利润_________元,上缴利润_________元; _________年实现利润_________元,上缴利润_________元; _________年实现利润_________元,上缴利润_________元。 四、超收部分分成比例 乙方超额完成上缴利润指标时,根据超额部分的数额,以下列比例进行分配: (一)_________年,超收数额在_________元以下的,甲方_________%,乙方_________%;超收数额在_________元以上的,甲方_________%,乙方_________%。 (二)_________年,超收数额在_________元以下的,甲方_________%,乙方_________%;超收部分在_________元以上的,甲方_________%,乙方_________%。 (三)_________年,超收数额在_________元以下的,甲方_________%,乙方_________%;超收部分在_________元以上的,甲方_________%,乙方_________%。 五、乙方利润分成的使用 乙方对利润分成部分,根据下述比例建立生产发展基金、奖励基金和福利基金: (一)生产发展基金:_________年为_________%,_________年为_________%,_________年为_________%; (二)奖励基金:_________年为_________%,_________年为_________%,_________年为_________%; (三)福利基金:_________年为_________%,_________年为_________%,_________年为_________%。 六、主要经济技术指标 (一)固定资产增值:总额为_________元,其中:_______年_________元;_______年_________元;_______年_________元。 (二)产品质量:_________ (三)新技术开发:_________ (四)企业升级:_________ (五)_________ 七、甲方在乙方承包期间,有权根据法律和合同的规定,对企业的经营活动进行监督检查;_________。 甲方在乙方承包期间不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动,并有义务:_________。 八、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。 企业经营者_________为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利:_________。 九、违约责任 甲方在下列违约情况下,应负的责任是:_________________________。 乙方在下列违约情况下,应负的责任是:_________________________。 十、对企业经营者的奖惩 对企业经营者的奖励办法:_________________________________ 对企业经营者的处罚办法:_________________________________
第一部分 一、词语涵义 1.词语涵义 除上下文另有要求外,合同中下列词语具有本条所赋予的涵义: 1.1有关合同双方和监理人的词语 (1)发包人:指专用合同条款中写明的当事人。 (2)承包人:指与发包人签订本合同协议书的当事人。 (3)分包人:指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。 (4)监理人:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。 1.2有关合同组成文件的词语 (1)合同文件(或称合同):指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同条件第3条的全部文件和图纸,以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。 (2)技术条款:指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。 (3)图纸:指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料),以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 (4)施工图纸:指上述第(3)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。 (5)投标文件:指承包人为完成本合同规定的各项工作,在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。 (6)中标通知书:指发包人正式向中标人授标的通知书。 1.3有关工程和设备的词语 (1)工程:指永久工程和临工程或为二者之一。 (2)永久工程:指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备 (3)临时工程:指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备) (4)主体工程:指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。 (5)单位工程:指专用合同条款中写明的单位工程。 (6)工程设备:指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备装置。 (7)施工设备:指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其他物品(不包括临时工程和材料)。 (8)承包人设备:指承包人的施工设备。 (9)进点:指承包人接到开工通知后进入施工场地。 1.4有关工期的词语 (1)开工通知:指发包人委托监理人通知承包人开工的函件。 (2)开工日期:指承包人接到监理人按第18.1款发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。 (3)完工日期:指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书(或临时移交证书)中写明的完工日。 1.5有关合同价格和费用的词语 (1)合同价格:指协议书中写明的合同总金额。 (2)费用:指为实施本合同所发生的开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。 1.6其他词语 (1)施工场地(或称工地):指由发包人提供的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。 (2)书面形式:指任何手写、打印、印刷的各种函件,包括电传,电报、传真和电子邮件。 (3)天:指日历天。 二、合同文件 2.语言文字和法律 2.1语言文字
发包方:_________,简称甲方; 承包方:_________,简称乙方; 企业经营者:_________。 甲、乙双方根据_________,经协商签订本合同。 一、承包形式 上缴利润定额包干,超额全留。 二、承包期限 自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,共_________年。 三、上交利润定额 1.乙方在_________年内,上交利润总额为_________元。其中,_________年_________元,_________年_________元,_________年_________元。 2.超出定额部分的利润,全部留给乙方。 3.乙方应根据留利数额,建立生产发展基金,奖励基金和福利基金。三项基金的比例为:_________。 四、经济技术指标 _________。 五、技术改造任务 _________。 六、承包前债权债务的处理办法 _________。 七、贷款归还办法 _________。 八、承包期间,甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;有权_________;承包期间,甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动并有义务_________。 九、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。企业经营者为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利:_________。 十、违约责任 _________。 十一、对企业经营者的奖惩 _________。 十二、争议的解决办法 _________。 十三、其他有关事项 _________。 十四、本合同自_________时起生效。合同正本_________,副本_________。 甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 签订地点:_________ 签订地点:_________
建设工程施工合同(范本) (编号:zs×××-×××-[20××]-×××号) 甲方:??(项目部(施工局)全称) 乙方:??(营业执照登记名称,全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定,为确保工程优质、按期完工,甲乙双方本着诚实信用原则,经自愿、平等协商就?工程施工事项达成一致,且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定,并自愿履行由此产生的全部义务,特订立本合同。 1、项目概况? 1.1项目名称:? 1.2项目地点:? 2、合同范围? 2.1主要合同内容 ,具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。 2.2主要施工工序 (1)?,? (2)?,? (3)?,? 以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。 2.3主要工程量 序号 项目 单位 数量 备注 2.4合同工期 2.4.1 开工日期?年?月?日,完工日期?年?月?日。节点控制工期见下表: 节点工期要求 序号 项目名称 完工日期 备注 2.4.2 工期延误 如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误,经甲方确认后,工期顺延: a.重大设计变更; b.不可抗力; c.由于业主原因要求停工; d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。 2.4.3 乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告,甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的,则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告,但遇业主不同意或不完全同意时,则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。 2.4.4 因乙方原因导致工期延误,工期不予顺延,且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。 2.4.5 业主及甲方需提前完成工期时,有关事宜由双方协商解决另行约定。 3、承包方式 根据本合同的施工内容及主要施工工序,乙方同意按?(单价或总价)方式进行承包。本合同?(单价或总价)在合同执行期间,无论工程量是否变化合同价格均不做调整。 若在合同签订?个日历天之后,因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,并且主合同有相关补偿条款时,双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,合同单价或总价均不得调整。 4、合同价格 4.1合同总价 合同总价:(人民币)大写?元,小写:?(含?%税金),固定总价/暂定总价。 4.2合同单价 合同单价见附件b《工程量计价清单》。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费,包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、?%税金等所有可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险,风险费用已含在合同单价中,甲方不再承担由于任何风险引起的费用。 4.3税费的承担
电气工程施工承包合同怎么写 以下是小编提供的一个范本,仅供参考。 电气工程施工承包合同 编号: 本工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》),组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义: 一、发包方(简称甲方):《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 十、工程:《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 十一、合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格,通过招标投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。 十二、经济支出:在施工中发出,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 十三、费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。 十四、工期:甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在《协议条款》中约定的合同工期。 十五、开工日期:《协议条款》约定的工程开工日期。 十六、竣工日期:《协议条款》约定的工程竣工日期。 十七、图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 十八、施工现场:经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。 十九、书面形式:根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 二十、不可抗力:因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。 二十一、赔偿金:责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用,包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。 二十二、质量缺陷:工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。 二十三、协议条款:结合具体工程,甲乙双方协商后依法签订的书面协议。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件应能互相解释,互为说明。除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:1.《协议条款》;2.《合同条件》;3.洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;7.构成合同一部分的其它文件。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解决。 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同文件使用汉语普通话书写,双方可根据需要商定使用少数民族语言译本,对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。 二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规,以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。 三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时,可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。 四、国内没有相应的标准、规范时,乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范,应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。 五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用,均由甲方承担。 第四条图纸
合同范本栏目 合伙承包协议 订立合同各合伙人: 姓名____________,性别____________,年龄____________,住址__________________。 姓名____________,性别____________,年龄____________,住址__________________。 姓名____________,性别____________,年龄____________,住址__________________。 姓名____________,性别____________,年龄____________,住址__________________。 第一条合伙宗旨:共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险。 第二条合伙经营项目和范围:合伙承包____________________________________项目。 第三条合伙期限 合伙期限为____________年,自_________年_______月______日起,至________年_______月______日止。 第四条出资额、方式、期限 1.合伙人____________(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____________元。 合伙人____________(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____________元。 合伙人____________(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____________元。 合伙人____________(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____________元。 2.各合伙人的出资,于____________年____________月____________日以前交齐。逾期不交或未交齐的,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。 3.本合伙出资共计人民币____________元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。 第五条盈余分配与债务承担 1.盈余分配,以出资份额为依据,均分。 2.债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资份额为据,均担。 第六条入伙、退伙、出资的转让 1.入伙:①需承认本合同;②需经全体合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。
五一路加油站建设工程施工承包合同 合同编号: 第一部分 协议书 甲方(发包人): 乙方(承包人): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容:乙方承担本工程项目如下内容的施工(具体详见施工图): 1、加油站建筑面积460.36平方米,二层框架结构。 2、罩棚面积594平方米,球形网架结构。 3、加油站地上及地下附属基础建筑。 二、合同工期 1.依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本工程合同项目施工工期 天。开工日期由甲、乙双方共同商定,并由监理公司共同签证,竣工日期以乙方所承担的所有项目完工并经甲方、监理公司共同预验收合格日为准。 2.本协议工程的质量保修期为: 年。 三、质量标准 工程质量标准:一次性达到现行国家验收标准的合格等级。 四、hse管理目标 无伤亡事故、无重大设备事故、无重大技术质量事故、无环境破坏事故、无重大工业污染事故。如在施工过程中产生以上事故,其产生的一切法律责任由乙方自行承担。 五、合同价款及付款方式 1.本合同加油站站房工程总包价为: 元。 2.加油站罩棚及地下、地上附属建筑总包价位: 元。 3.以上总包价包括:设计图所注明的全部工程量、施工单位人身损害赔偿款、工程防护费及政府部门清查费等。 4.本协议工程款采取乙方全部垫资方式,工程款待全部工程完工经甲方验收合格一年后向乙方支付。 六、甲、乙双方的权利义务 1.甲方负责为该工程提供临水、临电及计量工作,为本工程甲方用水、用电所产生的电缆、水管及配套设备的费用由乙方承担。水电费用甲方可以据实从乙方工程款中扣除。 2.乙方应严格按照本协议约定的工期完成工程施工,如不能按期完成施工,每拖延一天乙方须向甲方支付 元违约金,但如因不可抗力原因延期的除外。 3.乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 4.甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 七、合同生效 合同订立时间:2014年月日 合同订立地点: 如甲乙双方发生争议,可以到 区人民法院起诉。 本合同双方约定,本合同自双方签订之日起生效。除保密条款外,在保修期满乙方履行完保修义务后失效。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人(负责人): 法定代表人(签字): 委托代理人: 委托代理人: 开户银行:开户银行: 账号:账号: