合同范本-合同协议-各类合同范本大全-协议书范本-吾法吾天网

热门搜索

全部

建设工程勘察合同（３）建筑安装工程勘察合同建设单位：　　合同编号：　　工程名称：　　工程地点：　　保密程度：　 ________年_____月______日订建筑安装工程勘察合同订立合同双方：　　建设单位：___________________，以下简称甲方；　　勘察单位：_____________________勘察院，以下简称乙方。　　为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。　一、工程地点及建设性质__________________________________________________________________________________________。　二、甲方的义务　　１．签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。　　２．在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。　　３．甲方必须在一九______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。　　４．甲方必须在一九_______年_______月__________日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。　　５．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室，理发，医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。　　６．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。　三、乙方的义务　　乙方应于一九________年_______月_______日进入现场勘察，一九______年______月_______日提交全部勘察资料，提交测量透明图__________份，提交工程地质报告书一式__________份（如甲方需要加印，加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。　四、定金及勘察收费标准及拨付办法　　１．本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计为________________元。自本勘察合同生效后____________________日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的３０％的定金；勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的３０％；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方极取资料后________________日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。　　２．属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大，紧急，有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总技加收２０—４０％的勘察费。　五、甲方违约责任　　１．如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延；因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。　　２．甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。　六、乙方的违约责任　　１．乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。　　２．由于乙方的责任延迟提供资料，时间达________________天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_________________‰的违约金。　七、纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。　八、其它_________________________________________________________________________________________。　　本合同自一九__________年________月________日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式__________份，送计委，建委，建行……各留存一份。建设单位（甲方）_________________________（公章）代表人：___________________（盖章）联系人：_____________________通讯处：____________________电话或电报：_____________________________开户银行：_____________________帐号：_______________________勘察单位（乙方）：______________（公章）代表人：_______________________（盖章）联系人：____________________通讯处：__________________电话或电报：____________________________________开户银行：______________________________帐号：________________________ ________年______月______日订附：１、测量任务和质量要求表；２、工程地质任务及质量要求表。附表１．测量任务和质量要求工程名称工程地点设计单位工作内容工作量和技术要求备注附表２：工程地质任务及质量要求

1129次阅读74次下载3096个字查看详情

建设工程勘察设计合同（3）

建设工程勘察设计合同（２）委托方＿＿＿＿（以下简称甲方）　　承包方＿＿＿＿（以下简称乙方）　　依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。　　第一条　甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。　　第二条　乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。　　第三条　双方责任　　１．甲方责任　　（一）按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。　　委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。　　委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告；③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。　　委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。　　（二）收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。　　（三）在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。　　（四）委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。　　（五）维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。　　（六）按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。　　２．乙方责任　　（一）按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计六份，施工图设计八份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。　　（二）乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。　　（三）初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。　　（四）乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。　　（五）对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。　　（六）勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量，工程地质，水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度，质量提交勘察成果。　　第四条　勘察设计取费　　乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费百分之二十；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费百分之三十；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费，即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金，完成施工图时付清全部设计费。　　勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的百分之三十，乙方交付勘察文件时，甲方负责结清全部勘察费。　　第五条　经济赔偿　　１．甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。　　２．甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值三十元计算，增补设计费。　　３．甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。　　４．甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。　　５．甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收入的定金和设计费不予退回。　　６．由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。　　７．勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的百分之＿＿。（经批准生效）　　８．甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费百分之一的违约金，但每天偿付最高额不得超过一百元。　　９．乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费百分之一。　　第六条　合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。　　第七条　其它　　１．合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。　　２．本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。　　３．本合同一式七份。其中正本二份（甲，乙双方各执一份），副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份，工程所在地区工商行政管理局一份，经办银行一份。　　建设单位（盖章）　　甲方代表：　　电话：　　开户行：　　帐号：　　通信地址：　　市城乡建委设计科研处　　（盖章）　　年　月　日　　编号：　　勘察设计单位（盖章）　　甲方代表：　　电话：　　开户行：　　帐号：　　通信地址：　　市工商行政管理部门鉴证　　（盖章）　　年　月　日　　编号：

851次阅读77次下载2898个字查看详情

建设工程勘察设计合同（１）

建设工程勘察设计合同（３）工程名称：　　　　　　　　　　　　　委托单位：　　　　　设计单位：　设计编号：　合同编号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ____年____月______日订　　　　　　　　　　　　　　　建筑安装工程设计合同　订立合同双方：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建设单位：__________________，以下简称甲方；　　　　　　　　　设计单位：__________________，以下简称乙方。　　　　　　　　　　为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一，工程名称，规模，投资额，建设地点　　甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，批准总投资为_____________万元，建设地点在____________ 　　二，甲方的义务１，甲方应在 ____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在 ____年____月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。２，及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。３，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。　　　　　　　　　　　　　　　　４，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。　　　　　　　　５，甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三，乙方的义务１．乙方必须在 ____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在 ______年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在 ____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式______份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。 ____年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件，材料设备清单）。　　　　　　大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（２）。）２．乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四，设计的修改和停止１．甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按____元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。　　　　　　五，设计费的数量和交付办法　　　本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的２０％的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支付____％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。　　　　　　　　　　　　　　　　　六，奖励与违约责任１．在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取____％奖励乙方。　　　２．由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日____元计算增付设计费。　　　　　　　　　　　　３．甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。　　　　　　　　　　　　　　４．由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。　　　　　　５．因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。　　七，其它　　____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 。　　本合同自 ____年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。　　　　　　　　　　　　　　　在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式___份，送计委，建委，建行······等单位各留存一份。　　建设单位（甲方）：　　　　　　　　　　设计单位（乙方）：　　　代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　代表人：　　　　　　　　　联系人：　　　　　　　　　　　　　　　　　联系人：　　　　　　　通讯处：　　　　　　　　　　　　　　　　　通讯处：　　　　　　　　电话或电报：　　　　　　　　　　　　　　　电话或电报：　　　　　　　开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：　　　　　　　　帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ____年____月____日订　　　　　　　　　　　附：　（１、）______________设计项目收费表；　　　　　　　（２、）______________工程设计补充协议书。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　________设计项目收费表　　　　　　　　　　　　　附件（１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附件：三项目编号项目名称单位平方米设计内容单位造价元/平方米工程款量平方米投资估算（元）设计费收费率（％）设计费（元）

782次阅读86次下载5143个字查看详情

最新涂料施工合同模板

最新油漆施工合同　　委托方(以下简称甲方)：　　施工方(以下简称乙方)：　　甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：　　工程地址：____________________________________　　工程内容：详见合同附件一。　　委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。　　工程工期：　　1、开工日期：?年?月?日，(以乙方工人开工算起)。　　2、竣工日期：?年?月?日，(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。　　五、工程总造价：?万?仟?百?拾?元。　　六、甲方的权利和义务：　　甲方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须在协会会员店铺采购，油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。　　甲方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。　　甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时需要使用公共部分，甲方应向邻居打好招呼。　　施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。　　甲方应配合乙方施工人员的工作。　　七、乙方的权利和义务：　　乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。　　乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。　　按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。　　乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。　　八、基层检查：　　乙方在工程现场对基层状况进行检查时，若发现可能影响涂饰效果的因素时，要及时提出整改意见，由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的，双方应事先做好记录并予以确认。　　九、工程施工及验收标准：　　附件二　　十、付款方式：　　1、合同一经签订，甲方须先支付定金600元。　　2、乙方人员进场施工五天后，甲方应支付工程总造价的25%,即__________。　　3、木器漆完工后，甲方应支付工程总造价的50%，即______________。　　4、内墙乳胶结束后，3个工作日内双方按照验收标准验收。验收合格后甲方应付清工程余款，即___________。　　变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。　　十一、饰后保修承诺：　　乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期2年。　　保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。　　保修内容均采用修复形式。而且只对涂饰质量负责，不承担其他连带责任。　　在保修期内，乙方应在接到通知后确认是保修范围内的，5个工作日内派人修复。　　保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因)所产生的结果不属于保修范围。若要乙方维修的，则维修的材料和人工费均由甲方负责。　　十二、违约责任：　　合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。　　无正当理由，甲方在应付款日期不付款，给乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。　　甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的1‰支付给乙方。　　乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。　　十三、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。　　十四、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。　　甲方：?乙方：　　身份证号码：?代表：　　联系方式：?联系方式：　　签订日期：?签订日期：

996次阅读146次下载1696个字查看详情

最新班组施工合同

最新爆破施工合同　　甲方：_________　　乙方：_________　　甲方将_________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：　　一、工程地点：_________　　二、工程量：_________　　三、工程造价：_________　　四、付款方式：乙方设备进场开始_________作业，甲方支付乙方工程款的50%，尾数待工程完工后一次性付清。　　五、甲乙双方责任：　　(一)甲方责任：　　1.负责_________，以方便乙方_________作业。　　2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。　　(二)乙方责任：　　1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。　　2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。　　3.作业人员持证上岗。　　4.加强安全警戒工作。　　六、违约责任：　　1.乙方按甲方要求完成爆破施工。　　2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。　　七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。　　八、本合同一式肆份，双方各执二份。　　甲方(盖章)：_________　　　　　　　　乙方(盖章)：_________　　甲方代表(签字)：_________　　　　　　乙方代表(签字)：_________　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

1049次阅读147次下载628个字查看详情

最新监控工程施工合同

最新班组施工合同　　发包方：?xx项目部(以下简称甲方)　　承包方：(以下简称乙方)　　依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。　　第一条：工程概况：　　工程名称：?XX桥梁工程　　工程地点：? 　　工程工期：?50?天　　第二条：承包范围　　永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括：清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。　　第三条：承包方式　　本合同采用包清工、包小型工具(铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等)、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。　　第四条：双方责任和义务　　一、甲方责任和义务　　1、负责提供图纸并进行技术交底，质量交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。　　2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。　　3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。　　4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。　　5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。　　二、乙方责任和义务　　1、乙方一切食宿问题自行解决。　　2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按200元/人.次罚款，在工程款中扣除。　　3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。　　4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行，施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。　　5、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。　　第五条：材料管理　　1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。　　2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。　　3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。　　4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作，对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续，并应承担施工过程中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1.5倍给予罚款。　　其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。　　本合同经双方签字后生效。共一式肆份，双方各执两份。工程竣工结算后自行废止。　　甲方代表：?乙方代表：　　年?月?日?年?月?日

1101次阅读130次下载1532个字查看详情

最新装修施工合同范本

最新监控工程施工合同　　签定地点：______市____区电教教仪站　　签订时间：________________________　　甲方：__________市___________实验中学　　乙方：___________教学仪器设备有限公司　　依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。　　一、工程概况　　工程名称：______市______实验中学电子监控系统工程　　工程地点：______市______实验中学校园内　　工程范围：详见______市______实验中学监控系统招标文件和投标书　　工程内容：监控系统布线、设备安装及调试　　二、工程总价：详见附件1(工程价格汇总表)　　合同金额：人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾伍元整(￥____________元)。　　注：工程总款中，中标工程总款为____________元，后续附加四画面分割器____________元，为甲、乙方及江北区电教教仪站认可，为必须附加项，见工程价格汇总表第9项。　　本工程在学校监控系统工程招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式，一次包干;超出学校监控系统工程招标文件、投标书范围内的项目若学校需要增加，由双方协商定价。　　三、产品质量及安装调试要求　　1.乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。　　2.乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。　　3.在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。　　4.由甲方提供安装场地及电源。　　四、技术标准及质量保证　　(1)布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。　　(2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。　　(3)乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。　　(4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)　　五、工程项目建设期限　　合同签定后5日内进场施工，整个施工工期?30?天。(____________开工，____________以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)　　六、售后服务　　1.乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。　　2.凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在4小时内响应，24小时内解决故障，若在24小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课。　　3.在验收合格后的三年内，如乙方接到甲方故障报修通知后4小时内没有响应或24小时内没有排除故障且没有提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课，则每出现上述情况一次扣除乙方合同总金额的0.1%作为对甲方的赔偿，直到扣完，所造成损失由乙方负责(每次售后服务，均要求有甲乙双方签字的书面记录)。　　4.乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。　　七、竣工验收及付款方式　　项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起，10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。　　项目施工安装、调试完毕后，由江北区电教站与学校一道组织验收，并签注验收结论。自验收合格之日起5日内支付合同总金额的10%(￥?____________)，使用一年后(即_________年内)无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的30?%(￥____________)(此部分资金不计算利息)，使用二年后(即_________年内)无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的60%(￥?____________)(此部分资金不计算利息)，逾期不付按0.1%支付滞纳金。　　八、约定事项　　(1)为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。　　(2)合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。　　(3)招标文件、投标书是本合同的一部分，具有同等法律效力。　　(4)附件1作为本合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。　　九、违约责任　　1.乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。　　2.在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。　　十、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。　　十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。　　十二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。　　十三、本合同一式四份，由甲方执二份(存档一份，财务一份)，乙方执一份，电教站备案一份。　　十四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。　　十五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。　　甲方：______市_____实验中学?乙方：_____教学仪器设备有限公司　　法定代表人：_______________?法定代表人：___________________　　经办人：___________________?经办人：_______________________　　___________年_____月_____日?__________年__________月_____日

1063次阅读151次下载2729个字查看详情

木地板施工合同

最新装修施工合同范本甲方(发包方)：_______________ 地址：_______________ 企业营业执照号码：_______________ 联系电话：_______________ 乙方(承包方):_______________ 地址:_______________ 企业营业执照号码：_________________ 联系电话：_______________ 按照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信任的原则协商一致，共同订立如下条款，以资双方共同信守。第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程项目及承包范围：具体详见《工程预算书》。 1.4工程内容：具体详见《工程预算书》。 1.5承包方式：具体详见《工程预算书》。 1.6施工日期：自__________年_____月_____日始，至__________年_____月_____日止，工期共_____天。 1.7工程总额：人民币_______________元整(小写：__________元)。第二条工程款付款方式的约定 2.1于签署本合同当日,甲方向乙方一次性支付工程总造价的30%比例支付备料款，乙方于收妥该备料款并在商定开工日3个自然日内，备料(工程特殊用料或变更部分物料除外)及施工机械,并在甲方协助下办理完毕进场施工手续;隔墙结束油漆工进场前甲方向乙方按工程总造价的30%比例支付工程款;油漆工结束后甲方向乙方按工程总造价的30%比例支付工程款;另10%比例装修工程余款，自双方验收合格之日起7个自然日内，由甲方一次性向乙方支付完毕。 2.2因工程项目(内容)变更或增加引起工程预算造价变更，甲方应签定《项目变更单》，因此而增加的费用应在签定之后2个自然日内一次性支付给乙方。 2.3工程施工期间，如甲方特殊要求，须乙方比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意;乙方提前竣工，甲方须支付乙方因赶工期增加的相应费用(费用额度根据工程具体情况由甲乙、双方另行协商)。 2.4施工过程中，如甲方未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程总造价0.3%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止;付款时间延误7个自然日以上的，乙方有权单方面终止履行该合同，甲乙双方办理工程结算手续;已收工程款项，无论工程是否完结，乙方不予退还;乙方已施工工程，甲方未支付工程款的，须按实际工程量支付乙方工程款，乙方因此而造成的损失应有甲方承担。 2.5工程竣工办理移交手续后之工程尾款，如未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程尾款的1%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止。 2.6非甲方原因延误工期，导致工程不能按约定进度进行时，甲方应付的工程款项，可根据实际情况经甲乙双方协商一致后，延期支付。 2.7甲方应付的工程款项，不得交付予非合同签署人或非合同签署人之委托人，否则，由此产生的一切后果由甲方自行承担。第三条工期约定 3.1施工过程中，甲方要求修改个别设计方案的，须在该工程项目未正式施工前通知乙方施工管理人员和/或设计师，乙方设计师须在接到通知3天内进行修改，并通知甲方确认，因此而造成的工期延误，工期顺延; 3.2施工项目中由甲方提供的装饰材料，乙方须提前填列《甲方准备材料通知单》交付甲方，以便甲方及时备料;甲方接到该通知单后，须按通知单要求准备材料;如因甲方准备材料不及时或不准确，延误工期，工期顺延;如因乙方不及时通知甲方准备材料或通知内容错误，导致甲方不能及时和/或准备材料不准确而延误工期，工期不顺延。 3.3施工过程中，因甲方未按该合同约定之付款方式付款且延误至7个自然日以上的，乙方有权停止施工，直至甲方付清款项，乙方继续施工，由此造成的工期延误，工期顺延。 3.4施工过程中，隐蔽工程施工完毕，甲方在接到《工程验收通知单》后，因故未能及时进行隐蔽工程验收并要求复验的，由此造成的工期延误，工期顺延。 3.5因甲方原因，增加工程量和/或工程项目更改时，工期顺延。 3.6因乙方安排组织施工不当导致的工期延误，工期不顺延。 3.7工程竣工后，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延误，工期顺延。 3.8因甲方所属物业管理部门原因导致的工期延误，工期顺延。 3.9因停水、停电、台风等客观原因导致的工期延误，工期顺延。 3.10因消防工程、中央空调工程原因导致的工期延误，工期顺延。 3.11以上条款中之工期顺延条款造成合同工期延误，甲乙双方互不支付工期延误费;工期不顺延条款造成合同工期延误，由乙方按照工程总造价0.3%的标准向甲方支付延误费。第四条工程项目(内容)变更的约定 4.1签署本施工合同后正式施工前，如甲方要求删减部分工程项目(内容)，甲、乙双方须签署《工程项目(内容)变更确认单》;且甲方须按删减部分总造价2%，向乙方支付材料准备费。

1111次阅读152次下载4275个字查看详情

机房建设工程施工协议

木地板施工合同甲方： ××房地产开发有限公司乙方： ××装饰材料市场×××建材商行根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务与经济责任，保护双方合法权益，甲、乙方经协商一致，签订本合同。第一条工程名称及地点 1.1、工程名称：“××国际大厦”公寓楼地面木地板装修工程 1.2、工程地点：市闸北区×××路×××号 1.3、工程规模：约×万平方米。 1.4、工程承包方式：包工、包料、包工期、包质量。第二条工程内容公寓楼7-26层楼地面铺设复合地板(厚12mm)及pvc踢脚线工程，甲方已售出的45套毛坯房及25层已装修的7套样板间除外。第三条工程总价人民币暂定为××万元整(rmb：××万元) 第四条工程结算 4.1、工程造价的计价标准，公寓楼室内房间地面复合地板的铺设(含pvc踢脚线、收边条)以实铺楼地面面积每平方米68.00元，一次性包死;工程竣工以实际完成工程量按实结算;即：实铺面积×68.00元。第五条付款方式 5.1、合同签订三日内，甲方支付乙方人民币壹拾柒万元的工程定金; 5.2、当乙方完成全部工程量的50%时，甲方支付乙方人民币壹拾柒万元工程款; 5.3、乙方全部工程完工，甲方再支付乙方人民币壹拾柒万元工程款; 5.4、在全部工程竣工验收合格乙方提交结算报告且工程交付甲方后，双方进行结算，工程结算值确定后十日内，甲方支付至工程款结算值的97%; 5.5、余款3%(即人民币贰万元整)作为工程质量保修金，如工程无质量问题，甲方在一年后无息付清。 5.6、甲方支付乙方的工程款包括材料费、人工费、机械费和其他在施工中所发生的直接费、间接费、利润、税金、检测、以及本合同约定的各项服务、协助、配合等一切费用，除本合同另有约定外，甲方不另行支付其他任何费用。第六条工程期限 6.1、开工日期：××××年月日; 竣工日期：××××年月日; 工期天数：51日历天(包括法定节假日、交叉施工和配合施工等待时间) 6.2、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，致使停工或无法正常施工的，经甲方确认后，工期相应顺延，甲方不承担其他责任。第七条项目设计方案、施工要求及方案乙方应根据甲乙双方确定的方案施工，乙方在此基础上，合同签定后2日内，乙方可向甲方提供其他方案的合理建议;经甲方确认后方可进行施工。但甲方的确认并不视为对此承担任何责任。第八条材料设备 8.1、本工程的所有材料均由乙方负责供应，乙方应根据甲方以确认的材料及合同文件、采购计划等规定进行采购; 8.2、对于乙方使用的材料，甲方有权在施工过程中予以调整，在材料进场前的调整其损失由乙方负责，若材料进场后调整所产生的损失由甲方负责。甲方调整时，对于使用的材料以甲方确认的为准、任何调整均以书面通知乙方。 8.3、材料要求 8.3.1、乙方在签订材料供货合同前，无偿向甲方提供样品并注明型号、规格、产地、计量单价等内容及材料质保书、产品合格证书、环保认证书，该类材料样品将被封存，以作规范及竣工结算标准。未经甲方书面同意，不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存、认可，并不会解除乙方对材料的质量保证责任。 8.3.2、材料规格本工程所用材料必须符合规范和图纸及市有关文件规定所说明的种类和标准要求。任何材料在施工后发现不符合政府有关部门的规范或标准以及合同约定时，乙方必须免费更换其他由甲方认可的合格材料，并不得延长工期期限。 8.3.3、材料试验、复测乙方应遵守政府有关部门的规定，对所有材料的相关性能进行试验、复测，包括防火阻燃性能、环保等;试验次数与检测单位按政府有关部门规定执行。乙方需提供试验用的材料按规格要求送到指定实验室进行试验，支付有关试验费用(试验费用由乙方承担)试验合格后才可使用，若试验结果被认定不合格的材料，均不得用于本工程的任何部位，且需立即搬离施工现场。而该批材料采购、运输、搬迁费用等均由承包商负责。 8.3.4、材料的地域适应性乙方需考虑材料对气候的适应性，尤应注意预防气候变化造成的变形。

1089次阅读111次下载5294个字查看详情

机房建设工程施工合同

机房建设工程施工协议合同号：__________ 　　甲方：__________　　详细地址：______　　邮政编码：______　　联系人：________? 　联系电话：______　　住所：__________　　乙方：_________　　详细地址：______　　邮政编码：______　　法定代表人：____　　联系电话：______　　住所：__________ 　　甲方经过招选，选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位，并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：　　第一条　工程项目概况　　（一）项目名称：机房建设合同　　（二）施工地址：____________________　　（三）双方委派的工程代表：　　甲方代表：__________联系电话：__________　　乙方代表：__________联系电话：__________ 　　第二条　工程项目的运作方式　　（一）甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责；　　（二）甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。　　第三条　工程项目的具体内容　　（一）按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工（要达到甲方要求及安全技术指标，见附件一）。　　（二）机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。　　（三）机房室内设备、空调、照明等电源布线（包括材料采购）。（见附件一）　　（四）配合甲方进行设备的调试、调测。　　（五）机房的接地及防雷处理（按国家标准，见附件一）。　　（六）其它与基站机房建设有关的事宜。　　第四条　工程价款与费用结算　　（一）工程施工总价款人民币（小写）：__________（人民币大写：__________）；其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。　　（二）付款方式：　　1．乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。　　2．机房建设完毕（包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等）经甲方验收合格再付总合同金额的_______%。　　3．剩余__________%工程合同款于工程全部完工__________个月后经甲方终验合格后全部支付完毕；　　4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：　　收款人：_________________________________________________________　　开户行：_________________________________________________________　　帐户：___________________________________________________________　　5．乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。　　第五条　工程期限　　（一）工程开工日期为：__________；　　（二）施工最后期限：____________；　　（三）完工时间预计：______________ 　　第六条　双方的权利和义务　　（一）甲方的权利与义务　　1．甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的具体工作内容；　　2．甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度；　　3．施工过程中，甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改，具体程序及细节由甲乙双方协商；　　（二）乙方的权利与义务　　1．乙方应在规定的时间内提交’施工组织设计方案’和’施工综合进度计划’，甲方对于乙方提交的’施工组织设计方案’和’施工综合进度计划’同意与否，应在________日内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的’施工组织设计方案’和’施工综合进度计划’为合同附件，应共同遵循；　　2．乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：　　（1）施工单位的营业执照及法人证明书；　　（2）施工主管部门规定的其他应具备的条件。　　3．乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场，或甲方指定的场所；　　4．乙方按甲方要求负责基站机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作；　　5．合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币　万元施工保证金，用于施工质量和完工时间的保证；　　6．乙方在组织施工时应切实注意安全，凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故，由乙方自行负责；　　7．乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。　　8．每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。　　第七条　未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人，不得将工程项目进行分包和转包；　　第八条　乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。　　第九条　保密条款：甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。　　第十条　工程质量与验收　　（一）甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收，乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。　　（二）乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。　　（三）以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。　　（四）以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。　　（五）工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。　　（六）由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承担，工期相应顺延。　　（七）需要进行中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。　　（八）工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。　　第十一条　违约责任　　（一）合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除（原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金_______%），不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。　　（二）乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不能自作主张，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。　　（三）本合同生效后，除甲乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行。任何一方单方中止合同，应承担违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的_______%。　　（四）乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用；　　（五）在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应承担由此造成的一切损失。　　（六）由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。　　（七）因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。　　第十二条　争议解决方式　　甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。　　第十三条　本合同未尽事宜，双方协商解决。经双方协商一致，合同条款可以予以变更或终止。　　第十四条　本合同签署之日起日内，乙方应向甲方一次性交纳施工保证金壹万元人民币，方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。　　第十五条　本合同一式四份，甲乙双方各执两份。甲方：（章）_________　　　　　乙方（章）___________代表人：（签字）_____　　　　? 代表人：（签字）_____委托代理人：_________　　　　　委托代理人：_________联系电话：___________　　　　　联系电话：________________年_____月_____日　　　　　_____年_____月_____日

1117次阅读128次下载4164个字查看详情

模板单项工程承包施工合同

机房建设工程施工合同　　合同号：　　　　甲方：　　详细地址：　　邮政编码：　　联系人：　　　　　联系电话：　　住所：　　　　乙方：　　详细地址：　　邮政编码：　　法定代表人：　　　　　　　　　联系电话：　　住所：　　　　甲方经过招选，选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位，并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：　　　　第一条　工程项目概况：　　（一）项目名称：机房建设合同　　（二）施工地址：　　（三）双方委派的工程代表：　　甲方代表：　联系电话：　　乙方代表：　联系电话：　　　　第二条　工程项目的运作方式：　　（一）甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责；　　（二）甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。　　第三条　工程项目的具体内容　　（一）按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工（要达到甲方要求及安全技术指标，见附件一）。　　（二）机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。　　（三）机房室内设备、空调、照明等电源布线（包括材料采购）。（见附件一）　　（四）配合甲方进行设备的调试、调测。　　（五）机房的接地及防雷处理（按国家标准，见附件一）。　　（六）其它与基站机房建设有关的事宜。　　　　第四条　工程价款与费用结算　　（一）工程施工总价款人民币（小写）：　（人民币大写：）；其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。　　（二）付款方式：　　1．乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。　　2．机房建设完毕（包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等）经甲方验收合格再付总合同金额的　　%。　　3．剩余　　%工程合同款于工程全部完工　　个月后经甲方终验合格后全部支付完毕；　　4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：　　收款人　　开户行：　　帐　户：　　5．乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。　　　　第五条　工程期限　　（一）工程开工日期为：　　　　　　；　　（二）施工最后期限：　　　　　　　　　　；　　（三）完工时间预计：　　　　第六条　双方的权利和义务　　（一）甲方的权利与义务　　1．甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的具体工作内容；　　2．甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度；　　3．施工过程中，甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改，具体程序及细节由甲乙双方协商；　　（二）乙方的权利与义务　　1．乙方应在规定的时间内提交"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"，甲方对于乙方提交的"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"同意与否，应在　日内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"为合同附件，应共同遵循；　　2．乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：　　（1）施工单位的营业执照及法人证明书；　　（2）施工主管部门规定的其他应具备的条件。　　3．乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场，或甲方指定的场所；　　4．乙方按甲方要求负责基站机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作；　　5．合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币　万元施工保证金，用于施工质量和完工时间的保证；　　6．乙方在组织施工时应切实注意安全，凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故，由乙方自行负责；　　7．乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。　　8．每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。　　　　第七条　未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人，不得将工程项目进行分包和转包；　　　　第八条　乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。　　　　第九条　保密条款：甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。　　　　第十条　工程质量与验收　　（一）甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收，乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。　　（二）乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。　　（三）以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。　　（四）以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。　　（五）工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，　　乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。　　（六）由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承担，工期相应顺延。　　（七）需要进行中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。　　（八）工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。　　　　第十一条　违约责任　　（一）合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除（原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金　 %），不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。　　（二）乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不能自作主张，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。　　（三）本合同生效后，除甲乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行。任何一方单方中止合同，应承担违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的　 %。　　（四）乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用；　　（五）在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应承担由此造成的一切损失。　　（六）由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。　　（七）因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。　　　　第十二条　争议解决方式　　甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。　　　　第十三条　本合同未尽事宜，双方协商解决。经双方协商一致，合同条款可以予以变更或终止。　　　　第十四条　本合同签署之日起日内，乙方应向甲方一次性交纳施工保证金壹万元人民币，方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。　　　　第十五条　本合同一式四份，甲乙双方各执两份，　　　　　　甲方：（章）　　　　　　　　　　　　　　乙方（章）　　　　代表人：（签字）　　　　　　　　　　　代表人：（签字）　　（委托代理人）　　　　　　　　　　　　（委托代理人）　　联系电话：　　　　　　　　　　　　　　联系电话：　　　　年　月　日　　　　　　　　　　　　　年　月　日

1030次阅读133次下载3794个字查看详情

水利水电土建工程施工合同

模板单项工程承包施工合同　发包方（以下简称甲方）：公司项目经理部　　承包方（以下简称乙方）：模板工程承包班组　　　　甲方承建的模板单项工程，于______年______月______日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：　　一、工程内容：按益施工图纸中基础分部±0.000以下所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。　　二、承包造价：以模板与砼接触面积计算工程量，包括所有制、安、拆、运及现场文明施工中的工作内容，并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装，每平方米______元（该承包单价已含乙方管理费、各类补贴费用及制安模板所用的铁丝、铁钉在内）。　　三、组织领导：　　　　1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。　　　　2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。　　　　3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。　　　　4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。　　四、双方责任：　　　　1、甲方责任：　　　　1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。　　　　2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。　　　　3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。　　　　4）保证材料供应（材料运至现场______米内，但不提供塔吊运输），如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。工地现场计时工每工日______元。　　　　2、乙方责任：　　　　1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。　　2）严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》（附后）等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。　　　　3）提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。　　　　4）绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。　　　　5）严格按照甲方规定的配合比合下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。　　　　6）爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。　　　　7）模板制、安必须保证几何尺寸准确和牢固，不准出现下垂、胀模、漏浆等现象。每次浇捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班，以保证质量。如砼胀模超过允许偏差值，乙方应在拆模后立即负责凿平。在安装及拆模后，应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净，避免影响下道工序的施工。工程完成后，必须把所有木工用料堆回指定位置。　　　　8）乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离厂。　　五、工程质量及验收标准：　　　　工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责；由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。　　六、工期：　　　　根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。　　七、付款方法：　　　　1）为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给______%的工款，基础工程完工且验收通过后，十天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。　　　　2）结算程序：每月底结算当月______-______日（______日）的工作量，乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收，经项目经理审核，报公司预算部结算核定，总经理签字同意后，财务部在下月十五日左右予以支付。　　八、其它：　　　　1）由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性______元封顶。　　　　2）由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。　　　　3）凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。　　　　4）伤者费用在______元以内，不管何种原因均由乙方自理。　　九、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。　　十、甲方对以上各条款负有解释权。　　十一、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。　　　　发包方（甲方）：工程公司项目经理部承包方（乙方）：模板工程承包班组　　代表：代表：

1178次阅读152次下载2648个字查看详情

水利水电土建工程施工合同条件

水利水电土建工程施工合同　　　　水利水电土建工程施工合同示范文本　　　　水利局制定　　　　工商行政管理局监制　　　　　　　　工程名称：　　　　发包人：　　　　承包人：　　　　　　使用说明　　　　　　1．《水利水电土建工程施工合同示范文本》与水利部、国家电力公司、国家工商行政管理总局联合颁发的《水利水电工程施工招标文件》、《水利水电工程施工合同技术条款》（gf-2000-0208），建设部、国家工商行政管理总局颁发，并经水利部办公厅以办建管〔2003〕122号转发的《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（gf-2003-0213）、《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（gf-2003-0214）配套使用。即将水利部范本（gf-2000-0208）中的 "本合同《通用合同条款》第xx款"、"本合同《通用合同条款》第xx条"、"《通用合同条款》"等改为"《水利水电土建工程施工合同示范文本》"。　　　　2．水利水电土建工程在编制招标文件和施工合同文件时，应全文引用《水利水电土建工程施工合同示范文本》，不得删改；可根据工程实际情况，对其进行补充，但不得违反公正、公平原则。　　　　3．招投标结束后按《水利水电土建工程施工合同示范文本》签订施工合同。　　　　合同编号：　　　　　　　　　　　　　　水利水电土建工程施工合同示范文本　　　　　　　　发包人：（全称）　　　　地址：　　　　法定代表人：　　　　委派现场代表：　　　　　　　　联系电话　　　　　　承包人：（全称）　　　　地址：　　　　法定代表人：　　　　项目经理：　　　　　　　　　　联系电话　　　　总工程师：　　　　质量负责人：　　监理人：（全称）　　　　地址：　　　　总监理工程师：　　　　　　　　联系电话　　　　监理工程师：　　　　　　发包人拟修建　　　　　　　　　　　　　　　　　工程，接受了承包人的投标，双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。　　　　一、工程概况　　　　1.1工程名称：　　　　1.2工程地点：　　　　1.3可研文件名称、文号：　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　1.4初设文件名称、文号：　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　1.5工程规模：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；　　　　建设任务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　1.6工程概算审批总投资　　　　　　　　　　　　万元；资金来源：　　　　　　　　　。　　　　　　　　二、工程承包范围及合同工程量　　　　2.1工程承包范围：（包括永久工程、临时工程名称；其中渠系或堤防工程，必须标注起止里程桩号）　　　　　　　　　　。　　　　2.2主要合同工程量：（以招投标文件为准）　　　　　　　　　　。　　　　　　　　三、合同价款　　　　3.1合同价款承包方式：　　　　（详见合同附件3）。　　　　3.2合同总价人民币（大写）：　　　　　　　　　　　　万元　　　　（人民币小写　　　　　　万元）。其中：永久工程　　　　　　万元；临时工程　　　　　万元；安全措施费　　　万元；技术措施费　　　万元（详见合同附件2）。　　　　　　　　四、合同工期及进度　　　　4.1开工日期：　　　　　，竣工日期：　　　　　。　　　　4.2合同工期总日历天数：　　　　天。　　　　4.3为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取一切有效措施，使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。　　　　关键项目控制性工期表　　　　　　　　┌────┬─────────────┬──────────┬───────────┐　　　　│　序号　│　　　关键项目名称　　　 │　　最迟完工日期　　│　　　　备注　　　　 │　　　　├────┼─────────────┼──────────┼───────────┤　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　├────┼─────────────┼──────────┼───────────┤　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　├────┼─────────────┼──────────┼───────────┤　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　├────┼─────────────┼──────────┼───────────┤　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　└────┴─────────────┴──────────┴───────────┘　　　　　　　　4.4承包人在保证工程质量的前提下，发包人要求按合同规定的完工日期提前完工，按监理人核实的提前天数，发包人可向承包人支付提前完工奖金，提前完工奖励金计算方法：　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　五、双方的义务和责任　　　　5.1发包人的义务和责任　　　　5.1.1发包人应遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担相应的责任。　　　　5.1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续，并委托监理人于　　　年　　月　日前向承包人发布开工通知。否则，承担工程延误责任。　　　　5.1.3发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作，并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权、联络方式通知承包人。　　　　发包人主要人员的职权表　　　　　　　　┌───┬───────┬──────┬────────────────┬──────┐　　　　│ 序号 │　　姓名　　 │　　职务　　│　　　在合同中的主要职权　　　 │　联络方式　│　　　　├───┼───────┼──────┼────────────────┼──────┤　　　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼────────────────┼──────┤　　　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼────────────────┼──────┤　　　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼────────────────┼──────┤　　　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　└───┴───────┴──────┴────────────────┴──────┘　　　　　　　　5.1.4发包人应按合同约定的用地范围和期限，办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民，按时向承包人提供施工用地。否则，承担工期延误责任。　　　　提供的用地范围为：　　　　；　　　　期限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　5.1.5发包人应按合同规定，完成由发包人承担的施工准备工程，并按合同规定的期限提供承包人使用。否则，承担工期延误责任。　　　　提供承包人使用的工程为：　　　　；　　　　期限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　5.1.6发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定，委托监理人向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。　　　　5.1.7发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对资料的真实性负责，不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。　　　　5.1.8发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸。　　　　发包人负责提供的图纸和期限　　　　　　　　┌────┬───────────────┬────────┬─────┬───────┐　　　　│　序号　│　　　　　图纸名称　　　　　 │　　提交日期　　│　份数　 │　　备注　　 │　　　　├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┤　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　│　　　　├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┤　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　│　　　　├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┤　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　│　　　　└────┴───────────────┴────────┴─────┴───────┘　　　　　　　　5.1.9发包人应按合同约定按时支付合同价款。　　　　5.1.10发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任。　　　　5.1.11发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查承包人所采取的环境保护措施，并监督其实施。　　　　5.1.12发包人应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用；协助承包人办理爆破、安全以及特种行业许可手续。　　　　5.1.13发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。发包人负责办理的保险有：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　5.1.14发包人应按现行水利水电工程验收规定，组织或主持有关验收工作。　　　　5.1.15其它责任：　　5.2承包人的义务和责任　　　　5.2.1承包人应遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并承担相应的责任。　　　　5.2.2承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保证件或现金。本合同履约担保金额为人民币（大写）　　　　　　　　万元。履约担保证件在保修责任终止前有效，并在有效期结束后14天内退还给承包人；履约保证金在工程验收合格后14天内返还承包人。　　　　5.2.3承包人应在接到开工通知后　日内，按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。若承包人未按合同要求按时调遣人员、设备、材料，或擅自变更投标文件中承诺的项目经理或总工程师，应承担相应违约责任。　　　　承包人向工地调遣或雇佣主要人员　　　　　　　　┌───┬───────┬──────┬─────────────┬────────┐　　　　│ 序号 │　　姓名　　 │　　职务　　│　　在合同中的主要职责　　│　到达现场时限　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　一　│　主要人员　 │　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　1　 │　　　　　　　│　项目经理　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　2　 │　　　　　　　│　总工程师　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　3　 │　　　　　　　│ 质量负责人 │　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　4　 │　　　　　　　│ 安全负责人 │　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　二　│现场管理人员（│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　│　　　│　　　人）　 │　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　1　 │　行政管理　 │　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　　　│　　 ……　　 │　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　2　 │　技术管理　 │　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　　　│　　 ……　　 │　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　三　│ 作业人员工种 │　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　│　　　│ （　　人）　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　1　 │　土石方工程　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　2　 │　混凝土工程　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　3　 │　灌浆工程　 │　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　4　 │　钢筋安装　 │　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　5　 │ 金属结构安装 │　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　6　 │　设备安装　 │　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　7　 │　　其他　　 │　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　四　│特种作业人员（│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　│　　　│　　　人）　 │　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　　　│　塔机机手　 │　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　　　│　　放炮员　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　　　│　　安全员　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　　　│　　质检员　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤　　　　│　　　│　　 ……　　 │　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　└───┴───────┴──────┴─────────────┴────────┘　　　　　　　　承包人向工地调配施工设备和材料　　　　　　　　┌──┬──────┬──────┬─────┬─────────────┬─────┐　　　　│ 一 │主要施工设备│　规格型号　│　数量　 │　　　　　用途　　　　　 │到达现场时│　　　　│　　│　　名称　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　间　　│　　　　├──┼──────┼──────┼─────┼─────────────┼─────┤　　　　│ 1　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　├──┼──────┼──────┼─────┼─────────────┼─────┤　　　　│ 2　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　├──┼──────┼──────┼─────┼─────────────┼─────┤　　　　│ 3　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　├──┼──────┼──────┼─────┼─────────────┼─────┤　　　　│ … │　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　├──┼──────┼──────┼─────┼─────────────┼─────┤　　　　│ 二 │　主要材料　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　├──┼──────┼──────┼─────┼─────────────┼─────┤　　　　│ 1　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　├──┼──────┼──────┼─────┼─────────────┼─────┤　　　　│ 2　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　├──┼──────┼──────┼─────┼─────────────┼─────┤　　　　│ 3　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　├──┼──────┼──────┼─────┼─────────────┼─────┤　　　　│ … │　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　└──┴──────┴──────┴─────┴─────────────┴─────┘　　　　　　　　5.2.4承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示，严格按监理审批的施工图纸进行施工。　　　　5.2.5承包人应按招投标文件中《技术条款》规定的内容和期限，编制施工组织设计、施工措施计划和由承包人负责的施工图纸，报送监理人审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。　　　　承包人负责提交的图纸和文件表　　　　　　　　┌────┬────────────┬────────────┬───────────┐　　　　│　序号　│　　图纸和文件名称　　 │　　　　提交时限　　　　│　　提交发包人份数　　│　　　　├────┼────────────┼────────────┼───────────┤　　　　│　 1　　│施工组织设计报告　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　├────┼────────────┼────────────┼───────────┤　　　　│　 2　　│施工技术措施计划　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　├────┼────────────┼────────────┼───────────┤　　　　│　 3　　│年、月进度报表　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　├────┼────────────┼────────────┼───────────┤　　　　│　 4　　│质量检测与评定资料　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　├────┼────────────┼────────────┼───────────┤　　　　│　 5　　│工序开仓（开工）资料　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　├────┼────────────┼────────────┼───────────┤　　　　│　 6　　│竣工图及验收资料　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　├────┼────────────┼────────────┼───────────┤　　　　│　 7　　│结算资料　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　├────┼────────────┼────────────┼───────────┤　　　　│　 8　　│承包人应提供的施工图　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　├────┼────────────┼────────────┼───────────┤　　　　│…　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　└────┴────────────┴────────────┴───────────┘　　　　　　　　5.2.6承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险。　　　　5.2.7承包人应按国家有关规定文明施工，避免施工对公众利益的损害，保证工程施工和人员的安全。　　　　5.2.8承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章，按有关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境，免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失，避免施工对公众利益的损害。　　　　5.2.9承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中《技术条款》规定的质量要求完成各项工作。　　　　5.2.10承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。　　　　5.2.11承包人应在工程通过完工验收后　天内完成工地清理并撤退其人员、施工设备和剩余材料。　　　　5.2.12其它责任：　　　　六、监理人的职责　　　　6.1监理人应履行合同规定的职责。　　　　6.2监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力，若发包人要求监理人在行使某种权力前必须得到发包人批准，则应在合同或补充协议中予以规定，否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准。　　　　6.3监理人负责工程的进度控制、质量控制、投资控制；负责设计变更审核和合同管理；协调建设各方关系；工程分包、工期调整、设计变更等，监理人在作出决定前，应得到发包人的批准；属重大设计变更的，应按行政审批部门批准的设计变更进行控制。　　　　6.4总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人。总监理工程师应全面负责发包人委托的监理工作。组织施工组织设计审查，签发施工图纸、监理文件，组织工程质量检查评定与分部工程验收、隐蔽工程验收，审签工程进度结算资料。　　　　6.5监理工程师在总监授权范围内开展监理工作。　　　　6.6监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名。　　　　监理人的指示　　　　　　　　┌────┬─────────┬──────────────────────────┐　　　　│　序号　│　监理指示名称　 │　　　　　　　　　监理指示主要内容　　　　　　　　　│　　　　├────┼─────────┼──────────────────────────┤　　　　│　 1　　│开工通知　　　　　│监理人按照有关规定，向承包人发布单位工程、分部（分项│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　│）工程、单元工程等开工通知。　　　　　　　　　　　　│　　　　├────┼─────────┼──────────────────────────┤　　　　│　 2　　│监理审批文件　　　│施工组织设计审批文件，施工导流及度汛方案审批文件，工│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　│程质量评定项目划分审批文件，试验报告及质量标准审批文│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　│件，签发施工图纸等。　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　├────┼─────────┼──────────────────────────┤　　　　│　 3　　│工序及隐蔽工程验收│重要工序及隐蔽工程必须经监理工程师批准后，才能进行下│　　　　│　　　　│签证　　　　　　　│一工序施工。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　├────┼─────────┼──────────────────────────┤　　　　│　 4　　│施工过程质量控制指│要求承包人提供试验和检测成果；停止各种违章作业行为；│　　　　│　　　　│令　　　　　　　　│停止不合格的材料、设备、设施的安装与使用；要求对不合│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　│格工序进行补工或返工；对造成质量事故或多次严重违规的│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　│责任人提出处理意见；质量缺陷或质量事故处理方案审核意│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　│见等。在紧急情况下，监理可以做出口头指令，并在48小时│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　│内给予书面确认。　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　├────┼─────────┼──────────────────────────┤　　　　│　 5　　│施工过程进度控制指│要求承包人加快工程建设进度或加速施工的指令，督促承包│　　　　│　　　　│令　　　　　　　　│人做出调整安排、编报赶工措施报告，报监理批准，并督促│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　│实施。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　├────┼─────────┼──────────────────────────┤　　　　│　 6　　│工程造价控制指令　│工程量审定表、工程进度结算表、完工结算审签资料等。　│　　　　├────┼─────────┼──────────────────────────┤　　　　│　 7　　│现场协调指令　　　│工程变更、价格调整、工程停工或缓建、合同终止、违约责│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　│任划分，多家承包人交叉作业干扰，现场矛盾协调等指令。│　　　　├────┼─────────┼──────────────────────────┤　　　　│　 …　 │　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　└────┴─────────┴──────────────────────────┘　　　　　　　　　　　　七、质量　　　　7.1承包人应在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人在接到开工通知后　　天内，向监理人提交工程质量检查计划和措施报告报送监理人审批。　　　　7.2承包人应严格按招投标文件中《技术条款》的规定和监理人的指示，认真履行质量检查职责，详细作好质量检查记录，编写质量检查报表，每　个月向监理人提交质量自检报告。　　　　7.3监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验，承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便。监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任。　　　　7.4　承包人负责采购的材料和工程设备，应由承包人会同监理人进行检验和交货验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。承包人还应按招投标文件中《技术条款》的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担。　　　　7.5发包人负责采购的材料和工程设备，应由发包人和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收，并由发包人正式移交给承包人。在验收时，承包人应按监理人指示进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担，若抽检不合格时，由发包人承担。发包人负责采购的工程设备安装后，若发现工程设备存在缺陷时，应由监理人与承包人共同查找原因，如属设备制造不良引起缺陷应由发包人负责；如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负责。　　　　7.6承包人应在工地建立自己的试验室，开展施工检测工作，施工检测方案在工程开工前　日内报市水利工程质量监督机构审核后实施。施工检测所需费用由承包人承担。　　　　承包人无条件和能力建立现场试验室，承包人应委托有水利工程质量检测资质和资格的检测单位承担现场材料和现场工艺试验等施工检测工作，签订施工检测合同。施工检测所需费用由承包人承担，检测费在工程开工后　个月内，由发包人在支付给承包人的月进度付款中扣除，按检测合同规定支付给检测单位。　　　　7.7隐蔽工程和工程的隐蔽部位必须按相关规定经监理人验收合格后，承包人才能进行覆盖。承包人私自将隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人采用钻孔探测以至揭开进行检验，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。　　　　7.8工程使用的一切材料和工程设备均应满足招投标文件中《技术条款》和施工图纸规定的品级、质量标准和技术特性。监理人有权禁止使用不合格的材料和工程设备，可以随时发出指示要求承包人立即采取措施进行补救，直到彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示，则发包人有权委托其他承包人执行该项指示，由此增加的费用和利润以及工期延误责任，由承包人承担。　　　　7.9承包人对施工质量负责。工程施工质量必须达到合格标准，对施工质量缺陷或施工质量事故，承包人应无条件地按监理人的指示采取有效措施进行整改，直至施工质量达到合格为止，由此产生的费用全部由承包人承担。　　　　　　　　八、安全　　　　8.1发包人应负责与当地公安部门协商，建立现场治安管理机构，统一管理全工地的治安保卫事宜，负责履行本工程的治安保卫职责。　　　　8.2发包人应按《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第26号），认真履行本工程的安全管理职责，负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作，组织编制保证安全生产的措施方案和抢险预案，与承包人等参建各方签订安全管理目标责任书，在工程开工15日内报有管辖权的水行政主管部门备案。　　　　8.3监理人应按有关法律、法规和规章及本合同的有关规定，检查、监督施工安全工作的实施，审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，对本工程建设安全生产承担监理责任。　　　　8.4承包人对本工程的安全施工负责。承包人应认真采取施工安全措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。　　　　8.5承包人必须依法取得安全生产许可证（安全生产许可证编号为　　　　　　　），并按要求设置安全管理机构，配备专职安全人员　名。　　　　8.6承包人单列的施工安全措施费经监理人批准后，专款用于施工安全防护用具及设施的采购、更新，安全施工措施的落实以及安全生产条件的改善，不得挪作他用。　　　　8.7对本工程发生的重大、特大及特别重大安全事故，发包人和承包人应按《水利行业重大特大及特别重大安全事故现场处置程序（试行）》的相关规定进行处置。　　　　8.8发包人和承包人应为执行本合同所各自雇用的全部人员承担工伤事故责任，并按各自的责任进行赔偿。　　　　　　　　九、工程计量与结算　　　　9.1计量　　　　9.1.1本合同的计量单位，均采用国家法定的计量单位。　　　　9.1.2计量方法应按本合同招投标文件中《技术条款》的有关规定执行。　　　　9.1.3本合同《工程量清单》中所列的工程量是合同的估算工程量，结算的工程量应是承包人实际完成的并按有关计量规定计量的工程量。　　　　9.1.4工程量的计量必须经发包人、承包人、监理人三方代表签字认可。　　　　9.2 支付　　　　9.2.1工程预付款　　　　（1）工程预付款总金额为合同价格的　　%，分两次支付给承包人。第一次支付预付款总额的　　 %，第二次支付金额为该预付款总额的　　　 %。　　　　（2）第一次预付款应在本合同签署后　天内，并在承包人向发包人提交了经发包人认可的预付款保函后支付；第二次预付款需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书提交给发包人，发包人收到监理人出具的付款证书后的　　天内支付给承包人。　　　　（3）工程预付款由发包人从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到合同价格的　 %时开始扣款，直至合同累计完成金额达到合同价格的　　%时全部扣清。在每次进度付款时，累计扣回的金额按下列公式计算：　　式中ｒ--每次进度付款中累计扣回的金额；　　　　ａ--工程预付款总金额；　　　　ｓ--合同价格；　　　　ｃ--合同累计完成金额；　　　　f1--按合同条款规定开始扣款时合同累计完成金额达到合同价格的比例；　　　　f2--按合同条款规定全部扣清时合同累计完成金额达到合同价格的比例。　　　　上述合同累计完成金额均指价格调整前且未扣保留金的金额。　　　　9.2.2工程材料预付款　　　　（1）形成本合同永久工程的　　　　　　　　　　　　　　等主要材料到达工地并满足以下条件后，承包人可向监理人提交材料预付款支付申请单，要求给予材料预付款。　　　　①材料的质量和储存条件符合招投标文件中《技术条款》的要求；　　　　②材料已到达工地，并经承包人和监理人共同验点入库；　　　　③承包人应按监理人的要求提交了材料的订货单、收据或价格证明文件。　　　　（2）预付款金额为经监理人审核后的实际材料价的　％，在月进度付款中支付。　　　　（3）预付款从付款月后的6个月内在月进度付款中每月按该预付款金额的1/6平均扣还。　　　　9.2.3工程进度付款　　　　（1）进度款按月支付。　　　　（2）承包人按监理人规定的格式提交月进度付款申请单，监理人在收到月进度付款申请14日内完成核查，并向发包人出具月进度付款证书，经发包人审批后支付给承包人，支付时间不应超过监理人收到月进度付款申请单后28天。若不按期支付，则应从逾期第一天起按规定的逾期付款违约金加付给承包人。　　　　（3）月进度付款申请单应包括以下内容：　　　　① 已完成的本合同《工程量清单》中的工程项目及其它项目的应付金额。　　　　② 经监理人签认的当月计日工支付凭证标明的应付金额。　　　　③ 按第9.2.2款规定的工程材料预付款金额。　　　　④ 根据第9.2.8款规定的价格调整金额。　　　　⑤ 扣除按第9.2.1款和第9.2.2款规定应由发包人扣还的工程预付款和工程材料预付款金额。　　　　⑥ 扣除按第9.2.4款规定应由发包人扣留的保留金金额。　　　　9.2.4保留金　　　　（1）由监理人从第一个月开始，在给承包人的月进度付款中扣留　　　　%作为保留金（其计算额度不包括预付款和价格调整金额），直至扣留的保留金额达到合同价格的　%为止。　　　　（2）在单位工程或部分工程验收合格并签发移交证书后，将其相应的保留金总额的1/2在月进度付款中支付给承包人。　　　　（3）在签发本合同工程移交证书后14天内由监理人出具保留金付款证书，发包人将剩余保留金总额的1/2支付给承包人。　　　　（4）发包人应在保修期满后14天内将剩余的保留金支付给承包人。　　　　9.2.5完工结算　　　　在本合同工程移交证书颁发后的28天内，承包人应按监理人批准的格式提交一份完工付款申请单（一式四份），并按要求附详细证明文件，监理人应在28天内完成复核，并出具完工付款证书报送发包人审批。发包人应在收到上述完工付款证书后的60天内完成审批并支付给承包人，若发包人不按期支付，则应支付逾期付款违约金给承包人，并支付拖欠工程款的利息（利息不超过银行同期贷款利率）。　　　　9.2.6最终结清　　　　承包人在收到按规定颁发的保修责任终止证书后的28内，按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单（一式4份）和结清单，监理人应在14天内完成复核，出具一份最终付款证书报发包人审批，发包人审查监理人提交的最终付款证书后，若确认还应向承包人付款，则应在收到该证书后的42天支付给承包人。若确认承包人应向发包人付款，则发包人应通知承包人，承包人应在收到通知后的42天内付还发包人。　　　　9.2.7发包人或承包人若未按期付款，均应支付逾期违约金。逾期付款违约金计算标准为：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　9.2.8价格调整　　　　（1）价格调整的差额计算　　　　对因人工、材料和设备等物价波动影响合同价格时，按下面两种方法中的第　　种方法计算价格调整的差额，调整合同价格。　　　　第一种方法：在整个合同实施过程中，合同价格不因物价波动作任何调整。　　　　第二种方法：在合同约定工期内，现行价格引起的总价调整的绝对值小于或等于本合同约定总价的　 %时，双方自行承担物价调整风险，合同价格不进行调整。当现行价格引起的总价调整的绝对值大于本合同约定总价的　 %时，取其绝对值大于　 %的部分为合同价格的调整数。　　　　调增时，价格调整方法为　　　　　　　　　　　　　　　　；　　　　调减时，价格调整方法为　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　（2）除合同本款规定的调价因素外，其余因素的物价波动均不另行调价。　　　　（3）承包人工期延误后的价格调整　　　　由于承包人原因未能在合同规定的完工日期内完工，则对原定完工日期后施工的工程，采用原定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格进行结算。若由于发包人原因造成延长了完工日期，但又由于承包人原因未能按延长后的完工日期内完工，则对延期期满后施工的工程，其价格调整计算应采用延长后的完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格进行结算。　　　　（4）法规更改引起的价格调整　　　　在投标截止日前的28天后，国家的法律、行政法规或国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章发生变更，导致承包人在实施合同期间所需要的工程费用发生除第9.2.8款规定以外的增减时，应由监理人与发包人和承包人进行协商后确定需调整的合同金额。　　　　　　　　十、合同变更　　　　10.1变更　　　　10.1.1没有监理人的指示，承包人不得擅自变更。在履行合同过程中，监理人可根据工程的需要指示承包人进行变更，变更项目未引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动或不影响其原定的价格时，不予调整该项目的单价。　　　　10.1.2变更引起的单价或合价调整，承包人应在收到监理人发出的变更指示后28天内，向监理人提交变更报价书，监理人在28天内对变更报价书进行审核后作出变更决定，并通知承包人。价格审核期间，承包人仍应按监理人的变更指示进行施工。价格调整的原则：　　　　（1）工程量清单中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价或合价。　　　　（2）工程量清单中无适用于变更工作的项目，新增项目单价计算方法为：　　　　。　　　　10.1.3由于发包人原因引起的变更，发包人应承担相应的费用和工期延误责任；由于承包人违约或其它由于承包人原因引起的变更，其增加的费用和工期延误责任由承包人承担。　　　　10.2 转包与分包　　　　10.2.1承包人不得将其承包的工程转包或违法分包；不得通过租用、借用他人资质证书承揽工程；承包人如有上述行为，发包人有权立即解除合同，承包人应按本合同第11条约定，承担违约责任。　　　　10.2.2主要建筑物的主体结构不得进行工程分包。所称主要建筑物是指失事以后将造成下游灾害或严重影响工程功能和效益的建筑物。　　　　10.2.3在合同实施过程中，有下列情况之一的，发包人可向承包人推荐分包人：　　　　（1）由于重大设计变更导致施工方案重大变化，致使承包人不具备相应的施工能力。　　　　（2）由于承包人原因，导致施工工期拖延，承包人无力在合同规　　　　定的期限内完成合同任务。　　　　（3）项目有特殊技术要求、特殊工艺或涉及专利权保护的。如承包人同意，则应由承包人与分包人签订分包合同；如承包人拒绝，则可由承包人自行选择分包人，但需经发包人书面认可。　　　　10.2.4发包人一般不得直接指定分包人。但在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人经项目的上级主管部门同意，可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。　　　　10.2.5除发包人指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。　　　　　　　　十一、违约与索赔　　　　11.1在履行合同过程中，承包人未按第5.2款规定履行义务或发生下述行为之一者属承包人违约：　　　　11.1.1承包人无正当理由未按开工通知的要求及时进场组织施工和未按本合同约定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误；　　　　11.1.2承包人将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去；　　　　11.1.3未经监理人批准，承包人私自将已按合同规定进入工地的工程设备、施工设备、临时工程设施或材料撤离工地；　　　　11.1.4承包人使用不合格的材料和工程设备，或拒绝处理不合格的工程、材料和工程设备；　　　　11.1.5由于承包人原因未按合同进度计划及时完成合同规定的工程或部分工程，连续3个月未采取有效措施赶上进度，造成工期延误；　　　　11.1.6承包人在保修期内未对工程移交证书中所列的缺陷清单内容进行修复，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补；　　　　11.1.7承包人无正当理由否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，经查证核实后，发包人可将此行为上报行业主管部门，记入该企业诚信档案。　　　　11.2由于承包人原因本合同项目未能按合同约定的日期完工，承包人应支付逾期完工违约金。逾期完工违约金　　元/天，累计不超过　　　　元。　　　　11.3承包人发生违约行为时，监理人应及时向承包人发生书面警告或停工整改通知，限期整改；监理人发出停工整改通知28天后，承包人仍无视监理人的指示，不提交整改报告，不采取整改措施，则发包人可通知承包人解除合同。解除合同时，承包人应按本工程中标价格的　　%（5%～10%）向发包人支付违约金，同时应赔偿由此给发包人造成的超过该违约金的实际损失。　　　　11.4在履行合同过程中，发包人未按第5.1款规定履行义务或发生下述行为之一者属发包人违约：　　　　11.4.1发包人未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等承包人施工所需的条件；　　　　11.4.2发包人未能按合同规定的时限向承包人提供应由发包人负责的施工图纸；　　　　11.4.3发包人未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款，或无正当理由阻挠、拒绝批准任何支付凭证，导致付款延误；　　　　11.4.4由于法律、财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。　　　　11.5由于发包人原因造成的工期延误，由发包人承担由此造成的窝工人员损失和机械设备闲置损失，并相应顺延工期；若发包人要求承包人通过赶工方式保证工程按合同约定工期按期完工，则应由发包人承担采取赶工措施所增加的合理费用。　　　　11.6发包人违约，并在收到承包人通知后28天内仍未采取措施改正，承包人有权暂停施工，发包人应承担违约增加的费用和工期延误责任。暂停施工后，发包人仍不采取有效措施纠正其违约行为，承包人有权解除合同。解除合同时，发包人应向承包人支付已完工程的合同价款，同时按本工程中标价格的　　 %向承包人支付违约金，同时应赔偿由此给发包人造成的超过该违约金的实际损失。　　　　11.7索赔的提出。双方有权根据本合同及其它有关规定向对方提出索赔。但应在索赔事件发生后28天内将索赔意向书提交监理人，并抄送违约方。在上述意向书发出后的28天内，再向监理单位提交索赔申请报告，详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据，并应附必要的当时记录和证明材料。如果索赔事件继续产生影响，履约方应按监理单位要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告，并在索赔事件影响结束后的28天内向监理单位提交包括最终索赔金额、延续记录、证明材料在内的最终索赔申请报告，并抄送违约方。否则，违约方可不受理。　　　　11.8索赔的处理。　　　　11.8.1监理人收到履约方提交的索赔意向书，应核查履约方的当时记录，并可指示履约方继续作好延续记录以备核查，监理单位可要求履约方提交全部记录的副本。　　　　11.8.2监理人收到履约方提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后，应立即依据当时记录进行审核，并在履约方提交上述报告后的42天内与双方充分协商后作出决定，在上述时限内将索赔处理决定通知履约方，并抄送违约方。　　　　11.8.3双方应在收到监理人的索赔处理决定后14天内，将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人。若双方均接受监理单位的决定，则监理单位应在收到上述通知后的14天内将确定的索赔金额列入付款证书中支付；若双方或其中一方不接受监理单位的决定，双方可共同协商成立争议调解组，任何一方可提请争议调解组解决。　　　　11.8.4若履约方未遵守各项索赔规定，则应得到的付款不能超过监理人依据当时记录核实后决定的或争议调解组提出的或仲裁机构裁定的金额。　　　　11.9索赔的期限。承包人提交了完工付款申请单后，应认为已无权再提出在本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。承包人提交的最终付款申请单中，只限于提出本合同工程移交证书颁发后发生的新的索赔。　　　　　　　　十二、工程验收　　　　12.1 发包人应按现行的水利水电工程验收规程及时主持或组织工程的各项验收。　　　　12.2承包人应在接到监理人的指示后　天内提交、整编应由承包人负责的验收资料。　　　　12.3 无论是发包人原因或是承包人原因，造成工程在具备验收条件时不能及时进行完工验收或竣工验收的项目，责任方要承担工程保管费用　　元，一次性支付给非责任方。　　　　　　　　十三、争议解决方式　　　　本合同在履行过程中发生争议时，双方应及时友好协商解决，协商不成时，双方同意选择以下第　种方式解决：　　　　①由　　仲裁委员会仲裁；　　　　②向人民法院起诉。　　　　　　　　十四、其它　　　　14.1本工程的保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起，保修期为　　个月。　　　　14.2本合同所指不可抗力适用我国《合同法》等相关法律、法规的有关规定。合同签订后发生因不可抗力造成的巨大损失和严重损坏，致使任何一方无法继续履行合同时，经协商可解除合同。　　　　14.3双方应按《廉政合同》范本（见附件7），在签订工程施工合同的同时，签订《廉政合同》，并与工程施工合同同时生效。　　　　12.4双方的法定代表人或其委托代理人在本施工合同上签名（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章），合同生效。　　　　14.5承包人已将合同工程全部移交给发包人，且保修期满，发包人或被授权的监理人已颁发保修责任终止证书，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。　　　　14.6本合同一式　　份，具有同等法律效力，双方各执　份。　　　　　　　　十五、合同附件　　　　1．中标通知书　　　　2．投标报价书　　　　3．招标文件　　　　4．技术条款　　　　5．图纸　　　　6．已标价的工程量清单　　　　7．《廉政合同》　　　　8．其它材料　　　　发　包　人：（公章）　　　　　　承　包　人：（公章）　　　　法定代表人：（签名）　　　　　　法定代表人：（签名）　　　　现场代表：（签名）　　　　　　　项目经理：（签名）　　　　地　　　址：　　　　　　　　　　地　　　址：　　　　邮政编码：　　　　　　　　　　　邮政编码：　　　　电　　　话：　　　　　　　　　　电　　　话：　　　　传　　　真：　　　　　　　　　　传　　　真：　　　　开户银行：　　　　　　　　　　　开户银行：　　　　帐　　　号：　　　　　　　　　　帐　　　号：　　年　　月　　日　　　　《廉政合同》范本　　　　工程建设施工廉政合同　　　　　　　　项目法人（甲方）　　　　施工单位（乙方）　　　　为加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，双方特订立如下合同。　　　　第一条　双方的责任　　　　（一）严格遵守党和国家有关法律法规及水利部的有关规定。　　　　（二）严格执行　　　　　　　建设工程的合同，自觉遵守合同。　　　　（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。　　　　（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。　　　　（五）任何一方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。　　　　（六）发现对方严重违反本合同的行为，任何一方有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。　　　　第二条　甲方应遵守的内容　　　　（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。　　　　（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其它宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。　　　　（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。　　　　（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。　　　　（五）除本施工合同有规定外，甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。　　　　第三条　乙方应遵守的内容　　　　（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。　　　　（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。　　　　（三）乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。　　　　（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。　　　　（五）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。　　　　（六）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。　　　　第四条　违约责任　　　　（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。　　　　（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议水利建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的水利工程建设市场的处罚。　　　　第五条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。　　　　第六条　本合同作为　　　　　　　工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。　　　　第七条　本合同一式叁份，甲、乙双方及监督单位各执一份。　　　　　　　　　　　　　　甲方单位：（盖章）　　　　　　乙方单位：（盖章）　　　　法定代表人：　　　　　　　　　法定代表人：　　　　地　　　址：　　　　　　　　　地　　　址：　　　　电　　　话：　　　　　　　　　电　　　话：　　　　监督单位：（盖章）　　　　电　　话：　　年　月　日　　　　

1137次阅读119次下载23349个字查看详情

水利水电土建工程施工合同条件示范文本

水利水电土建工程施工合同条件水利水电土建工程施工合同条件（ｇｆ－９７－０２０８）?　　第一部分　通用合同条款?　　一、词语涵义?　　１．词语涵义?　　除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：?　　１．１　有关合同双方和监理单位的词语?　　（１）发包方：指专用合同条款中写明的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。?　　（２）承包方：指已由发包方授标，并与发包方正式签署协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。?　　（３）分包人：指本合同中从承包方分包某一部分工程的当事人。?　　（４）监理单位：指专用合同条款中写明的由发包方委托对本合同实施监理的当事人。?　　１．２　有关合同组成文件的词语?　　（１）合同：指由发包方与承包方签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第３条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。?　　（２）技术条款：指本合同的技术条款和由监理单位作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。?　　（３）图纸：指招标图纸和发包方按合同规定向承包方提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料）以及投标图纸和由承包方提交并经监理单位批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。?　　（４）施工图纸：指上述第（３）项规定的图纸中由发包方提供或由承包方提交并经监理单位批准的直接用于施工放样的图纸。?　　（５）投标书：指承包方为完成本合同规定的各项工作，向发包方提交并为发包方所接受的投标报价书、已标价的工程量清单和经发包方确认进入合同的其它文件。?　　（６）中标通知书：指发包方正式向承包方授标的通知书。?　　１．３　有关工程和设备的词语?　　（１）工程：指永久工程和临时工程。?　　（２）永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包方使用的工程（包括工程设备）。?　　（３）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。?　　（４）主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。?　　（５）单位工程：指专用合同条款中写明的单位工程。?　　（６）工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。?　　（７）施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和不包括临时工程和材料在内的其它一切物品。?　　（８）承包方设备：指承包方的施工设备。?　　（９）进点：指承包方接到开工通知后进入施工场地。?　　１．４　有关工期的词语?　　（１）开工通知：指发包方委托监理单位通知承包方开工的函件。?　　（２）开工日期：指开工通知中写明的开工日。?　　（３）完工日期：指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书（或临时移交证书）中写明的完工日。?　　１．５　有关合同价格和费用的词语?　　（１）合同价格：指协议书中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包方的总金额。?　　（２）费用：指为实施本合同所发生的所有开支，包括管理费和应分摊的其它费用，但不包括利润。?　　１．６　其它词语?　　（１）施工场地（或施工地）：指由发包方提供的用于本合同工程的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其它场所。?　　（２）书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电传、电报、传真和电子邮件等。?　　（３）天：指日历天。?　　二、合同文件?　　２．语言文字和法律?　　２．１　语言文字?　　本合同使用的语言文字为汉语文字。?　　２．２　法律、法规和规章?　　适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国的法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章。?　　３．合同文件的优先顺序?　　组成合同的各项文件应能互相解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，由监理单位作出解释或修正。除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：?　　（１）协议书（包括协议书备忘录）；?　　（２）中标通知书；?　　（３）投标报价书；?　　（４）专用合同条款；?　　（５）通用合同条款；?　　（６）技术条款；?　　（７）图纸；?　　（８）已标价的工程量清单；?　　（９）组成合同的其它文件。?　　三、双方的一般义务和责任?　　４．发包方的一般义务和责任?　　４．１　遵守法律、法规和规章?　　发包方应在其组织实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。?　　４．２　发布开工通知?　　发包方应委托监理单位按合同规定的日期向承包方发布开工通知。?　　４．３　安排监理单位及时进点实施监理?　　发包方应在开工通知发布前安排监理单位及时进入工地开展监理工作。?　　４．４　提供施工用地?　　发包方应按专用合同条款规定的承包方用地范围和时限，办清施工用地范围内的征地和移民，按时向承包方提供施工用地。?　　４．５　提供部分施工准备工程?　　发包方应按技术条款的有关规定，完成应由发包方承担的施工准备工程，并按合同规定的时限提供承包方使用。?　　４．６　移交测量基准?　　发包方应按第２７．１款和技术条款的有关规定，委托监理单位向承包方移交现场测量基准点及其有关资料。?　　４．７　办理保险?　　发包方应按合同规定负责办理由发包方投保的保险。?　　４．８　提供已有的水文和地质勘探资料?　　发包方应向承包方提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对列入合同文件的水文和地质勘探资料负责，不对承包方使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。?　　４．９　及时提供图纸?　　发包方应委托监理单位在合同规定的时限内向承包方提供应由发包方负责提供的图纸。?　　４．１０　支付合同价款?　　发包方应按第３３、３５条和３６条的规定支付合同价款。?　　４．１１　统一管理工程的文明施工?　　发包方应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工，为承包方实现文明施工目标创造必要的条件。?　　４．１２　治安保卫和施工安全?　　发包方应按第２９条的有关规定履行其治安保卫和施工安全职责。?　　４．１３　环境保护?　　发包方应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查承包方按第３０条规定所采取的环境保护措施，并监督其实施。?　　４．１４　组织工程验收?　　发包方应按第５２条的规定主持和组织工程的完工验收。?　　４．１５　其它一般义务和责任?　　发包方应承担专用合同条款中规定的其它一般义务和责任。?　　５．承包方的一般义务和责任?　　５．１　遵守法律、法规和规章?　　承包方应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证发包方免于承担由于承包方违反上述法律、法规和规章的任何责任。?　　５．２　提交履约担保证件?　　承包方应按第６条的规定向发包方提交履约担保证件。?　　５．３　及时进点施工?　　承包方应在接到开工通知后及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。?　　５．４　执行监理单位的指示，按时完成各项承包工作?　　承包方应认真执行监理单位发出的与合同有关的任何指示，按合同规定的内容和时间完成全部承包工作。除合同另有规定外，承包方应提供为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设施、工程设备和其它物品。?　　５．５　提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸?　　承包方应按合同规定的内容和时间要求，编制施工组织设计、施工措施计划和由承包方负责的施工图纸提交监理单位审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。?　　５．６　办理保险?　　承包方应按合同规定负责办理由承包方投保的保险。?　　５．７　文明施工?　　承包方应按国家有关规定文明施工，并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施计划。?　　５．８　保证工程质量?　　承包方应严格按技术条款中规定的质量要求完成各项工作。?　　５．９　保证工程施工和人员的安全?　　承包方应按第２９条的有关规定认真采取施工安全措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，并应采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。?　　５．１０　环境保护?　　承包方应遵守环境保护的法律、法规和规章，并应按第３０条的规定采取必要的措施保护工地及其附近的环境免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失。?　　５．１１　避免施工对公众利益的损害?　　承包方在进行本合同规定的各项工作时，应保障发包方和其他人的财产和利益以及使用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。?　　５．１２　为其他人提供方便?　　承包方应按监理单位的指示为其他人在本地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。除合同另有规定外，有关提供条件的内容和费用应在监理单位的协调下另行签订协议。若达不成协议，则由监理单位作出决定，有关各方遵照执行。?　　５．１３　工程维护和保修?　　工程未移交发包方前，承包方应负责管理和维护；移交后承包方应承担保修期内的缺陷修复工作。若工程移交证书颁发时尚有部分未完工程需要保修期内继续完成，则承包方还应负责该未完工程的管理和维护工作，直至完工后移交给发包方为止。?　　５．１４　完工清场和撤离?　　承包方应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退人员、设备和剩余材料。　　５．１５　其它一般义务和责任?　　承包方应承担专用合同条款中规定的其它一般义务和责任。?　　四、履约担保?　　６．履约担保?　　６．１　履约担保证件?　　承包方应按合同规定的格式和专用合同条款规定的金额，在正式签署协议书前向发包方提交经发包方同意的银行或其它金融机构出具的履约保函或经发包方同意的具有担保资格的企业出具的履约担保书。取得证件的费用由承包方承担。?　　６．２　履约担保证件的有效期?　　承包方应保证履约保函或履约担保书在发包方颁发保修责任终止证书前一直有效，发包方应在保修责任终止证书颁发后１４天内把上述证件退还给承包方。?　　五、监理单位和监理人员?　　７．监理单位和监理人员?　　７．１　监理单位的职责和权力?　　（１）监理单位应履行本合同规定的职责；?　　（２）监理单位可以行使合同规定的和合同中隐含的权力，但若发包方要求监理单位在行使某种权力之前必须得到发包方批准，则应在专用合同条款中予以规定，否则监理单位行使的这种权力应视为已得到发包方的事先批准；?　　（３）除合同中另有规定外，监理单位无权免除合同中规定的承包方或发包方的责任和权利。?　　７．２　总监理工程师?　　总监理工程师（以下简称总监）是监理单位驻工地履行监理单位职责的全权负责人。发包方应在开工通知发布前把总监的任命通知承包方，总监易人时应由发包方及时通知承包方。总监短期离开工地时应委派代表代行其职责，并通知承包方。?　　７．３　监理人员?　　总监可以指派监理人员负责实施监理中的某项工作，总监应将这些人员的姓名、职责和授权范围通知承包方。他们出于上述目的而发出的指示均视为已得到总监的同意。?　　７．４　监理单位的指示?　　（１）监理单位的指示应盖有监理单位授权的现场机构公章和总监或按上述第７．３款规定授权的监理人员签名。?　　（２）承包方收到监理单位指示后应立即遵照执行。若承包方对监理单位的指示持异议时，仍应遵照执行，但可向监理单位提出书面意见。监理单位研究后可作出修改指示或继续执行原指示的决定，并通知承包方。若监理单位决定继续执行原指示，承包方仍应遵照执行，但承包方有权按第４４．１款的规定提出按合同争议处理的要求。?　　（３）在紧急情况下，监理人员可以当场签发临时书面指示，但监理单位应在发出临时书面指示后４８小时内补发正式书面指示，如监理单位未在４８小时内及时补发，则承包方可提出书面确认函，声明已视临时书面指示为正式指示。?　　（４）除合同另有规定外，承包方只从监理单位总监或上述第７．３款规定的监理人员处取得指示。?　　７．５　监理单位应公正地履行职责?　　监理单位应公正地履行职责，在按合同要求由监理单位发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包方或承包方的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。?　　六、函件?　　８．函件?　　８．１　联络以书面函件为准?　　合同文件中述及的由任何人提出或给出的与合同有关的通知、指示、要求、请求、同意、意见、确认、批准、证书、证明和决定等是双方联络和履行合同的凭证，均应以书面函件为准，并应送达双方约定的地点和办理签收手续。?　　８．２　来往函件的发出和答复?　　上述第８．１款中的通知、指示、要求、请求、同意、意见、确认、批准、证书、证明和决定等来往函件均应按合同规定的时限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，否则由责任方对由此造成的后果负责。?　　七、图纸?　　９．图纸?　　９．１　招标图纸和投标图纸?　　（１）列入合同的招标图纸及其补充通知仅作为承包方投标报价和在履行合同过程中衡量变更的依据，不能直接用于施工放样。?　　（２）列入合同的投标图纸及其补充资料仅作为发包方选择中标者和在履行合同过程中检验承包方是否按其投标内容进行施工的依据，亦不能直接用于施工放样。?　　９．２　施工图纸?　　（１）按合同规定由发包方委托监理单位提供给承包方的施工图纸包括工程建筑物的结构图、体形图和配筋图以及合同规定由发包方负责的细部设计图、浇筑图和加工图等均应按技术条款中规定的时限和数量提交给承包方。由于发包方未能按时提交施工图纸而造成的工期延误应按第４２条的有关规定办理；施工图纸中涉及变更的应按第３９条的有关规定办理。?　　（２）按合同规定由承包方自行负责的施工图纸，包括部分工程建筑物的结构图、体形图和配筋图以及承包方按发包方施工图纸绘制的细部设计图、浇筑图和车间加工图等均应按技术条款中规定的时限提交监理单位审批。监理单位应在收到上述图纸后的２８天内批复承包方。承包方应对其未能按时向监理单位提交施工图纸而造成的工期延误负责；若监理单位未在２８天内批复承包方，则应视为监理单位已同意按上述图纸进行施工。监理单位的批复不免除承包方对其提交的施工图纸应负的责任。?　　９．３　设计修改图和设计修改通知单?　　发包方委托监理单位提交给承包方的施工图纸需要修改和补充时，应由监理单位在该工程（或工程部位）施工前签发设计修改图或设计修改通知单提交承包方，具体时限应视修改内容由双方商定，设计修改图和设计修改通知单与施工图纸具有同等效力。设计修改涉及变更时应按第３９条的有关规定办理。?　　９．４　图纸的保管?　　监理单位和承包方均应按第１．２款第（３）项所包含的内容，在工地各保存一套完整的图纸。?　　９．５　图纸的保密?　　未经对方许可，按合同规定由发包方和承包方相互提供的图纸不得泄露给与本合同无关的第三方，违者应对泄密造成的后果承担责任。?　　八、转让和分包?　　１０．转让?　　未经发包方同意，承包方不得转让合同或合同的任何部门或任何权利，下述情况除外：?　　（１）承包方的开户银行代替承包方收取合同规定的款额。?　　（２）在保险人已清偿了承包方的损失或免除了承包方的责任的情况下，承包方将其从任何其他责任方处获得补救的权利转让给承包方的保险人。?　　１１．分包?　　１１．１　工程分包应经批准?　　承包方不得将全工程分包出去。除合同另有规定外，未经监理单位同意，承包方不得把工程的任何部分分包出去。经监理单位同意的分包工程不允许转包。承包方应对其分包出去的工程以及分包人的任何工作和行为负全部责任。即使是监理单位同意部分分包，亦不能免除承包方按合同规定应负的责任。监理单位认为有必要时，承包方应向监理单位提交分包合同。除合同另有规定外，下列事项不要求承包方征得监理单位同意：?　　（１）提供劳务；?　　（２）采购符合合同规定标准的材料；?　　（３）合同中已明确了分包人的工程分包。?　　１１．２　发包方指定分包人?　　（１）发包方根据工程特殊情况欲指定分包人时，应在专用合同条款中写明分包工作内容和指定分包人的资质情况。承包方可自行决定同意或拒绝该指定的分包人。若承包方在投标时接受了发包方指定的分包人，则该指定分包人应与承包方的其它分包人一样被视为承包方雇用的分包人，由承包方与其签订分包合同，并对其工作和行为负全部责任。?　　（２）在合同实施过程中，若发包方需要指定分包人时，应征得承包方的同意，此时发包方应负责协调承包方与分包人之间签订分包合同。发包方应保证承包方不因此项分项而增加额外费用；承包方则应负责该分包工作的管理和协调，并向指定分包人计取管理费；指定分包人应接受承包方的统一安排和监督。由于指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿均应由指定分包人直接对发包方负责，承包方不对此承担责任。?　　九、承包方的人员及其管理?　　１２．承包方的人员?　　１２．１　承包方的职员和工人?　　承包方应为完成合同规定的各项工作向工地派遣或雇用技术合格和数量足够的下述人员：?　　（１）具有合格证明的各类专业技工和普工；?　　（２）具有技术理论知识和施工经验的各类专业技术人员及有能力进行现场施工管理和指导施工作业的工长；?　　（３）具有相应岗位资格的管理人员。?　　１２．２　承包方项目经理?　　（１）承包方项目经理是承包方驻工地的全权负责人，按合同规定的承包方责任和权利履行其职责。承包方项目经理应按本合同的规定和监理单位的指示负责组织本工程的圆满实施。在情况紧急且无法与监理单位联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在决定采取措施后２４小时向监理单位提交报告。?　　（２）承包方为实施本合同发出的一切函件均应盖有承包方授权的现场机构公章和承包方项目经理或其授权代表签名。?　　（３）承包方指派项目经理应经发包方同意。项目经理易人，应事先征得发包方同意。项目经理短期离开工地，应委派代表代行其职，并通知监理单位。?　　１３．承包方人员的管理?　　１３．１　承包方人员的安排?　　（１）除合同另有规定外，承包方应自行安排和调遣其本单位和从本工程所在地或其它地方雇用的所有职员和工人，并为上述人员提供必要的工作和生活条件及负责支付酬金。?　　（２）承包方安排在工地的主要管理人员和专业技术骨干应相对稳定，不应频繁调动。?　　１３．２　提交管理机构和人员情况报告?　　承包方应在接到开工通知后８４天内向监理单位提交承包方在工地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、主要技术和管理人员资质以及各工种技术工人的配备状况。若监理单位认为有必要时，承包方还应按规定的格式，定期向监理单位提交工地人员变动情况的报告。?　　１３．３　承包方人员的上岗资格?　　技术岗位和特殊工种的工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明，监理单位认为有必要时还应在上岗前进行岗位培训，并进行理论和操作的考试和考核，合格者才准上岗。承包方应按第１３．２款要求提交的人员情况报告中说明承包方人员持有上岗资格证明的情况。监理单位有权随时检查承包方人员的上岗资格证明。?　　１３．４　监理单位有权要求撤换承包方的人员?　　承包方应对其在工地的人员进行有效的管理，使其能做到尽职尽责。监理单位有权要求撤换那些不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的任何人员，承包方应及时予以撤换。?　　１３．５　保障承包方人员的合法权益?　　承包方应遵守有关法律、法规和规章的规定，充分保障承包方人员的合法权益，承包方应做到（但不限于）：?　　（１）保证其人员有享受休息和休假的权利，承包方应按《劳动法》的规定安排其人员的工作时间。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间，不应超过规定的限度，并应按规定给予补休或付酬。?　　（２）为其人员提供必要的食宿条件和符合环境保护和卫生要求的生活环境，配备必要的伤病预防、治疗和急救的医务人员和医疗设施。?　　（３）按有关劳动保护的规定采取有效的防止粉尘、有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等的劳动保护措施。人员在施工中受到伤害，承包方应有责任立即采取有效措施进行抢救和治疗。?　　（４）按有关法律、法规和规章的规定，为其管辖的所有人员办理养老保险。?　　（５）负责处理其管辖人员伤亡事故的全部善后事宜。?　　十、材料和设备?　　１４．材料和工程设备的提供?　　１４．１　承包方提供的材料和工程设备?　　（１）除合同另有规定外，为完成本合同各项工作所需的材料和工程设备均由承包方负责采购、验收、运输和保管。?　　（２）承包方与供货厂家的供货协议一经签订，应将一份副本提交监理单位。?　　１４．２　发包方提供的工程设备?　　（１）按合同规定由发包方提供的工程设备的名称、规格、数量、交货地点和计划交货日期均规定在专用合同条款中。?　　（２）承包方应根据合同进度计划的进度安排，提交一份满足工程设备安装要求的交货日期计划报送监理单位审批，并抄送发包方。监理单位收到上述交货日期计划后，应与发包方和承包方共同协商确定交货日期。?　　（３）发包方提供的工程设备不能按期交货时，应事先通知承包方，并应按第２０．２款的规定办理，由此增加的费用和工期延误责任由发包方承担。?　　（４）发包方要求按专用合同条款中规定的提前交货期限内提前交货时，承包方不应拒绝，并不得要求增加任何费用。?　　（５）承包方要求更改交货日期时，应事先报监理单位批准，否则由于承包方要求提前交货或不按时提供所增加的费用和工期延误责任由承包方承担。?　　（６）若发包方提供的工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求或交货日期拖后，由此增加的费用和工期延误责任由发包方承担。?　　１５．承包方材料和设备的管理?　　１５．１　承包方设备应及时进入工地?　　合同规定的承包方设备应按合同进度计划（在施工总进度计划尚未批准前，按签署协议书商定的设备进点计划）进入工地并需经监理单位核查后投入使用，若承包方需变更合同规定的承包方设备时，须经监理单位批准。?　　１５．２　承包方的材料和设备专用于本合同工程?　　（１）承包方运入工地的所有材料和设备应专用于本合同工程。?　　（２）承包方除在工地内转移这些材料和设备外，未经监理单位同意，不得将上述材料和设备中的任何部分运出工地。但承包方从事运送人员和外出接运货物的车辆不要求办理同意手续。?　　（３）承包方在征得监理单位同意后，可以按不同施工阶段的计划撤走其属于自己的闲置设备。?　　１５．３　承包方旧施工设备的管理?　　承包方的旧施工设备进入工地前必须按有关规定进行年检和定期检修，并应由具有设备鉴定资格的机构出具检修合格证或经监理单位检查后才准进入工地。承包方还应在旧施工设备进入工地前提交主要设备的使用和检修记录，并应配置足够的备品备件以保证旧施工设备的正常运行。?　　１５．４　承包方租用的施工设备?　　（１）发包方拟向承包方出租施工设备时，应在专用合同条款中写明各种租赁设备的型号、规格、完好程度和租赁价格。?　　（２）承包方可以根据自身的条件选租发包方的施工设备。若承包方计划租赁发包方提供的施工设备，则应在投标时提出选用的租赁设备清单和租用时间，并在报价中计入相应的租赁费用，中标后另行签订协议。?　　（３）承包方从其他人租赁施工设备时，则应在签订的租赁协议中明确规定若在协议有效期内发生承包方违约而解除合同时，发包方或发包方邀请承包本合同的其他承包方可以相同的条件取得该施工设备的使用权。?　　１５．５　监理单位有权要求承包方增加和更换施工设备?　　监理单位一旦发现承包方使用的施工设备影响工程进度和质量时，有权要求承包方增加和更换施工设备，承包方应予及时增加和更换，由此增加的费用和工期延误责任由承包方承担。?　　十一、交通运输?　　１６．交通运输?　　１６．１　场内道路?　　（１）发包方按第４．５款规定提交给承包方使用的场内道路和交通设施，应由承包方负责其在合同实施期内的维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。?　　（２）除本款（１）项所述的由发包方提供的部分场内道路和交通设施外，承包方应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部其余的场内临时道路和交通设施，并承担一切费用。?　　（３）承包方修建的场内临时道路和交通设施，应免费提供给发包方和监理单位使用；其他承包人需要使用上述道路和设施时，应按第５．１２款的规定办理。?　　１６．２　场外交通?　　（１）承包方的车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等一切费用由承包方承担。?　　（２）承包方车辆应服从当地交通部门的管理，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通监管部门的检查和检验。?　　１６．３　超大件和超重件的运输?　　由承包方负责运输的物件中，若遇有超大件或超重件时，应由承包方负责向交通管理部门办理申请手续。运输合同规定的超大件或超重件所需进行的道路和桥梁临时加固改造费用和其它有关费用均由承包方承担。若实际运输中的超大件或超重件超过合同规定的尺寸或重量时，应由发包方和承包方共同协商确定各自分担的费用。?　　１６．４　道路和桥梁的损坏责任?　　承包方应为自己进行的物品运输造成工地内外公共道路和桥梁的损坏负全部责任，并负责支付修复损坏的全部费用和可能引起的索赔。?　　１６．５　水路运输?　　本条上述各款的内容适亦用于水路运输，其中“道路”一词的含义应包括水闸、码头、堤防或与水路有关的其它结构物；“车辆”一词的含义应包括船舶，本条各款规定仍有效。?　　十二、工程进度?　　１７．进度计划?　　１７．１　合同进度计划?　　承包方应按技术条款规定的内容和时限以及监理单位的指示，编制施工总进度计划提交监理单位审批。监理单位应在技术条款规定的时限内批复承包方。经监理单位批准的施工总进度计划（称合同进度计划）作为控制本合同工程进度的依据，并据此编制年、季和月进度计划报送监理单位。在施工总进度计划和监理单位的指示控制工程进展。?　　１７．２　修订进度计划?　　（１）不论何种原因发生工程的实际进度与第１７．１款所述的合同进度计划不符时，承包方应按监理单位的指示在２８天内提交一份修订进度计划报送监理单位审批，监理单位应在收到该进度计划后２８天内批复承包方。批准后的修订进度计划作为合同进度计划的补充文件。?　　（２）不论何种原因造成施工进度计划的拖后，承包方均应按监理单位的指示采取有效措施赶上进度。承包方应在向监理单位提交修订的进度计划的同时，编制一份赶工措施报告报送监理单位审批，赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。由于发包方原因造成施工进度拖后，应按第２０．２款的规定办理；由于承包方原因造成施工进度拖后，应按第２０．３款的规定办理。?　　１７．３　单位工程进度计划?　　监理单位认为有必要时，承包方应按监理单位指示的内容和时限，并根据合同进度计划的进度控制要求编制单位工程进度计划报送监理单位。?　　１７．４　提交资金流估算表?　　承包方应在按第１７．１款的规定向监理单位提交施工总进度计划的同时，按专用合同条款规定的格式向监理单位提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包计划向发包方获取的全部款额，以供发包方参考。此后，如监理单位提出要求，承包方还应按监理单位指定的时限内提交修订的资金流估算表。?　　１８．工程开工和完工?　　１８．１　开工通知?　　监理单位应在专用合同条款规定的时限内向承包方发出开工通知。承包方应在接到开工通知后及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，并从开工日起按签署协议书时商定的进度计划进行施工准备。?　　１８．２　发包方延误开工?　　监理单位未按合同规定的时限发出开工通知或发包方未能按合同规定向承包方提供开工的必要条件，承包方有权提出延长工期的要求。监理单位应在收到承包方的要求后立即与发包方及承包方共同协商补救办法，由此增加的费用和工期延误责任由发包方承担。?　　１８．３　承包方延误进点?　　承包方在接到开工通知后１４天内未及时进点组织施工，监理单位可通知承包方立即采取有效措施赶上进度，承包方应在接到通知后的７天内向监理单位提交一份补救措施报告报送监理单位审批。补救措施报告应详细说明不能及时进点的原因和补救办法，由此增加的费用和工期延误责任由承包方承担。?　　１８．４　完工日期?　　属于本合同的全部工程、单位工程和部分工程的要求完工日期规定在专用合同条款中，承包方应在上述规定的完工日期内完工或在第２０．２款和２１条规定可能延后或提前的完工日期内完工。?　　１９．暂停施工?　　１９．１　承包方暂停施工的责任?　　属于下列任何一种情况引起的暂停施工，承包方不能提出增加费用和延长工期的要求：?　　（１）合同中另有规定的；?　　（２）由于承包方违约引起的暂停施工；?　　（３）由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工；?　　（４）为工程的合理施工和保证安全所必须的暂停施工；?　　（５）未得到监理单位许可的承包方擅自停工；?　　（６）其它由于承包方原因引起的暂停施工。?　　１９．２　发包方暂停施工的责任?　　凡不属于第１９．１款所列情况引起的暂停施工，均为发包方的责任，由此造成的工期延误应按第２０．２款的规定办理。?　　１９．３　监理单位的暂停施工指示?　　（１）监理单位认为有必要时，可向承包方发布暂停工程或部分工程施工的指示，承包方应按指示的要求立即暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，承包方应在暂停施工期间负责妥善保护工程和提供安全保障。?　　（２）由于发包方的责任发生暂停施工的情况时，若监理单位未及时下达暂停施工指示，承包方可向其指出暂停施工的书面请求，监理单位应在接到请求后的４８小时内予以答复，若不按期答复，可视为承包方请求已获同意。?　　１９．４　暂停施工后的复工?　　工程暂停施工后，监理单位应与发包方和承包方协商采取有效措施积极消除停工因素的影响。当工程具备复工条件时，监理单位应立即向承包方发出复工通知，承包方应在收到复工通知后按监理单位指定的时间复工。若承包方无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由承包方承担。　　　　　?　　１９．５　暂停施工持续５６天以上?　　（１）若监理单位在下达暂停施工后５６天内仍末给予承包方复工通知，除了该项停工属于第１９．１款规定的情况外，承包方可向监理单位提交书面通知，要求监理单位在收到书面通知后２８天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工，监理单位逾期不予批准，则承包方有权作出以下选择：当暂时停工仅影响合同中部分工程时，按３９．１款规定将此项停工工程视作可取消的工程，并通知监理单位；当暂时停工影响整个工程时，可视为发包方违约，应按第４２条的规定办理。?　　（２）若发生由承包方责任引起的暂停施工时，承包方在收到监理单位暂停施工指示后５６天内不积极采取措施复工造成工期延误，则应视为承包方违约，可按第４１条的规定办理。　?　　２０．工期延误?　　２０．１　发包方的工期延误?　　在施工过程中发生下列情况之一使关键项目的施工进度计划拖后而造成工期延误时，承包方可要求发包方延长合同规定的工期。?　　（１）增加合同中任何一项的工作内容；?　　（２）增加合同中任何项目的工程量超过专用合同条款第３９.１款规定的百分比；?　　（３）增加额外的工程项目；　　?　　（４）改变合同中任何一项工作的标准或性质；　　　?　　（５）本合同中涉及的由发包方责任引起的工期延误；?　　（６）异常恶劣的气候条件；?　　（７）非承包方原因造成的任何干扰或阻碍；?　　（８）其它可能发生的特殊情况。?　　２０．２　承包方要求延长工期的处理?　　（１）若发生第２０．１款所列的事件时，承包方应立即通知发包方和监理单位，并在发出该通知的２８天内向监理单位提交一份细节报告，详细申述发生该事件的情节和对工期的影响程度，并按１７．２款的规定修订进度计划和编制赶工措施报告提交监理单位审批。若发包方要求修订的进度计划仍应保证工程按期完工，同则应由发包方承担由于采取赶工措施所增加的费用。?　　（２）若事件的持续时间较长或事件影响工期较长，当承包方采取了赶工措施而无法实现工程按期完工时，除应按上述第（１）项规定的程序办理外，承包方应在事件结束后的１４天内提交一份补充细节报告，详细申述要求延长工期的理由，并最终修订进度计划。此时发包方除按上述第（１）项规定承担赶工费用外，还应按以下第（３）项规定的程序批准给予承包方延长工期的合理天数。?　　（３）监理单位应及时调查核实上述第（１）和（２）项中承包方提交的细节报告和补充细节报告，并在审批修订进度计划的同时，与发包方和承包方协商确定延长工期的合理天数和补偿费用的合理额度，并通知承包方，抄送发包方。?　　２０．３　承包方的工期延误?　　由于承包方原因未能按合同进度计划完成预定工作，承包方应按第１７．２款（２）项的规定采取赶工措施赶上进度。若采取赶工措施后仍未能按合同规定的完工日期完工，承包方除自行承担采取赶工措施所增加的费用外，还应支付逾期完工违约金。逾期完工违约金额规定在专用合同条款中。?　　２１．工期提前?　　２１．１　承包方提前工期?　　承包方征得发包方同意后，在保证工程质量的前提下，若能按合同规定的完工日期提前完工时，则应由监理单位核实提前天数，并由发包方按专用合同条款中的规定向承包方支付提前完工奖金。?　　２１．２　发包方要求提前工期?　　发包方要求承包方提前合同规定的完工日期时，由监理单位与承包方共同协商采取赶工措施和修订合同进度计划，并由发包方和承包方按成本加奖金的办法签订提前完工协议。其协议内容应包括：?　　（１）提前的时间和修订后的进度计划；?　　（２）承包方的赶工措施；?　　（３）发包方为赶工提供的条件；?　　（４）赶工费用和奖金。?　　十三、工程质量?　　２２．质量检查的职责和权力?　　２２．１　承包方的质量管理?　　承包方应建立和健全质量保证体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包方应在接到开工通知后的８４天内，向监理单位提交一份内容包括质量检查机构和质检人员的资质和组成、质量检查程序和细则等的工程质量检查计划和措施报告报送监理单位审批。?　　２２．２　承包方的质量检查职责?　　承包方应严格按技术条款的规定和监理单位的指示，对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交监理单位审查。?　　２２．３　监理单位的质量检查权力?　　监理单位有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包方应为监理单位的质量检查和检验提供一切方便，包括监理单位赴施工现场或制造、加工地点或合同规定的其它地方进行察看和查阅施工记录；要求提供试验样品、进行现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测；提供试验和测量成果以及为监理单位的质量检查和检验所应进行的其它工作。监理单位的检查和检验不免除承包方按合同规定应负的责任。?　　２３．材料和工程设备的检查和检验?　　２３．１　材料和工程设备的检验和交货验收?　　（１）承包方提供的材料和工程设备由承包方负责检验和交货验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。承包方还应按技术条款的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理单位，其所需费用由承包方承担。?　　有必要时，监理单位可要求参加交货验收，承包方应为监理单位对交货验收的监督检查提供一切方便。监理单位参加交货验收不免除承包方在检验和交货验收中应负的责任。?　　（２）发包方提供的工程设备应由发包方和承包方在合同规定的交货地点共同进行交货验收，并由发包方正式移交给承包方。承包方应按技术条款的规定进行工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理单位，其所需费用由承包方承担。工程设备安装后，若发现工程设备存在缺陷时，应由监理单位与承包方共同查找原因，如属设备制造不良引起缺陷应由发包方负责；如属承包方运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包方负责。?　　２３．２　检查和检验的时间、地点和费用?　　对合同规定的各种材料和工程设备，应由监理单位与承包方商定进行检查和检验的时间和地点。若监理单位因特殊情况无法按时派出监理人员到场时，承包方可自行检查或检验，并立即将检查或检验结果提交监理单位。除合同另有规定外，监理单位应在事后确认承包方提交的检查或检验结果，若监理单位对承包方自行检查和检验的结果有疑问时，可按第２２．３款的规定进行抽样检验。检验结果证明该材料或工程设备质量不符合合同要求，则应由承包方承担抽样检验的费用；检验结果证明该材料或工程设备质量符合合同要求，则应由发包方承担抽样检验的费用。?　　２３．３　未按规定进行检查和检验?　　承包方未按合同规定对材料和工程设备进行检查和检验，监理单位可以指示承包方按合同规定补作检查和检验，承包方应遵照执行，并应承担所需的检查和检验费用和工期延误责任。?　　２３．４　不合格的材料和工程设备?　　承包方未经监理单位同意接受并使用了不合格的材料或工程设备，监理单位有权按第２６．２款规定指示承包方予以处理，由此造成的损失由承包方负责。?　　监理单位的检查或检验结果表明该材料或工程设备不符合合同要求时，监理单位可以拒绝验收，并立即通知承包方。承包方除应立即停止使用外，还应与监理单位共同研究补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包方承担。?　　２３．５　额外检验和重新检验?　　（１）若监理单位要求承包方对某项材料和工程设备进行的检查和检验在合同中未作规定，监理单位可以指示承包方增加额外检验，承包方应遵照执行，但应由发包方承担额外检验的费用和工期延误责任。?　　（２）不论何种原因，若监理单位对以往的检验结果有疑问时，可以指示承包方重新检验，承包方不得拒绝。若重新检验结果证明这些材料和工程设备不符合合同要求，则应由承包方承担重新检验的费用和工期延误责任；若重新检验结果证明这些材料和工程设备符合合同要求，则应由发包方承担其重新检验的费用和工期延误责任。?　　２３．６　承包方不进行检查和检验的补救办法?　　承包方不按第２３．３和２３．５款的规定完成监理单位指示的检查和检验工作，监理单位可以指派自己的人员或委托其他有资质的检验机构或人员进行检查和检验，承包方不得拒绝，并应提供一切方便。由此增加的费用和工期延误责任由承包方承担。?　　２４．现场试验?　　２４．１　现场材料试验? 律师365　　承包方应在工地建立自己的试验室，配备足够的人员和设备，按合同规定和监理单位的指示进行各项材料试验，并为监理单位进行质量检查和检验提供必要的试验资料和原始记录。监理单位在质量检查和检验过程中若需抽样试验，所需试件应由承包方提供，监理单位可以使用承包方的试验设备，承包方应予协助。上述试验所需提供的试件和监理单位使用试验设备所需的费用由承包方承担。?　　２４．２　现场工艺试验?　　承包方应按合同规定和监理单位的指示进行现场工艺试验，除合同另有规定外，其所需费用由承包方承担。在施工过程中，若监理单位要求承包方进行额外的现场工艺试验时，承包方应遵照执行，但所需费用由发包方承担。?　　２５．隐蔽工程和工程的隐蔽部位?　　２５．１　覆盖前的验收?　　隐蔽工程和工程的隐蔽部位经承包方的自检确认具备覆盖条件后的２４小时内，承包方应通知监理单位进行验收，通知应按规定的格式说明验收地点、内容和验收时间，并附有承包方自检记录和必要的验收资料。监理单位应按通知约定的时间指派监理人员到场进行验收，在监理人员确认质量符合技术条款要求，并在验收记录上签字后，承包方才能进行覆盖。?　　２５．２　监理单位未到场验收?　　监理单位应在约定的时限内到场进行隐蔽工程和工程隐蔽部位的验收，不得无故缺席或拖延。若监理单位因特殊情况无法按时派出监理人员到场验收时，应通知承包方延期验收或批准承包方认真作好现场记录后自行覆盖。?　　２５．３　验收后重新检验?　　监理单位按第２５．１款规定验收后或监理单位未到场验收而承包方按第２５．２款规定自行覆盖后，若监理单位事后对质量有怀疑，可要求承包方对已覆盖的部位进行钻孔探测以至揭开重新检验，承包方应遵照执行。其重新检验所需增加的费用和工期延误责任按第２３．５款（２）项的规定办理。?　　２５．４　承包方私自覆盖?　　承包方未及时通知监理单位到场验收，私自将隐蔽部位覆盖，监理单位有权指示承包方采用钻孔探测以至揭开进行检验，由此增加的费用和工期延误责任由承包方承担。?　　２６．不合格的工程、材料和工程设备的处理?　　２６．１　禁止使用不合格的材料和工程设备?　　工程使用的一切材料和工程设备均应满足技术条款和施工图纸规定的品级、质量标准和技术特性。监理单位在程质量的检查和检验中发现承包方使用了不合格的材料和工程设备时，可以随时发出指示，要求承包方立即改用合格的材料和工程设备，并禁止在工程中继续使用这些不合格的材料和工程设备。?　　２６．２　不合格的工程、材料和工程设备的处理?　　（１）由于承包方使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理单位可以随时发出指示要求承包方立即采取措施进行补救，直到彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包方承担。?　　（２）若承包方无故拖延或拒绝执行监理单位的上述指示，则发包方有权委托其他承包人执行该项指示，由此增加的费用和利润及工期延误责任由承包方承担。?　　２７．测量放线?　　２７．１　施工控制网?　　监理单位应在专用合同条款规定的时限内向承包方提交测量基准点、基准线和不准点及其书面资料。承包方应根据上述基准点（线）以及国家测绘标准和本工程精度要求测设自己的施工控制网，并应在专用合同条款规定的时限内将施工控制网资料提交监理单位审批。?　　承包方应负责管理好施工控制网点，若有丢失或损坏，应及时修复，其所需的管理和修复费用由承包方承担。工程完工后应完好地移交给发包方。?　　２７．２　施工测量?　　承包方应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并应自行配置所需合格的人员、仪器、设备和其它物品。?　　监理单位可以指示承包方在监理人员监督下进行抽样复测，当复测中发现有错误时，承包方必须按监理单位指示进行修正或补测，发包方将不为上述指示所增加的复测工作另行支付费用。?　　２７．３　监理单位使用施工控制网?　　监理单位可以使用本合同的施工控制网，承包方应及时提供必要的协助，发包方亦不再为此另行支付费用。其他承包人需要使用上述施工控制网时，应按第５．１２款的规定办理。?　　２８．补充地质勘探?　　在合同实施期间，监理单位可以指示承包方进行必要的补充地质勘探，并提供有关资料，承包方为本合同永久工程的施工需要进行补充地质勘探时，须经监理单位批准，并应向监理单位提交有关资料。除合同另有规定外，上述补充勘探的费用应按第３９条规定作为变更处理。承包方为其临时工程所需进行的补充地质勘探，其费用由承包方承担。?　　十四、文明施工?　　２９．文明施工?　　发包方应负责统一管理本工程的文明施工工作，应负责组织一个由发包方、承包方、监理单位和其它有关单位参加的文明施工管理委员会统一管理和协调全工地的治安保卫、施工安全和环境保护等有关文明施工事项。发包方对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包方按第２９．２、２９．２款和第３０条规定应负的责任。?　　２９．１　治安保卫?　　（１）发包方应负责与当地公安部门协商共同在工地建立或委托当地公安部门建立一个现场治安管理机构，统一管理全工地的治安保卫事宜，负责履行本工程的治安保卫职责。?　　（２）发包方和承包方应教育各自的人员遵纪守法，共同维护全工地的社会治安，协助现场治安管理机构做好各自管辖区（包括施工工地和生活区）的治安保卫工作。?　　２９．２　施工安全?　　（１）发包方应负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。监理单位应按有关法律、法规和规章以及本合同的有关规定检查、监督上述安全工作的实施，承包方应认真执行监理单位有关安全管理工作的指示。监理单位在检查中发现施工中存在不安全因素，应及时指示承包方采取有效措施予以改正，若承包方故意延误或拒绝改正时，则监理单位有权责令其停工整顿。?　　（２）承包方应按合同规定履行其安全职责。承包方应设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员，加强对施工作业安全的管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材和爆破作业的管理，制定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行施工安全教育。?　　（３）发包方或委托承包方（应在专用合同条款中约定）在工地建立一支消防队伍负责全工地的消防工作，配备必要的消防水源、消防设备和救助设施。?　　承包方应负责其管辖区内的消防工作，在其施工工地和生活区内配置一定数量的常规消防器材。承包方应按监理单位的指示定期进行防火安全检查，及时消除火灾隐患。?　　（４）发包方或委托监理单位在每年汛前组织承包方和有关单位进行防汛检查，并负责统一指挥全工地的防汛和抗灾工作。?　　承包方应负责其管辖范围内的防汛和抗灾等工作。按发包方的要求和监理单位的指示做好每年的汛前检查，配备必要的防汛物资和器材，按合同规定做好汛情预报工作。?　　３０．环境保护?　　３０．１　环境保护责任?　　承包方在施工过程中应遵守有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定，并应对其违反上述法律、法规和规章及本合同规定所造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失负责。?　　３０．２　采取合理的措施保护环境?　　（１）承包方应在编报的施工组织设计中做好施工弃渣的处理措施，严格按批准的弃渣规划有序地堆放和利用弃渣，防止任意堆放弃渣影响河道的防汛标准和本工程其他承包方的正常施工以及危及下游居民的安全。?　　（２）承包方应按合同规定采取有效措施对施工开挖的边坡及时进行支护和做好排水措施，避免由于施工造成的水土流失。?　　（３）承包方在施工过程中应采取有效措施，注意保护饮用水源免受施工活动造成的污染。?　　（４）承包方应按技术条款的规定加强对噪声、粉尘、废气、废水的控制和治理，采用先进设备和技术，努力降低噪声，控制粉尘、废气浓度以及做好废水和废油的治理和排放。?　　（５）承包方应保持施工区和生活区的环境卫生，及时清除垃圾和废弃物，并运至指定的地点堆放和处理，进入现场的材料、设备必须置放有序，防止任意堆放器材杂物阻塞工作场地周围的通道和影响环境。?　　十五、计量与支付?　　３１．计量?　　３１．１　工程量?　　本合同工程量清单中开列的工程量是招标时的估算工程量，不是承包方为履行合同应当完成的和用于结算的实际工程量。结算的工程量应是承包方实际完成的并按本合同有关计量规定计量的工程量。?　　３１．２　完成工程量的计量?　　（１）承包方应按合同规定的计量办法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确计量，并在每月末随同月付款申请单，按工程量清单的项目分项向监理单位提交完成工程量月报表和有关计量资料。?　　（２）监理单位对承包方提交的工程量月报表有疑问时，可以要求承包方派员与监理单位共同复核，并可要求承包方按第２７．２款的规定进行抽样复测。此时，承包方应积极配合和指派代表协助监理单位进行复核并按监理单位的要求提供补充的计量资料。?　　（３）若承包方未按监理单位的要求派代表参加复核，则监理单位复核修正的工程量应被视为该部分工程的准确工程量。?　　（４）监理单位认为有必要时，可要求与承包方联合进行测量计量，承包方应遵照执行。?　　（５）承包方完成了工程量清单中每个项目的全部工程量后，监理单位应要求承包方派员共同对每个项目的历次计量报表进行汇总和核实，并可要求承包方提供补充计量资料，以确定该项目最后一次进度付款的准确工程量。如承包方未按监理单位的要求派员参加，则监理单位最终核实的工程量应被视为该项目完成的准确工程量。?　　３１．３　计量方法?　　除合同另有规定外，各个项目的计量办法应按技术条款的有关规定执行。?　　３１．４　计量单位?　　除合同另有规定外，均应采用国家法定的计量单位。?　　３１．５　总价承包项目的分解?　　承包方应将工程量清单中的总价承包项目进行分解，并在签署协议书后的２８天内将该项目的分解表提交监理单位审批。分解表应标明其所属子项或分阶段的工程量和需支付的金额。?　　３２．预付款?　　３２．１　工程预付款?　　（１）工程预付款的总金额为合同价格的１０％～２０％，分两次支付给承包方。第一次预付的金额应不低于工程预付款的５０％。工程预付款总金额的额度和分次付款比例应根据工程的具体情况由发包方通过编制本合同资金流计划予以测定，并在专用合同条款中规定。工程预付款专用于本合同工程。?　　（２）第一次预付款应在协议书签署后２１天内，并在承包方向发包方提交了经发包方认可的预付款保函后支付。发包方应在支付前将上述预付款保函复印件送监理单位，由监理单位出具付款证书交发包方作为支付凭证。预付款保函在预付款被发包方扣回前一直有效，保函金额为本次预付款金额，但可根据以后预付款扣回的金额相应递减。?　　（３）第二次预付款需待承包方主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包方提出书面申请，经监理单位核实后出具付款证书提交给发包方，发包方收到监理单位出具的付款证书后的１４天内支付给承包方。?　　（４）工程预付款由发包方从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到专用合同条款规定的数额时开始扣款，直至合同累计完成金额达到专用合同条款规定的数额时全部扣清。在每次进度付款时，累计扣回的金额按下列公式计算：?　　　　　　　　　　　ａ?　　　　　ｒ＝－－－－－－－－－－（ｃ－ｆ１ｓ）?　　　　　　　　（ｆ２－ｆ１）ｓ?　　式中　ｒ－－每次进度付款中累计扣回的金额；?　　　　　ａ－－工程预付款总金额；?　　　　　ｓ－－合同价格；?　　　　　ｃ－－合同累计完成金额；?　　　　　ｆ１－－按专用合同条款规定开始扣款时合同累计完成金额达到合同价?　　　　　　　　　格的比例；?　　　　　ｆ２－－按专用合同条款规定全部扣清时合同累计完成金额达到合同价?　　　　　　　　　格的比例。?　　上述合同累计完成金额均指价格调整前且未扣保留金的金额。?　　３２．２　永久工程的材料预付款?　　（１）专用合同条款中规定的形成本合同永久工程的主要材料到达工地并满足以下条件后，承包方可向监理单位提交材料预付款支付申请单，要求给予材料预付款。?　　①材料应符合技术条款的要求；?　　②材料已到达工地，并以承包方和监理单位共同验点入库；?　　③承包方应按监理单位的要求提交了材料的订货单、收据或价格证明文件；?　　④到达工地的材料应由承包方保管，若发生损坏、遗失或变质，应由承包方负责。　　（２）预付款金额为经监理单位审核后的实际材料价的９０％，在月进度付款中支付。?　　（３）预付款从付款月后的６个月内在月进度付款中每月按该预付款金额的六分之一平均扣还。?　　３３．工程进度付款?　　３３．１　月进度付款申请单?　　承包方应在每月末按监理单位规定的格式提交月进度付款申请单（一式４份），并附有第３１．２款规定的完成工程量月报表。该申请单应包括以下内容：?　　（１）已完成的工程量清单中永久工程及其它项目的应付金额；?　　（２）经监理单位签认的当月计日工支付凭证标明的应付金额；?　　（３）按第３２．２款规定的永久工程材料预付款金额；?　　（４）根据第３７条和３８条规定的价格调整金额；?　　（５）根据合同规定承包方应有权得到的其它金额；?　　（６）扣除按第３２条规定应由发包方扣还的工程预付款和永久工程材料预付款金额；?　　（７）扣除按第３４条规定应由发包方扣留的保留金金额；?　　（８）扣除按合同规定由承包方应付给发包方的其它金额。?　　３３．２　月进度付款证书?　　监理单位在收到月进度付款申请单后的１４天内进行核查，并向发包方出具月进度付款证书，提出他认为应当到期支付给承包方的金额。?　　３３．３　工程进度付款的修正和更改?　　监理单位有权通过对以往历次已签证的月进度付款证书的汇总和复核中发现的错、漏或重复进行修正或更改；承包方亦有权提出此类修正或更改，经双方复核同意的此类修正或更改应列入月进度付款证书中予以支付或扣除。?　　３３．４　支付时间?　　发包方收到监理单位签证的月进度付款证书并审批后支付给承包方，支付时间不应超过监理单位收到月进度付款申请单后２８天。若不按期支付，则应从逾期第一天起按专用合同条款中规定的逾期付款违约金加付给承包方。?　　３３．５　总价承包项目的支付?　　工程量清单中的总价承包项目应按第３１．５款规定的总价承包项目分解表统计实际完成情况，确定分项应付金额列入第３３．１款第（１）项内进行支付。?　　３４．保留金?　　（１）监理单位应从第一个月开始在给承包方的月进度付款中扣留按专用合同条款规定百分比的金额作为保留金（其计算额度不包括预付款和价格调整金额），直至扣留的保留金额达到专用合同条款规定的数额为止。?　　（２）在签发本合同工程移交证书后１４天内由监理单位出具保留金付款证书，发包方将保留金总额的一半支付给承包方。在签发单位工程或部分工程的临时移交证书后将其相应的保留金总额的一半在月进度付款中支付给承包方。?　　（３）监理单位在本合同全部工程的保修期满时出具为支付剩余保留金的付款证书，发包方应在收到上述付款证书后１４天内将剩余的保留金支付给承包方。若保修期满时尚需承包方完成剩余工作，则监理单位有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的保留金余额。?　　３５．完工结算?　　３５．１　完工付款申请单?　　在本合同工程移交证书颁发后的２８天内，承包方应按监理单位批准的格式提交一份完工付款申请单（一式４份），并附有下述内容的详细证明文件：?　　（１）至移交证书注明的完工日期止，根据合同所累计完成的全部工程价款金额；?　　（２）承包方认为根据合同应支付给他的追加金额和其它金额。?　　３５．２　完工付款证书及支付时间?　　监理单位应在收到承包方提交的完工付款申请单后的２８天内完成复核，并与承包方协商修改后在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包方审批。发包方应在收到上述完工付款证书后的４２天内审批后支付给承包方。若发包方不按期支付，则应按第３３．４款规定相同办法将逾期付款违约金付给承包方。?　　３６．最终结清?　　３６．１　最终付款申请单?　　（１）承包方在收到按第５３．３款规定颁发的保修责任终止证书后的２８天内，按监理单位批准的格式向监理单位提交一份最终付款申请单（一式４份），该申请单位应包括以下内容，并附有关的证明文件。?　　①按合同规定已经完成的全部工程价款金额；?　　②按合同规定应付给承包方的追加金额；?　　③承包方认为应付给他的其它金额。?　　（２）若监理单位对最终付款申请单中的某些内容有异议时，有权要求承包方进行修改和提供补充资料，直至向监理单位正式提交经监理单位同意的最终付款申请单为止。?　　３６．２　结清单?　　承包方向监理单位提交最终付款申请单的同时，应向发包方提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理单位。该结清单应证实最终付款申请单的总金额是根据合同规定应付给承包方的全部款项的最终结算金额。但结清单只在承包方收到退还履约担保证件和发包方已付清监理单位出具的最终付款证书中应付的金额后才生效。?　　３６．３　最终付款证书和支付时间?　　监理单位收到最终付款申请单和结清单副本后的１４天内，向发包方出具一份最终付款证书提交发包方审批。最终付款证书应说明：?　　（１）按合同规定和其它情况应最终支付给承包方的合同总金额；?　　（２）发包方已支付的所有金额以及发包方有权得到的全部金额。?　　发包方审查监理单位提交的最终付款证书后，若确认还应向承包方付款，则应在收到该证书后的４２天内支付给承包方。若确认承包方应向发包方付款，则发包方应通知承包方，承包方应在收到通知后的４２天内付还发包方。不论是发包方或承包方，若不按期支付，均应按第３３．４款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给对方。?　　若承包方和监理单位未能就最终付款的内容和额度取得一致意见，监理单位应对双方已同意的部分内容和额度出具临时付款证书报送发包方审批后支付。但承包方有权将尚未取得一致的付款内容按４４．１款规定提交争议评审组评审。?　　十六、　价格调整?　　３７．物价波动引起的价格调整?　　３７．１　需调整的价格差额?　　因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，按以下公式计算差额，调整合同价格。?　　　　　　　　　　　　　?ｆtn?　　△ｐ＝ｐ0（ａ＋∑ｂn－－－－—１）?　　　　　　　　　　　　　?ｆon?　　式中　△ｐ－－需调整的价格差额；?　　　　　ｐ0?－－按第３３．２款、３５．２款和３３６．３款规定的付款证书?　　　　　　　　　中承包方应得到的已完成工程量的金额（不包括价格调整，不?　　　　　　　　　计保留金的扣留和支付以及预付款的支付扣还；对第３９条规?　　　　　　　　　定的变更，若已按现行价格计价的亦不计在内）；?　　　　　ａ－－　定值权重（即不调部分的权重）；?　　　　　ｂn－－?各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子?　　　　　　　　　在合同估算价中所占的比例；?　　　　　ｆtn－－与第３３．２款、３５．２款和３６．３款规定的付款证书相?　　　　　　　　　关周期最后一天的各可调因子的现行价格指数；?　　　　　ｆon－－投标截止日前２８天的各可调因子的基本价格指数。?　　以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重以及基本价格指数及其来源规定在投标补充资料的价格指数和权重表内。价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市的政府物价管理部门或统计部门提供的价格指数，若缺乏上述价格指数时，可采用上述部门提供的价格或双方商定的专业部门提供的价格指数或价格代替。?　　３７．２　暂时确定调整差额?　　在计算调整差额时得不到现行价格指数，可暂用上一次的价格指数计算，并在以后的付款中再按有关规定进行调整。?　　３７．３　权重的调整?　　由于按第３９．１款规定的变更导致原定合同中的权重不合理时，监理单位应与承包方和发包方协商后进行调整。?　　３７．４　其它的调价因素?　　除在专用合同条款中另有规定和本条各款规定的调价因素外，其余因素的物价波动均不另行调价。?　　３７．５　工期延误后的价格调整?　　因承包方原因未能按专用合同条款中规定的完工日期完工，则对原定完工日期后施工的工程，在按第３７．１款所示的价格调整公式计算时应采用原定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格指数。若按第２０．２款规定延长了完工日期，但又由于承包方原因未能按延长后的完工日期内完工，则对延期期满后施工的工程，其价格调整计算应采用延长后的完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格指数。?　　３８．法规更改引起的价格调整?　　在投标截止日前的２８天后，国家的法律、行政法规或国务院有关部门的规章和工程所在地省、自治区、直辖市的地方法规和规章发生更改或增删，导致承包方在实施合同期间所需要的工程费用发生除第３７条规定以外的增减时，应由监理单位与发包方和承包方进行协商后确定需调整的合同金额。?　　十七、变更?　　３９．变更?　　３９．１　变更的范围和内容?　　（１）在履行合同过程中，监理单位可根据工程的需要指示承包方进行以下各种类型的变更。没有监理单位的指示，承包方不得擅自变更。?　　①增加或减少合同中任何一项工作内容；?　　②增加或减少合同中任何项目的工程量超过专用合同条款规定的百分比；?　　③取消合同中任何一项工作（但被取消的工作不能转由发包方或其他承包人实施）；?　　④改变合同中任何一项工作的标准或性质；?　　⑤改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸；?　　⑥改变合同中任何一项工程的完工日期或改变已批准的施工顺序；?　　⑦追加为完成工程所需的任何额外工作。?　　（２）第３９．１款（１）项范围内的变更项目未引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和不影响其原定的价格时，不予调整该项目的单价和合价，也不发变更指示。?　　３９．２　变更的处理原则?　　（１）变更需要延长工期时，应按第１７．２和第２０．２款的规定办理，若变更使合同工作量减少，监理单位认为应予提前变更项目的工期时，由监理单位和承包方协商确定。?　　（２）变更需要调整合同价格时，按以下原则确定其单价或合价；?　　①工程量清单中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价或合价。?　　②工程量清单中无适用于变更工作的项目时，则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础，由监理单位与承包方协商确定变更后的单价或合价。?　　③工程量清单中无类似项目的单价或合价可供参考，则应由监理单位与发包方的和承包方协商确定新的单价或合价。?　　３９．３　变更指示?　　（１）监理单位应在发包方授权范围内按第３９．１款的规定及时向承包方发出变更指示。变更指示的内容应包括变更项目的详细变更内容、变更工程量和有关文件图纸以及监理单位按第３９．２款规定指明的变更处理原则。?　　（２）监理单位在向承包方发出任何图纸和文件前，应仔细检查其中是否存在第３９．１款所述的变更。若存在变更，监理单位应按本款（１）项的规定发出变更指示，并抄送发包方。?　　（３）承包方收到监理单位发出的图纸和文件后，经检查后认为其中存在第３９．１款所述的变更而监理单位未按本款（１）项规定发出变更指示，则应在收到上述图纸和文件后１４天内或在开始执行前（以日期早者为准）通知监理单位，并提供必要的依据。监理单位应在收到承包方通知后１４天内答复承包方：若同意作为变更，应按本款（１）项规定补发变更指示；若不同意作为变更，亦应上述时限内答复承包方。若监理单位未在１４天内答复承包方，则视为监理单位已同意承包方提出的作为变更的要求。?　　３９．４　变更的报价?　　（１）承包方收到监理单位发出的变更指示后２８天内向监理单位提交一份变更报价书，并抄送发包方。变更报价书的内容应包括承包方确认的变更处理原则和变更工程量及其变更项目的报价单。监理单位认为必要时，可要求承包方提交重大变更项目的施工措施、进度计划和单价分析等。?　　（２）承包方对监理单位提出的变更处理原则持有异议时，可在收到变更指示后７天内通知监理单位，监理单位由应在收到通知后７天内答复承包方。?　　３９．５　变更决定?　　（１）监理单位应在收到承包方变更报价书后２８天内对变更报价书进行审核后作出变更决定，并通知承包方，抄送发包方。?　　（２）发包方和承包方未能就监理单位的决定取得一致意见，则监理单位可暂定他认为合适的价格和需要调整的工期，并应将其暂定的变更处理意见通知承包方，抄送发包方，此时承包方应遵照执行。对已实施的变更，监理单位可将其暂定的变更费用列入第３３．２款的规定月进度付款中。但发包方和承包方均有权在收到监理单位变更决定后的２８天内要求按第４４．１款的规定提请争议评审组评审，若在此时限内双方均未提出上述要求，则监理单位的变更决定即为最终决定。?　　３９．６　变更影响本项目和其它项目的单价或合价?　　按第３９．１款进行的任何一项变更引起本合同工程或部分工程的施工组织和进度计划发生实质性变动，以致影响本项目和其它项目的单价或合价时，发包方和承包方均有权要求调整本项目和其它项目的单价或合价，监理单位应与发包方和承包方协商确定。?　　３９．７　合同价格增减超过１５％?　　完工结算时，若出现由于第３９条规定进行的全部变更工作引起合同价格增减的金额以及实际工程量与工程量清单中估算工程量的差值引起合同价格增减的金额（不包括备用金和第３７、３８条规定的价格调整）的总和超过合同价格（不包括备用金）的１５％时，在除了按第３９．６款确定的变更工作的增减金额外，若还需对合同价格进行调整时，其调整金额由监理单位与发包方和承包方协商确定。若协商后未达成一致意见，则应由监理单位在进一步调查工程实际情况后予以确定，并将确定结果通知承包方，同时抄送发包方。上述调整金额仅考虑变更和实际工程与工程量清单中估算工程量的差值引起的增减总金额超过合同价格（不包括备用金）的１５％的部分。?　　３９．８　承包方原因引起的变更?　　（１）若承包方根据工程施工的需要，要求监理单位对合同的任一项和任一项工作作出变更，则应由承包方提交一份详细的变更申请报告报送监理单位审批。未经监理单位批准，承包方不得擅自变更。?　　承包方要求的变更属合理化建议的性质时，应按第５９条的规定办理，否则由于变更增加的费用和工期延误责任由承包方承担。?　　（２）由于承包方违约而必须作出的变更，除按第４１条的有关规定办理外，由于变更增加的费用和工期延误责任由承包方承担。?　　３９．９　计日工?　　（１）监理单位认为有必要时，可以通知承包方以计日工的方式进行任何一项变更工作。其金额应按承包方在投标书中提出，并经发包方确认后列入合同文件的计日工项目及其单价进行计算。?　　（２）采用计日工的任何一项变更工作应列入备用金中支付，承包方应在该项变更实施过程中每天提交以下报表和有关凭证报送监理单位审批：?　　①项目名称、工作内容和工作数量；?　　②投入该项目的所有人员姓名、工种、级别和耗用工时；?　　③投入该项目的材料数量和种类；?　　④投入该项目的设备型号、台数和耗用工时；?　　⑤监理单位要求提交的其它资料和凭证。?　　（３）计日工项目由承包方按月汇总后按第３３．１款的规定列入月进度付款申请单中，由监理单位复核签证后按月支付给承包方，直至该项目全部完工为止。?　　４０．备用金?　　４０．１　备用金的定义?　　“备用金”指由发包方在工程量清单中专项列出的用于签署协议书时尚未确定或不可预见项目的备用金额。该项金额应按监理单位的指示，并经发包方批准后才能动用。承包方仅有权得到由监理单位决定列入备用金有关工作所需的费用和利润。?　　监理单位应与发包方协商后将根据本款作出的决定通知承包方，并抄送发包方。?　　４０．２　备用金的使用?　　监理单位可以指示承包方进行上述备用金项下的工作，并根据第３９条规定的变更办理。?　　４０．３　提供凭证?　　除了按投标书中规定的单价或合价计算的项目外，承包方应提交监理单位要求的属于备用金专项内开支的有关凭证。?　　十八、违约和索赔?　　４１．承包方违约?　　４１．１　承包方违约?　　在履行合同过程中，承包方发生下述行为之一者属承包方违约：?　　（１）承包方无正当理由未按开工通知的要求及时进点组织施工和未按签署协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误；?　　（２）承包方违反第１０和１１条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去；?　　（３）未经监理单位批准，承包方私自将已按合同规定进入工地的工程设备、施工设备、临时工程设施或材料撤离工地；?　　（４）承包方违反第２６．１款的规定使用不合格的材料和工程设备，或拒绝按第２６．２款的规定处理不合格的工程、材料和工程设备；?　　（５）由于承包方原因未按合同进度计划及时完成合同规定的工程或部分工程，而又未按第２０．３款规定采取有效措施赶上进度，造成工期延误；?　　（６）承包方在保修期内未按第５３条的规定和工程移交证书中所列的缺陷清单内容进行修复，或经监理单位检验认为修复质量不合格而承包方拒绝再进行修补；?　　（７）承包方否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包方义务，或由于法律、财务等原因导致承包方无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。?　　４１．２　对承包方违约发出警告?　　承包方发生第４１．１款的违约行为时，监理单位应及时向承包方发出书面警告，限令其在收到书面警告后的２８天内予以改正。承包方应立即采取有效措施认真改正，并尽可能挽回由于违约造成的延误和损失。由于承包方采取改正措施所增加的费用应由承包方承担，由于承包方违约引起的工期延误应由承包方按第２０．３款的规定支付逾期完工违约金。?　　４１．３　责令承包方停工整顿?　　承包方在收到书面警告后的２８天内仍不采取有效措施改正其违约行为，继续延误工期或严重影响工程质量，危及工程安全，监理单位可暂停支付工程价款，并按第１９．３款的规定暂停其工程或部分工程施工，责令其停工整顿，并限令承包方在１４天内提交整改报告报送监理单位。?　　４１．４　承包方违约解除合同?　　监理单位发出停工整顿通知１４天后，承包方继续无视监理单位的指示，仍不提交整改报告，亦不采取整改措施，则发包方可通知承包单位解除合同并抄送监理单位，并在发出通知１４天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包方设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包人施工，但发包方的这一行动并不免除承包方按合同规定应负的责任。?　　４１．５　解除合同后的估价?　　因承包方违约解除合同后，监理单位应尽快通过调查取证并与发包方和承包方协商后确定，并证明：?　　（１）在解除合同时，承包方根据合同实际完成的工作已经得到或应得到的金额；?　　（２）未用或已经部分使用的材料、承包方设备和临时工程等的估算金额。?　　４１．６　解除合同后的付款?　　（１）若因承包方违约解除合同，则发包方应暂停对承包方的一切付款，并应在解除合同后发包方认为合适的时间委托监理单位查清以下付款金额，并出具付款证书报送发包方审批后支付。?　　①承包方按合同规定已完成的各项工作应得的金额和其它应得的金额；?　　②承包方已获得发包方的各项付款金额；?　　③承包方按合同规定应支付的逾期完工违约金和其它应付金额；?　　④由于解除合同承包方应合理赔偿发包方损失的金额。?　　（２）监理单位出具上述付款证书前，发包方可不再向承包方支付合同规定的任何金额。此后，承包方有权得到按本款（１）项①减去②、③和④的余额，若上述②、③和④相加的金额超过①的金额时，则承包方应将超出部分付还给发包方。?　　４１．７　协议利益的转让?　　若因承包方违约解除合同，则发包方为保证工程延续施工，有权要求承包方将其为实施本合同而签订的任何材料和设备的提供或任何服务的协议和利益转让给发包方，并在解除合同后的１４天内通过法律程序办理这种转让。?　　４１．８　紧急情况下无能力或不愿进行抢救?　　在工程实施期间或保修期内发生危及工程安全的事件，当监理单位通知承包方进行抢救时，承包方声明无能力执行或不愿立即执行，则发包方有权雇用其他人员进行该项工作。若此类工作按合同规定应由承包方负责，由此引起的费用应由监理单位在发包方支付给承包方的金额中扣除，监理单位应与发包方协商后将作出的决定通知承包方。?　　４２．发包方违约?　　４２．１　发包方违约?　　在履行合同过程中，发包方发生下述行为之一者属发包方违约：?　　（１）发包方未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准和应由发包方负责的部分准备工程等承包方施工所需的条件；?　　（２）发包方未能按合同规定的时限向承包方提供应由发包方负责的施工图纸；?　　（３）发包方未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款，或阻挠、拒绝批准任何支付凭证，导致付款延误；?　　（４）由于法律、财务等原因导致发包方已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。?　　４２．２　承包方有权暂停施工?　　（１）若发生第４２．１款（１）、（２）项的违约时，承包方应及时向发包方和监理单位发出通知，要求发包方采取有效措施限期提供上述条件和图纸，并有权要求延长工期和补偿额外费用。监理单位收到承包方通知后，应立即与发包方和承包方共同协商补救办法，由此增加的费用和工期延误责任由发包方承担。?　　发包方收到承包方通知后的２８天内仍未采取措施改正上述违约行为，则承包方有权暂停施工，并通知发包方和监理单位，由此增加的费用和工期责任由发包方承担。?　　（２）若发生第４２．１款（３）项的违约时，发包方应按第３３．４款的规定加逾期付款违约金，逾期２８天仍不支付，则承包方有权暂停施工，并通知发包方和监理单位，由此增加的费用和工期延误责任由发包方承担。?　　４２．３　发包方违约解除合同?　　若发生第４２．１款（３）、（４）项的违约时，承包方已按第４２．２款的规定发出通知，并采取了暂停施工的行动后，发包方仍不采取有效措施纠正其违约行为，承包方有权向发包方提出解除合同的要求，并抄送监理单位。发包方在收到承包方书面要求后的２８天内仍不答复承包方，则承包方可立即采取行动解除合同并撤走其人员和设备。?　　４２．４　解除合同后的付款?　　若因发包方违约解除合同，则发包方应在解除合同后２８天内向承包方支付合同解除日以前所完成工程的价款和以下费用（应减去已支付给承包方的金额）。?　　（１）即将交付承包方的，或承包方依法应予接收的为该工程合理订购的材料、工程设备和其它物品的费用，发包方一经支付此项费用，该材料、工程设备和其它物品即成为发包方的财产。?　　（２）已合理开支的、确属承包方为完成工程所发生的而发包方未支付过的费用。?　　（３）承包方设备运回规定地点的合理费用。?　　（４）承包方雇用的所有从事工程施工或与工程有关的职员和工人在合同解除后的遣返费和其它合理费用。?　　（５）由于解除合同应合理补偿承包方损失的费用和利润。?　　（６）在合同解除日前按合同规定应支付给承包方的其它费用。?　　发包方除应按本款规定支付上述费用外，亦有权要求承包方偿还未扣完的全部预付款余额以及按合同规定应由发包方向承包方收回的其它金额。本款规定的任何应付金额应由监理单位与发包方和承包方协商后确定，监理单位应将确定的结果通知承包方，并抄送发包方。?　　４３．索赔?　　４３．１　索赔的提出?　　承包方有权根据本合同条件的任何条款及其它有关规定向发包方索取追加付款，但应在索赔事件发生后２８天内将索赔意向书提交监理单位，并抄送发包方。在上述意向书发出后的２８天内，再向监理单位提交索赔申请报告，详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据，并应附必要的当时记录和证明材料。如果索赔事件继续产生影响，承包方应按监理单位要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告，并在索赔事件影响结束后的２８天内向监理单位提交包括最终索赔金额、延续记录、证明材料在内的最终索赔申请报告，并抄送发包方。?　　４３．２　索赔的处理?　　（１）监理单位收到承包方提交的索赔意向书，应核查承包方的当时记录，并可指示承包方继续作好延续记录以备核查，监理单位可要求承包方提交全部记录的副本。?　　（２）监理单位收到承包方提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后，应立即依据当时记录进行审核，并在承包方提交上述报告后的４２天内与发包方和承包方充分协商后作出决定，在上述时限内将索赔处理决定通知承包方，并抄送发包方。?　　（３）发包方和承包方应在收到监理单位的索赔处理决定后１４天内，将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理单位。若双方均接受监理单位的决定，则监理单位应在收到上述通知后的１４天内将确定的索赔金额列入第３３、３５或３６条规定的付款证书中支付；若双方或其中任何一方不接受监理单位的决定，则对方均可按第４４．１款的规定提请争议评审组评审。?　　（４）若承包方未遵守本条各项索赔规定，则应得到的付款不能超过监理单位依据当时记录核实后决定的或争议评审组按第４４．３款规定提出的或由仲裁机构裁定的金额。?　　４３．３　提出索赔的期限?　　（１）承包方按第３５．１款的规定提交了完工付款申请单后，应认为已无权再提出在本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。?　　（２）承包方按第３６．１款规定提交的最终付款申请单中，只限于提出本合同工程移交证书颁发后发生的新的索赔。提交最终付款申请单的时间是终止提出索赔的期限。?　　十九、争议的解决?　　４４．争议评审?　　４４．１　争议的提出?　　发包方和承包方或其中任一方对监理单位作出的决定持有异议，又未能在监理单位的协调下取得一致意见而形成争议，任一方均可以书面形式提请争议评审组评审，并抄送另一方。在争议尚未按第４４．３款的规定获得解决之前，承包方仍应继续按监理单位的指示认真施工。?　　４４．２　争议评审组?　　发包方和承包方应在开工后的８４天内按本款规定共同协商成立争议评审组，并由双方与争议评审组签订协议。争议评审组由３名有合同管理和工程实践经验的专家组成，专家的聘请方法可由发包方和承包方共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过行业经济合同争议调解机构聘请，并经双方认同。评审组成员应在以往三年中与合同双方均无任何经济关系。争议评审组的各项费用由发包方和承包方平均分担。?　　４４．３　争议的评审?　　（１）合同双方的争议，应首先由主诉方向争议评审组提交一份详细的申诉报告，并附有必要的文件图纸和证明材料，主诉方还应将上述报告的一份副本同时提交给被诉方。?　　（２）争议的被诉方收到主诉方申诉报告副本后的２８天内，亦应向争议评审组提交一份申辩报告，并附有必要的文件图纸和证明材料。被诉方亦应将其报告的一份副本同时提交给主诉方。?　　（３）争议评审组收到双方报告后２８天内邀请双方全权代表和有关人员举行听证会，向双方调查和质询争议细节；若需要时，争议评审组可要求双方提供进一步的补充材料，并邀请监理单位代表参加听证会。?　　（４）在听证会结束后的２８天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立和公正的评审，提出由全体评审专家签名的评审意见提交发包方和承包方，并抄送监理单位。?　　（５）若发包方和承包方接受争议评审组的评审意见，则应由监理单位按争议评审组的评审意见拟定争议解决议定书，经争议双方签字后作为合同

775次阅读96次下载34339个字查看详情

共24930条记录，17/1662页上一页 13 14 15 16 17 18 19 20 21 下一页

合同下载排行榜

新版《工程总承包合同（示范文本）》

3272次阅读200次下载

河南省律师办理婚姻案件示范文书目录【85份】

3699次阅读230次下载

租赁合同中英对照

4511次阅读199次下载

租赁合同

5960次阅读223次下载

中英对照的房屋租赁合同

4128次阅读159次下载